Post on 18-Jul-2018
transcript
San Pio X 2445, Of.1003 – Providencia – Santiago
Informe de Avance Bimestral N°12 Octubre – Noviembre 2015
DEFINITIVO
Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito
Preparado para:
- Dirección de Peajes del CDEC-SING
- Comisión Nacional de Energía
- Superintendencia de Electricidad y Combustibles
14 de enero 2015
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 2 de 56
CONTENIDO
1 Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................... 4
1.1 Descripción del Proyecto ..................................................................................................... 4
1.2 Objetivo de la Auditoría ...................................................................................................... 5
1.3 Estado de Avance de Obras ................................................................................................. 5
1.4 Factores de Riesgo .............................................................................................................. 9
1.4.1 Fabricación del Reactor ............................................................................................... 9
1.4.2 Revisor Sísmico .......................................................................................................... 10
1.4.3 Obtención RCA y Construcción de Líneas.................................................................. 10
1.4.4 Obtención Decreto de Concesión ............................................................................. 10
1.4.5 Suministro de Estructuras ......................................................................................... 11
1.4.6 Pruebas de Carga ....................................................................................................... 11
1.5 Conclusiones...................................................................................................................... 11
2 Avance del Proyecto .................................................................................................................. 13
2.1 Movilización y Estudios Preliminares ................................................................................ 13
2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ............... 13
2.3 Ingeniería Básica y Detallada ............................................................................................ 13
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ..................................................................................... 13
2.3.2 Ingeniería de Líneas ................................................................................................... 14
2.4 Seguros Contratados ......................................................................................................... 14
2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................. 14
2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 15
2.6.1 Concesión Eléctrica ................................................................................................... 15
2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 15
2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 16
2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 16
2.10 Estado de Avance .............................................................................................................. 16
3 Cumplimiento de Plazos ............................................................................................................ 19
3.1 Obtención RCA .................................................................................................................. 19
3.2 Hito Relevante N°4 ............................................................................................................ 20
4 Estado del Proyecto................................................................................................................... 21
4.1 Características Técnicas del Proyecto ............................................................................... 21
4.1.1 Línea de Transmisión ................................................................................................. 22
4.1.2 Subestaciones ............................................................................................................ 23
4.1.3 S/E Lagunas ............................................................................................................... 23
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 3 de 56
4.1.4 S/E Encuentro ............................................................................................................ 25
4.2 Cronograma del Proyecto ................................................................................................. 25
4.2.1 Verificaciones del Cronograma ................................................................................. 27
4.3 Gestiones Ante Organismos Públicos ................................................................................ 29
4.4 Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros ..................................................... 30
4.4.1 Estudios Medioambientales ...................................................................................... 30
4.4.2 Ingeniería ................................................................................................................... 31
4.4.3 Suministros ................................................................................................................ 37
4.5 Pruebas en Fábrica Para Equipos y Elementos ................................................................. 40
4.6 Visitas De Inspección De Los Trabajos En Terreno ............................................................ 41
4.7 Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros.................................................. 41
4.8 Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto..................................... 41
4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto ........................... 41
5 Conclusiones.............................................................................................................................. 45
6 Anexos ....................................................................................................................................... 46
6.1 Actividades desarrolladas por el Equipo del Auditor ........................................................ 46
6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría ............ 46
6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades
desarrolladas, respecto del Programa Bimestral ...................................................................... 47
6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del
Auditor durante el período ....................................................................................................... 48
6.2 Documentos Recibidos ...................................................................................................... 49
6.3 Informe Mensual Auditoría ............................................................................................... 54
6.4 Programa Bimestral de Actividades .................................................................................. 55
6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario ................................................................................. 55
6.4.2 Documentos Técnicos ............................................................................................... 55
6.4.3 Cronograma ............................................................................................................... 55
6.4.4 Gestiones Ante Organismos Públicos ........................................................................ 55
6.4.5 Gestión Ambiental ..................................................................................................... 55
6.4.6 Gestión Predial .......................................................................................................... 55
6.4.7 Elaboración de Informes ........................................................................................... 56
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 4 de 56
1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en
el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P,
en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220
Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la
fecha de entrada en operación.
El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las
subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos
del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E Lagunas.
La nueva línea debe poseer las siguientes características técnicas mínimas:
- Tensión de operación 220 kV.
- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.
- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble
circuito.
- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente con
sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073 ohm/km
a 20° C.
- Cable de guardia OPGW o equivalente.
- Transposiciones 1 ciclo completo.
- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas.
- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con sus
correspondientes suministros y estaciones asociadas.
- Conjunto de aislación Vidrio o porcelana.
No obstante lo anterior, el Proyecto debe cumplir con todas las otras características técnicas que,
no habiendo sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica
del Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.
Interchile S.A filial de ISA en Chile, es el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la
construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las
subestaciones asociadas.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 5 de 56
1.2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Supervisar el avance del Proyecto verificando el cumplimiento de los Hitos Relevantes así como de
las condiciones técnicas establecidas según el decreto N°5T del Ministerio de Energía.
Detectar de manera oportuna aquellos aspectos que puedan afectar el cumplimiento de los Hitos
relevantes y/o las condiciones técnicas del Proyecto.
Informar al CDEC-SING, CNE y SEC mediante informes bimestrales y de cumplimiento de Hitos, y al
CDEC-SING mediante informes mensuales: los avances del Proyecto; el cumplimento dado por el
Adjudicatario a las condiciones técnicas; el cumplimento dado por el Adjudicatario a los plazos
establecidos mediante el Cronograma e Hitos Relevantes del Proyecto, y los aspectos que puedan
afectar el normal desarrollo de éste.
1.3 ESTADO DE AVANCE DE OBRAS Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tenía fecha 13 de julio de 2015, sin embargo Interchile solicitó extender el plazo para el Hito Relevante N°2 hasta el día 31 de diciembre de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. Dada la situación actual del proceso de evaluación ambiental del Proyecto, es muy improbable que se obtenga la RCA antes del 31 de diciembre, por lo que Interchile con fecha 30 de noviembre solicitó una nueva extensión de plazo para el Hito Relevante N°2, hasta el día 23 de marzo de 2016. Durante el mes de noviembre de 2015 Interchile informó, contrariamente a lo que había señalado hasta esa fecha, que la fabricación del reactor no se había iniciado y que se pospondría hasta el mes de febrero de 2016. En concordancia con este atraso, Interchile ha procedido a solicitar una extensión del plazo para el cumplimiento del Hito Relevante N°4, desde el 16 de enero de 2016 hasta el 30 de mayo de 2016. Transcurridos 25,5 meses desde el inicio del Proyecto y de acuerdo con los análisis efectuados por
este Auditor, el avance total acumulado es de un 31,06%, lo que implica un aumento de 2,01% para
el período octubre-noviembre (Tabla 1). Este avance general del Proyecto se explica por lo siguiente:
- Se encuentran finalizadas las siguientes actividades principales del Cronograma del
Proyecto:
Movilización y Estudios Preliminares
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
Seguros Contratados
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 6 de 56
- La ingeniería básica y de detalle del proyecto se encuentra en desarrollo y presenta al 30 de
noviembre un avance del 84,19% que se sustenta en:
La ingeniería destinada a la implementación de los paños de línea en las
subestaciones Encuentro y Lagunas presenta un avance acumulado de 71,12%, lo
que implica un aumento en el período octubre-noviembre de 3,90%, dado por la
entrega de diversos documentos, por parte de Siemens, correspondientes a la
Ingeniería de Detalles de Subestaciones.
Esta actividad de acuerdo al programa original debió finalizar el 11 de noviembre
de 2014 y tenía un plazo de ejecución de aproximadamente 11 meses. Por motivos
ya señalados en informes anteriores, esta actividad fue reprogramada,
estableciendo como fecha de término el 5 de enero de 2016. A pesar de este
importante atraso, ya se encuentra terminada la ingeniería necesaria para
comenzar con la construcción, por lo que el atraso actual no afecta la construcción
de las subestaciones.
La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión presenta un avance acumulado de
98,39%, lo que implica un aumento en el periodo octubre-noviembre de 4,26%,
dado por la finalización de los planos de fabricación de las estructuras, y por la
entrega de Especificaciones Técnicas de Pruebas de carga de 3 estructuras.
La actividad correspondiente a las especificaciones de detalle de las estructuras
soporte, debió finalizar el 28 de abril de 2014, sin embargo y por los motivos que se
señalan más adelante en este informe, a la fecha presenta un avance del 66%.
De acuerdo a lo informado por Interchile, las pruebas de carga de las torres se
reprogramaron para comenzar el 12 de noviembre y para finalizar el 13 de enero
del 2016. Se debe tener en cuenta que estas pruebas debieron finalizar el pasado
21 de julio de 2015 de acuerdo con el cronograma vigente de INTERCHILE.
- La actividad correspondiente a la Elaboración de la EIA, y Obtención de RCA y PAS, mantiene
un avance acumulado del 75,5%. El día 6 de octubre el SEA emitió la Resolución Exenta
N°1334, suspendiendo el plazo de evaluación por 90 días, para poder finalizar el proceso de
consulta indígena, lo que impacta directamente en el posible incumplimiento del Hito
Relevante Nº2.
- La actividad destinada a la obtención de la Concesión Eléctrica y Servidumbres Prediales se
encuentra en desarrollo y presenta al 30 de noviembre un avance acumulado de 65,90%, lo
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 7 de 56
que implica un aumento en el periodo octubre-noviembre de 7,91%. Durante el periodo se
emitieron los certificados de vencimiento de plazos para ambos tramos, y ha existido avance
en la elaboración de los informes favorables.
Actualmente se sigue con la tramitación de la concesión, cuya fecha programada de término
se estableció para el 6 de octubre de 2015, lo cual no se ha cumplido.
- La actividad destinada a la adquisición de los suministros de equipos y materiales necesarios
para la materialización del Proyecto, presenta un avance acumulado del 13,54%. Durante el
periodo se verificaron avances en las pruebas de aisladores y ferretería, y en la elaboración
de especificaciones técnicas de pruebas de carga.
Se debe tener en cuenta que a la fecha siguen sin recibirse por este Auditor, aprobadas por
el Asesor Sísmico de Interchile, las calificaciones sísmicas de los equipos primarios que se
están adquiriendo para la implementación de los paños de línea y del reactor.
Los avances calculados por Interchile al 30 de noviembre de 2015 son (Tabla 1):
- Programado : 61,87%
- Real : 45,19%.
Esto implica que, de acuerdo a Interchile, en el período octubre-noviembre se habría obtenido un avance parcial real del 8,39%. Estos valores difieren de los obtenidos por este Auditor (Real 31,06%; parcial 2,01%) debido a lo siguiente:
- El Adjudicatario considera un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la estructuras para la línea, EDT 4.2.1.2.1. Este Auditor considera que existe sólo un 66,6% de avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser elaboradas, y que deben incluir las condiciones técnicas necesarias para la realización de las pruebas de carga de cada una de las estructuras, de las cuales sólo se han recibido dos a la fecha.
- El Adjudicatario considera un 82% de avance en la Ingeniería Detallada de Subestaciones (EDT 4.1.2). Este Auditor no ha recibido suficientes documentos de ingeniería de subestaciones para justificar este grado de avance total.
- El adjudicatario considera un 96% de avance en la Tramitación de la Resolución de Calificación Ambiental, mientras que este Auditor ha congelado este avance en un 90% hasta que no se obtenga la RCA.
- El Adjudicatario considera un 10% de avance en la “Tramitación Permisos Ambientales Sectoriales” (EDT 6.5). El Equipo Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 8 de 56
- El Adjudicatario considera un 80% de avance en la subactividad 7.3.2.2 “Imposición de
Servidumbres – Gestiones con Industria Minera”, este Auditor mantiene esta actividad sin avance, a la espera de que la comisión tasadora entregue valores a pagar por los terrenos.
- El Adjudicatario considera un 95% de avance en la subactividad 7.4.3 “Tramitación de la Concesión”, este Auditor considera que esta actividad presenta un avance del 90%, a la espera de la obtención del Decreto de Concesión.
- El Adjudicatario considera un 60% de avance en la subactividad 7.4.4 “Decreto de Concesión”, este Auditor mantiene esta actividad sin avance, a la espera de que sea emitido el Decreto de Concesión.
- El Adjudicatario considera un 70% de avance en la verificación sísmica de Equipos Primarios y un 60% en la verificación sísmica del Reactor. Tal como le fue indicado a Interchile, no se considerará avance en estas subactividades hasta la emisión del documento firmado por el revisor sísmico, documento que no ha sido enviado al Auditor.
- El Adjudicatario considera un 96% de avance en la subactividad 8.2.1.4 “Fabricación Equipos Primarios”, este Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance total.
- El Adjudicatario considera un 75% de avance en la subactividad 8.2.1.5 “Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios”, este Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance total.
- El Adjudicatario considera un 77% de avance en la subactividad 8.2.3.3 “Fabricación C & P y SS.AA”, este Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance.
- El Adjudicatario considera un 80% de avance en la subactividad 8.2.4.3 “Fabricación Telecomunicaciones”, este Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance.
- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°4.
- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras” y 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Transmisión”. Este Auditor considera que estos avances debiesen ser de un 0% de acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°6.
Por su parte, el principal factor que explica el atraso que presenta el avance real del Proyecto
respecto al avance programado según Cronograma vigente, es:
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 9 de 56
- Fabricación de Suministros: Durante el presente período sólo se contabilizó un avance
menor en estas actividades, ya que no se ha contado con suficiente información por parte
de los fabricantes que permitan verificarlos. Se hace notar que dadas las holguras con que
cuentan actualmente mayor parte de estas actividades, a la fecha, no existe riesgo de
afectar la ruta crítica debido a un atraso que pueda sufrir alguno de los suministros de no
existir problemas con la calificación sísmica de alguno de ellos.
Respecto a la fabricación del reactor de acuerdo a la carta enviada por ABB a Interchile con
fecha 16 de noviembre, el nuevo inicio programado de fabricación es el día 15 de febrero
de 2016, y la fecha de entrega en el puerto San Antonio es el 1 de junio de 2016. Dado que
esto imposibilitaría el cumplimiento del hito relevante el 16 de enero de 2016, Interchile
solicitó al CDEC-SING el aplazamiento del plazo para el cumplimiento del Hito Relevante N°4
para el día 30 de mayo de 2016.
Tabla 1: Estado de avance Actividades Principales
ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN
ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE
ESTADO DE AVANCE DE
ACUERDO AL AUDITOR
Total Ponderado 45,19% 31,06%
Movilización y Estudios Preliminares 0,4% 100% 100%
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
2% 100% 100%
Ingeniería Básica y Detallada 7% 95,69% 84,19%
Seguros contratados 0,6% 100% 100%
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS
2% 80,20% 75,50%
Obtención de Concesiones y Servidumbres
12% 92,12% 65,90%
Suministro de Equipos y Materiales 35% 30,01% 13,54%
Construcción, Montaje y Pruebas 40% 30,82% 20,03%
Entrada en Operación 1% 0% 0%
1.4 FACTORES DE RIESGO
1.4.1 Fabricación del Reactor
Con el aplazamiento en el inicio de la fabricación del reactor, informado por Interchile durante el
mes de noviembre, para el próximo mes de febrero, no se dará cumplimiento al Hito Relevante Nº4.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 10 de 56
1.4.2 Revisor Sísmico
A la fecha no se ha recibido ningún documento aprobado por el Revisor y el Asesor Sísmico,
correspondiente a la calificación sísmica de los equipos primarios de subestaciones y del reactor. La
no recepción de estos documentos implica que aún no existe certeza respecto de que los equipos
que fueron adquiridos y están o han sido fabricados sean sísmicamente aptos para el Proyecto.
1.4.3 Obtención RCA y Construcción de Líneas
Con fecha 6 de octubre, el SEA emitió la Resolución Exenta N°1334, la cual suspende por un plazo
de 90 días hábiles el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objetivo de disponer de
tiempo suficiente para realizar el Proceso de Consulta Indígena. Esta suspensión del plazo no
obstante fue objetada por Interchile, no pareciera ser que vaya a ser suspendida.
Por lo anteriormente indicado, es muy improbable que la RCA se pueda obtener antes del 31 de
diciembre, por lo que Interchile con fecha 30 de noviembre solicitó, en concordancia con el plazo
de suspensión, una nueva extensión de plazo para el Hito Relevante N°2, hasta el día 23 de marzo
de 2016. Se debe tener en cuenta que dependiendo de la magnitud del atraso que se produzca a
partir del 31 de diciembre, se podrá ver afectado el cumplimiento del Hito Relevante Nº3 e incluso
el del Hito Relevante Nº5.
Si bien la suspensión de 90 días puede ser menor si se resuelve de manera expedita el Proceso de
Consulta Indígena, esta suspensión podría significar aplazar la obtención de la RCA hasta el día 28
de marzo lo que implica que el inicio de las actividades de construcción no podrán iniciarse antes de
esa fecha, pudiendo incluso desplazarse hasta fines de junio en el peor de los casos.
Con la solicitud de aplazamiento, para el 31 de diciembre de 2015, que realizó Interchile para el
cumplimiento del Hito Relevante Nº2, aprobada por el CDEC-SING, el Adjudicatario señaló que con
esta nueva fecha no se afectarían los plazos correspondientes a los restante Hitos Relevantes. Dado
el atraso que produce este desplazamiento en el inicio de la construcción de la Línea de Transmisión,
y que en opinión de este Auditor requiere por parte del Adjudicatario incrementar la cantidad de
recursos humanos y materiales contemplados originalmente para la ejecución de los trabajos de
construcción y montaje, se le solicitó, en reunión sostenida el 13 de agosto de 2015 y reiterado en
reunión del 23 de septiembre de 2015, la entrega de un análisis que demuestre entre otros aspectos,
la forma en que logrará los rendimientos necesarios para dar cumplimiento al Hito Relevante Nº3.
Dado que la información proporcionada finalmente por Interchile resulta insuficiente para evaluar
los rendimientos, se está a la espera de una nueva entrega.
1.4.4 Obtención Decreto de Concesión
De acuerdo con el Cronograma vigente, con fecha 10 de octubre Interchile debió contar con el
Decreto de Concesión. Interchile ha informado que espera contar con la Concesión a más tardar a
mediados de febrero.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 11 de 56
Dado el atraso que presenta hoy la obtención de la RCA, el atraso en la obtención de la Concesión
Definitiva no debería afectar el inicio de los trabajos de la Línea de Transmisión en terreno. Se debe
tener en cuenta además que Interchile se encuentra solicitando a Bienes Nacionales permisos de
ocupación onerosa y espera poder obtenerlos a mediados de enero de 2016.
1.4.5 Suministro de Estructuras
Dados los constantes atrasos presentados por Skipper en el suministro de estructuras, Interchile
decidió finalizar el contrato con esta empresa, por lo que los stubs serán fabricados por SEA Brasil,
mientras que las estructuras serán fabricadas por la empresa KEC en India. De acuerdo a lo
informado por Interchile durante las reuniones mensuales, se espera la llegada de los stubs durante
los primeros días de enero, lo que en caso de obtener la RCA, permitiría no atrasar el inicio de la
construcción de fundaciones.
1.4.6 Pruebas de Carga
Las especificaciones técnicas de las pruebas de carga de las estructuras A y AA, fueron observadas
por este Auditor, ya que a su juicio entre los estados de carga probados faltaban unos que rigen el
diseño de la estructura. Esto se le hizo ver a Interchile mediante Solicitud de Información, sin
embargo a juicio del Adjudicatario los estados de carga indicados por el Auditor no son necesarios.
1.5 CONCLUSIONES Al 30 de noviembre de 2015 y habiendo transcurridos 25,5 meses desde su fecha de inicio (16 de
octubre de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance
real de 31,06%, frente al 45,19% informado por Interchile y al 61,87% programado.
La diferencia que se observa entre el avance programado y los avances reales de Interchile y el
Auditor, se debe de manera importante al hecho de que para el período no se contabilizó suficiente
avance en las actividades correspondientes a la adquisición de suministros, debido a que no se contó
con información verificable para la mayoría de los equipos y materiales.
Por su parte la diferencia que se observa entre el avance real determinado por Interchile y el
determinado por el Auditor, se debe a lo siguiente:
- El Auditor no ha recibido toda la documentación que respalde el avance declarado por Interchile para las actividades.
- El Auditor no concuerda con el nivel de avance informado por Interchile dado el nivel de desarrollo que presentan ciertas actividades.
Con el muy probable incumplimiento de la nueva fecha que se estableció para el Hito Relevante Nº2, 31 de diciembre de 2015, se comenzaría a afectar la Ruta Crítica del Proyecto y en ese caso su impacto dependerá del tiempo que utilice el SEA para desarrollar el Proceso de Consulta Indígena,
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 12 de 56
y para lo cual mediante Resolución Exenta Nº1334 suspendió el proceso de evaluación por 90 días a partir del pasado 7 de octubre. Además del incumplimiento del Hito Relevante Nº2, con el desplazamiento de la fecha de inicio de la fabricación del reactor, Interchile no dará cumplimiento al Hito Relevante Nº4 en la fecha establecida. Por otra parte, hasta la fecha Interchile no ha proporcionado la información necesaria y suficiente para respaldar el compromiso que asumió en el momento de solicitar el aplazamiento del Hito Relevante Nº2, para el 31 de diciembre de 2015, en el sentido de no afectar el cumplimiento del Hto Relevante Nº3. El atraso que a la fecha presenta la actividad destinada a la obtención de la Concesión Eléctrica, también podrá afectar Ruta Crítica del Proyecto, dependiendo de la fecha en que Interchile obtenga la RCA y el permiso de ocupación onerosa que ha solicitado a Bienes Nacionales.
Finalmente, no obstante que a la fecha no se han detectado incumplimientos a las características
técnicas del Proyecto, a la fecha del presente informe todavía no se han recibido los documentos
con la aprobación de la calificación sísmica de los equipos por parte del Revisor y del Asesor Sísmico.
Se hace notar que no obstante las especificaciones técnicas de las pruebas de carga de las
estructuras A y AA, fueron observadas por este Auditor, ya que a su juicio entre los estados de carga
probados faltaban unos que rigen el diseño de la estructura, Interchile como propietario y
responsable técnico del señaló que esos estados de carga no son necesarios.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 13 de 56
2 AVANCE DEL PROYECTO
Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tenía fecha 13 de julio de 2015, sin embargo Interchile solicitó extender el plazo para el Hito Relevante N°2 hasta el día 31 de diciembre de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. Dada la situación actual del EIA, no se obtendrá la RCA antes del 31 de diciembre, por lo que Interchile con fecha 30 de noviembre solicitó una nueva extensión de plazo para el Hito Relevante N°2, hasta el día 23 de marzo de 2016. Durante el mes de noviembre de 2015 Interchile informó, contrariamente a lo señalado hasta esa fecha, que la fabricación del reactor no se había iniciado y que se pospondría hasta el mes de febrero de 2016. En concordancia con este atraso, Interchile ha procedido a solicitar una extensión del plazo para el cumplimiento del Hito Relevante N°4, desde el 16 de enero de 2016 hasta el 30 de mayo de 2016. Transcurridos 25,5 meses desde el inicio del Proyecto, al 30 de noviembre de 2015 el estado de avance es el siguiente:
2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.
2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada.
2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA La ingeniería básica y de detalle del proyecto, EDT 4, se encuentra en desarrollo y presenta al 30 de
noviembre un avance del 84,19%.
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:
La ingeniería básica y de detalle de las subestaciones destinada a la implementación de los paños
de línea en las subestaciones Encuentro y Lagunas, EDT 4.1, presenta un avance acumulado de
71,12%, lo que implica un aumento en el período octubre-noviembre de 3,90%, por la entrega de
documentos por parte de Siemens correspondientes a la Ingeniería Detallada de Subestaciones.
De acuerdo a lo informado por Interchile durante las reuniones mensuales sostenidas con el Auditor,
la ingeniería de Siemens si bien se encuentra atrasada, ya está terminado el diseño de fundaciones
y estructuras de soporte en las subestaciones, por lo que si estuvieran listos los permisos
ambientales sería posible partir construyendo hoy.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 14 de 56
2.3.2 Ingeniería de Líneas
La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión presenta un avance de 98,39%, lo que implica un
avance en el período octubre-noviembre de 4,26%, el cual se explica por la entrega por parte del
Adjudicatario de:
- Especificaciones técnicas de las pruebas de carga de:
o Estructuras A Observadas por el Equipo Auditor
o Estructuras AA Observadas por el Equipo Auditor
o Estructuras C
Planos de Fabricación
- Planos de Fabricación Torre B
- Planos de Fabricación Torre C
- Planos de Fabricación Torre D
- Planos de Fabricación Torre TR
Al 31 de noviembre de 2015, la actividad 4.2.1 “Ingeniería Básica” mantiene un avance acumulado
del 96,26%.
Por su parte la actividad 4.2.2 “Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión”, ha finalizado.
2.4 SEGUROS CONTRATADOS Finalizada.
2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS Esta actividad mantiene un avance acumulado del 75,5%, lo que se debe a que se decidió congelar
el avance en la tramitación de la RCA en un 90% hasta que esta sea obtenida.
Sigue sin definirse por parte del SEA la Consulta Indígena con la Comunidad de Quillagua.
Adicionalmente, la comunidad rechazó el acuerdo previo logrado por Interchile, lo que dificulta aún
más el lograr una resolución favorable en un plazo acotado.
El Adjudicatario considera un 10% de avance en la actividad 6.5 “Tramitación Permisos Ambientales
Sectoriales”, sin embargo el Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance. Se
solicitaron documentos de respaldo.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 15 de 56
2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES De acuerdo con el Cronograma vigente, esta actividad debe finalizar el día 10 de octubre, sin
embargo a la fecha mantiene un avance acumulado de 65,90%, presentando un avance de 7,91%
para el período octubre-noviembre. Este avance se debe a:
- Ya se encuentra lista la certificación de vencimiento de plazos de oposición para ambos
tramos de la línea.
- El informe favorable está desde el 28 de noviembre en el Ministerio de Energía para
firma del Ministro.
- El informe favorable del tramo 2, se encuentra en la división jurídica de la SEC.
Se mantiene un 40% de avance en la actividad 7.3.1.1 “Elaboración de escrituras y firmas de
Servidumbres Voluntarias”, al no existir acuerdos voluntarios.
El adjudicatario informa un 80% de avance en la subactividad 7.3.2.2 “Imposición de Servidumbres
– Gestiones con la Industria Minera”, debido al acuerdo de entendimiento y confidencialidad
firmado con SQM. Sin embargo este Auditor mantiene esta actividad sin avance, debido a que el
acuerdo de entendimiento suscrito no impacta mayormente el proceso de obtención de
servidumbres. Esta actividad debe presentar avance a partir del momento en que la Comisión
Tasadora haya establecido los precios a pagar por los terrenos, ya sean fiscales o privados.
Por otra parte, el Adjudicatario considera un 60% de avance en la subactividad 7.4.4 “Decreto de
Concesión”, avance que no será considerado hasta que sea emitido el Decreto de Concesión.
2.6.1 Concesión Eléctrica
- Con fecha 20 de agosto de 2014 fue presentada la Solicitud de Concesión Definitiva en la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles y en el Ministerio de Energía.
- Con fecha 22 de septiembre de 2014, la SEC mediante Oficio Ordinario 9886 informó a
Interchile de errores u omisiones en la Solicitud.
- Con fecha 7 de octubre de 2014 Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión
Definitiva, subsanando la información requerida por la SEC.
- Con fecha 19 de noviembre de 2014 la SEC declara la admisibilidad de la Solicitud de
Concesión Definitiva.
- Ya se encuentra lista la certificación de vencimiento de plazos para la Concesión Definitiva.
2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Esta actividad presenta un avance acumulado del 13,54%, con un avance del 2,73% durante el
periodo de octubre-noviembre que se explica por:
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 16 de 56
- El avance en la fabricación de equipos inductivos, el cual se justifica por la adquisición de los materiales de fabricación del reactor, de cual se recibió un documento de respaldo.
- Por la elaboración de las especificaciones técnicas de las pruebas de carga de las estructuras A, AA y C.
- Las pruebas de aisladores y ferretería, para los cuales se recibieron los certificados de
pruebas.
Se considera un 66% de avance en las especificaciones técnicas de las pruebas de carga, debido a
que de las 6 especificaciones técnicas a elaborar, han sido recibidas 4.
2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS La actividad de Construcción, Montaje y Pruebas mantiene un avance de 20,03%, lo que significa
que durante el periodo de octubre-noviembre no se midieron avances.
De acuerdo a lo informado por Interchile, Siemens ni Unión eléctrica han contratado a sus
respectivos subcontratistas, ya que se encuentran a la espera de la obtención de la RCA, para poder
tener certeza de la fecha de inicio de actividades en terreno.
Este Auditor le ha indicado al Adjudicatario que no obstante, a la fecha estas empresas debiesen
contar al menos con la siguiente información aprobada por Interchile: organigramas; descripciones
de funciones; requisitos que deberán tener los profesionales encargados de realizar las obras;
cantidad de recursos contemplados para la ejecución de las obras; rendimientos y curvas de
ocupación, y que por lo tanto ya debiesen estar en condiciones de entregarlos al Auditor.
2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.
2.10 ESTADO DE AVANCE El avance programado por el Adjudicatario al 30 de noviembre de 2015 es de 61,87%, en tanto que
su cálculo de avance real llega a 45,19% (Tabla 2). De acuerdo con este Auditor el avance real es de
31,06%.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 17 de 56
Tabla 2: Estado de avance Actividades Principales
ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN
ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE
ESTADO DE AVANCE DE
ACUERDO AL AUDITOR
Total Ponderado 45,19% 31,06%
Movilización y Estudios Preliminares 0,4% 100% 100%
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
2% 100% 100%
Ingeniería Básica y Detallada 7% 95,69% 84,19%
Seguros contratados 0,6% 100% 100%
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS
2% 80,20% 75,50%
Obtención de Concesiones y Servidumbres
12% 92,12% 65,90%
Suministro de Equipos y Materiales 35% 30,01% 13,54%
Construcción, Montaje y Pruebas 40% 30,82% 20,03%
Entrada en Operación 1% 0% 0%
En el Gráfico 1 se presenta la Curva S del Proyecto, indicando los siguientes avances:
- Plan LB1: Corresponde a la Curva S del Proyecto considerando la Línea Base vigente desde
el Informe Bimestral N°7 hasta el Informe Bimestral N°10.
- Plan LB2: Corresponde a la Curva S del Proyecto considerando la Línea Base vigente a partir
del Informe Bimestral N°11.
- Real Interchile: Corresponde al cálculo de avance realizado por Interchile.
- Real Auditor: Corresponde al cálculo de avance de acuerdo a este Auditor.
En el Gráfico 1 se presenta las curvas de avance real y programado para el Proyecto. Como se puede
apreciar el avance real del Proyecto, de acuerdo a los cálculos de Interchile y de este Auditor, es
menor al avance programado.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 18 de 56
Gráfico 1: Curva S del Proyecto
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 19 de 56
3 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
3.1 OBTENCIÓN RCA Dada la situación actual del EIA, no se obtendrá la RCA antes del 31 de diciembre, por lo que
Interchile con fecha 30 de noviembre solicitó una nueva extensión de plazo para el Hito Relevante
N°2, hasta el día 23 de marzo de 2016.
Suponiendo que la RCA del proyecto se obtenga el 23 de marzo de 2016, y dado que la obtención
de los Permisos Ambientales Sectoriales, PAS, necesarios para poder iniciar los trabajos en terreno
puede tomar hasta 60 días hábiles a partir de la obtención de la RCA, el Adjudicatario estaría
obligado a efectuar la totalidad de los trabajos en terreno, incluyendo instalación de faenas,
construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio del Proyecto, en un plazo que pudiese llegar a
9,5 meses, en el caso que los PAS se obtengan en los plazos legales máximos.
Por otra parte, dado que todos los servicios se han pronunciado conformes, ya se pueden iniciar las
gestiones para la obtención de cada PAS, por lo que eventualmente podrían iniciar los trabajos en
terreno aproximadamente un mes y medio luego de obtenida la RCA, lo que les daría unos 11 meses
para cumplir con el Hito Relevante N°5 (Entrada en Operación del Proyecto) y alrededor de 2 meses
para cumplir con el Hito Relevante N°3 (Construcción del 50% de las Fundaciones).
En opinión de este Auditor, en este plazo el Adjudicatario no podrá dar cumplimiento al Hito
Relevante N°3 y las posibilidades de cumplir con el Hito Relevante Nº5 se verán seriamente
comprometidas.
Es importante destacar que con la solicitud de aplazamiento para el 31 de diciembre de 2015, que
realizó Interchile para el cumplimiento del Hito Relevante Nº2, el Adjudicatario señaló que con esta
nueva fecha no se afectarían los plazos correspondientes a los restante Hitos Relevantes. Dado el
atraso que producía este desplazamiento en el inicio de la construcción de la Línea de Transmisión,
y que en opinión de este Auditor requiere por parte del Adjudicatario incrementar la cantidad de
recursos humanos y materiales contemplados originalmente para la ejecución de los trabajos de
construcción y montaje, se le solicitó la entrega de un análisis que demuestre entre otros aspectos,
la forma en que logrará los rendimientos que requerirá para dar cumplimiento al Hito Relevante Nº
3. Si bien Interchile hizo entrega de un documento indicando la composición y cantidad de cuadrillas
a utilizar, este informe no entrega toda la información y análisis necesarios para respaldar y
demostrar que efectivamente podrá para cumplir al avance requerido.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 20 de 56
3.2 HITO RELEVANTE N°4 De acuerdo a carta enviada por ABB a Interchile con fecha 16 de noviembre, el nuevo inicio
programado de fabricación del reactor es el día 15 de febrero de 2016, y la fecha de entrega en el
puerto San Antonio es el 1 de junio de 2016. Dado que esto imposibilitará el cumplimiento del Hito
Relevante el 16 de enero de 2016, Interchile solicitó al CDEC-SING el aplazamiento del plazo para el
cumplimiento del Hito Relevante N°4, para el día 30 de mayo de 2016.
Se está solicitando a Interchile la presentación de los antecedentes que expliquen y respalden el
motivo por el cual el Adjudicatario no detectó tempranamente el incumplimiento que ha tenido ABB
respecto de la fabricación del reactor, en los plazos que habían sido establecidos entre las partes.
A pesar de que este atraso en la fabricación del reactor no permitirá a Interchile cumplir con el Hito
Relevante N°4, no se debería afectar la Ruta Crítica del Proyecto.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 21 de 56
4 ESTADO DEL PROYECTO
4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El Proyecto, cuyas instalaciones formarán parte del Sistema de Transmisión Troncal del SING,
consiste en el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de una nueva línea de 220 kV,
doble circuito con solo uno tendido, con capacidad para 290 MVA a 35°C con sol.
La línea se extenderá entre las subestaciones existentes Encuentro y Lagunas, tendrá una longitud
de 188 km y contará con un reactor trifásico, clase 245 kV y 30 MVAr de capacidad, que se conectará
en el extremo Lagunas. A lo largo de su desarrollo contará con el menos 6 equipos de monitoreo de
temperatura y corriente con sus correspondientes suministros y estaciones asociadas.
Forman parte del Proyecto, el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de los paños
necesarios para el primer circuito y el reactor, así como de todos los sistemas, instalaciones y
sistemas necesarios para la correcta operación de la línea, con la sola excepción de aquellas
instalaciones que han sido establecidos como instalaciones comunes de subestaciones y que deben
ser puesta a disposición del Proyecto por cada propietario de las subestaciones involucradas.
A continuación se presenta una tabla resumen con las principales características técnicas del
proyecto
Tabla 3: Principales características técnicas
Característica Bases del Proyecto Características Ofrecidas por
el Adjudicatario
Longitud de la línea 174 km 188 km
Número de Circuitos 2 2
Tensión de Operación 220 kV 220 kV
Capacidad de diseño de la línea por circuito
290 MVA, a 35°C temp. Ambiente, con sol.
290 MVA
Resistencia Máxima por fase de cada circuito
0,073 ohm/km Resistencia DC @20°C
0.068 ohm/km Resistencia DC @20°C
Cable de Guardia OPGW o equivalente OPGW (12 Fibras)
Transposiciones 1 ciclo completo 1 ciclo completo
Reactor de Línea 30 MVA 30 MVA
Sensores de medida de temperatura y corriente
Al menos 6 equipos de monitoreo.
Al menos 6 equipos de monitoreo.
Conjunto de Aislación Vidrio o Porcelana Vidrio Templado o Porcelana
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 22 de 56
4.1.1 Línea de Transmisión
A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los
documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.
Tabla 4: Tipos de Estructuras
Función Tipo de Torre % Referencial
Suspensión Reticulada Autosoportante 85 Anclaje Reticulada Autosoportante 14 Transposición Reticulada Autosoportante 1 Total general 100
4.1.1.1 Conductores y Cables
Como se menciona más adelante, ya se firmó un contrato de alianza estratégica para la adquisición
del conductor, el cual cumple con las características ofrecidas en la Oferta Técnica del Adjudicatario.
Tabla 5: Características del Conductor 220 kV
Tipo ACAR Calibre MCM 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio 18/19 Diámetro[mm] 27.74 Sección [mm2] 456.26 Peso [kg/km] 1.253 Tensión Rotura [kg] 10297 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681
Tabla 6: Conductores y Cables
Descripción Tipo Longitud Referencial [km]
Conductor ACAR 900 MCM 3x188 (1 conductor por fase) Cable de Guardia OPGW 1x188
4.1.1.2 Nivel de Aislación
Aún no se encuentran disponibles las Especificaciones de Detalle de la Aislación, sin embargo el
Adjudicatario ha considerado un nivel IV de contaminación, según IEC 60815. Esto significa una
distancia de fuga de 31 mm/kV, lo que es adecuado dadas las características climáticas del trazado.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 23 de 56
Tabla 7: Características Ofrecidas Nivel de Aislación
Función Estructura
Número de Aisladores / Distancia de arco seco[mm]
Distancia Fuga cadena de Aisladores [mm]
Rotura [kN]
Suspensión 17 / 2482 6050 120 Anclaje 18 / 2628 6050 160 Distancia de fuga nominal mínima 25mm/kV, según IEC 60815-2008 Nivel III de contaminación, según IEC 60815 BIL 1050 kV, según IEEE Std 1427-2006
4.1.2 Subestaciones
A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los
documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.
4.1.3 S/E Lagunas
En la actualidad la S/E Lagunas cuenta con una configuración de Barra Principal y Barra de
Transferencia. Sin embargo, de acuerdo al Decreto N°82/2012 del Ministerio de Energía y sus
modificaciones, Decreto N°487/2012 y Decreto N°1/2013, la Subestación dispondrá de una
configuración de Barra Principal con 2 secciones y Barra de Transferencia.
El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Lagunas la
implementación de:
- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a la sección de barra N°1 y a la barra
de transferencia de la subestación.
- Un reactor trifásico, 245 kV, 30 MVAr.
- Un paño para permitir la conexión del reactor a la línea o a la barra de la subestación
- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la operación
de las nuevas instalaciones.
- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.
4.1.3.1 Paño Línea
El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes
equipos:
Tabla 8: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Lagunas
EQUIPO CANTIDAD OFERTA
CANTIDAD LICITADA CON
SIEMENS
Interruptor de poder 245 kV, accionamiento monopolar. 1 1 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal SPT 2 3 Desconectador monopolar tipo pantógrafo vertical 245 kV SPT 3 -
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 24 de 56
Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT.
1 1
Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampa de onda 800 A 2 2 Pararrayos 245 kV 3 3 Aislador de pedestal 245 kV 21 15
La configuración de la subestación fue comentada con Interchile, luego de lo cual Interchile señaló
que realizaría modificaciones para permitir la conexión del reactor a ambas barras.
4.1.3.2 Reactor
Un (1) reactor trifásico clase 245 kV, capacidad de 30 MVAr, e incluye:
- Un (1) reactor de neutro de 280 Ω
- Una (1) cuchilla rápida de puesta a tierra para reactor de neutro.
- Transformadores de corriente tipo bushing.
- Tres (3) pararrayos 245 kV.
4.1.3.3 Paño de Reactor
El paño del reactor permitirá la conexión de éste tanto a la línea como a una de las barras de la
subestación, tal como quedó establecido durante el proceso de Licitación de Obras Nuevas, en la
Aclaración N° 3 del 17 de octubre de 2012, la Aclaración N°5 del 13 de marzo de 2013 y la segunda
ronda de consultas efectuadas por el CDEC-SING con la finalidad de aclarar las ofertas.
El paño para el reactor en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los
siguientes equipos:
Tabla 9: Equipos Primarios Paño Reactor 30 MVAr
EQUIPO CANTIDAD OFERTA
CANTIDAD LICITADA CON
SIEMENS
Interruptor de poder 245 kV, accionamiento tripolar 245 kV, con dispositivo para verificación de sincronismo.
1 1
Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal.
1 1
Desconectador para conexión a barra de subestación, 245 kV.
Lo necesario
Pararrayos 245 kV 3
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 25 de 56
4.1.4 S/E Encuentro
La S/E Encuentro cuenta en la actualidad con una configuración de Barra Principal seccionada y Barra
de Transferencia. De acuerdo al decreto N° 310/2013 Plan de Expansión de la CNE, esta Subestación
dispondrá de una configuración de doble Barra con Barra de Transferencia.
El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Encuentro
la implementación de:
- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a las barras principales N°1 y N°2, y a
la barra de transferencia de la subestación.
- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la operación
de las nuevas instalaciones.
- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.
4.1.4.1 Paño Línea
El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes
equipos:
Tabla 10: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Encuentro
EQUIPO CANTIDAD OFERTA
CANTIDAD LICITADA CON
SIEMENS
Interruptor de poder tripolar 245 kV, accionamiento monopolar.
1 1
Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal. 2 2 Desconectador monopolar 245 kV, tipo pantógrafo vertical. 3 3 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT. 1 1 Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampas de onda 800 A. 2 2 Pararrayos 245 kV. 3 3 Aisladores de pedestal 245 kV. 13 13
4.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO En Tabla 11 se presenta un resumen con las fechas actualizadas para las principales actividades del
Cronograma en su versión vigente (P2-PM-00-G001_LB2 1511), con aquellas fechas que sufrieron
modificaciones marcadas en gris, en tanto que en la Tabla 12 se resumen los Hitos relevantes del
Proyecto con sus respectivas fechas.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 26 de 56
Tabla 11: Cronograma del Proyecto
ACTIVIDADES PRINCIPALES FECHA DE
INICIO FECHA DE TÉRMINO
Proyecto Encuentro - Lagunas 16-10-13 12-04-17
Movilización y Estudios Preliminares 17-10-13 15-11-13
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
16-11-13 28-02-14
Ingeniería Básica y Detallada 06-12-13 05-01-16
Ingeniería Básica Subestaciones 03-03-14 10-12-15
Ingeniería Detallada Subestaciones 13-11-14 05-01-16
Ingeniería Básica Línea de Transmisión 06-12-13 20-12-14
Ingeniería Detallada Línea de Transmisión 06-03-14 01-11-15
Seguros contratados 20-04-14 31-12-14
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 04-02-14 23-03-16
Elaboración EIA 04-02-14 15-10-14
Obtención RCA 13-07-15 31-12-15
Tramitación PAS 14-07-15 23-03-16
Obtención de Concesiones y Servidumbres 19-06-14 22-12-15
Determinación de Propiedades 19-06-14 17-08-14
Estudios de Títulos 30-07-14 28-10-14
Negociación de Servidumbres 17-08-14 22-12-15
Concesión Eléctrica 18-08-14 16-12-15
Suministro de Equipos y Materiales 22-06-14 29-08-16
Preparación Bases de Licitaciones de Suministros 21-11-14 20-12-14
Equipos y Materiales Subestaciones 22-06-14 24-08-16
Materiales Línea de Transmisión 22-06-14 29-08-16
Construcción, Montaje y Pruebas 19-07-15 13-03-17
Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones
19-07-15 17-08-15
Preparación de Bases de Licitación para Obras de Línea de Transmisión
19-07-15 17-08-15
Licitación Contratos de Construcción Subestaciones 17-08-15 15-11-15
Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones
14-02-16 13-03-16
Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión
17-08-15 15-11-15
Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión
14-02-15 14-03-16
Licitación Inspección Técnica de Obras 17-09-15 16-10-15
Subestaciones 11-07-16 17-12-16
Línea de Transmisión 15-03-16 13-03-17
Entrada en Operación 13-03-17 12-04-17
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 27 de 56
Tabla 12: Hitos Relevantes del Proyecto
HITOS RELEVANTES FECHA
N° DESCRIPCIÓN
1 Estudios y Seguros contratados lun 13-10-14
2 Obtención RCA y Presentación Concesión Definitiva jue 31-12-15
3 Construcción de 50% de fundaciones mié 03-08-16
4 Pruebas de Equipos (FAT) sáb 16-01-16
5 Entrada en Operación mié 12-04-17
4.2.1 Verificaciones del Cronograma
En este numeral se analiza la coherencia que debe existir entre los cronogramas de los contratistas
que se encuentran ejecutando las actividades que se señalan a continuación, y el Cronograma del
Proyecto.
4.2.1.1 Ingeniería de Subestaciones
La ingeniería de subestaciones se encuentra muy retrasada respecto a la Línea Base del Proyecto, y
de acuerdo al último cronograma de Interchile está programada para finalizar el 5 de enero de 2016.
A pesar de este atraso, se encuentra terminado el diseño de fundaciones y estructuras de soporte,
por lo que ya sería posible comenzar con la construcción de las subestaciones.
4.2.1.2 Ingeniería de líneas
Ya finalizó la ingeniería básica y detallada de líneas. Sólo están pendientes las especificaciones
técnicas de las pruebas de carga de las estructuras B, D y TR.
4.2.1.3 Medio Ambiente
El cronograma de GAC no incluye la etapa de seguimiento de la etapa de tramitación y calificación
ambiental del Proyecto, sin embargo el servicio de esta empresa sigue vigente y se rige por el
Cronograma del Proyecto.
4.2.1.4 Servidumbres Voluntarias
La actividad de servidumbres voluntarias finalizó, ya que se decidió llamar a comisión tasadora.
4.2.1.5 Concesión Eléctrica
El cronograma para la concesión eléctrica forma parte del cronograma destinado a obtener las
servidumbres voluntarias. Esta actividad presenta un importante retraso, pero de acuerdo a lo
informado por Interchile se espera obtener la Concesión Definitiva de al menos uno de los dos
tramos de línea durante el mes de enero.
4.2.1.6 Adquisición de Suministros
Se reemplazó al fabricante de estructuras por la empresa KEC de India y fue modificado el
cronograma de las estructuras. Las nuevas fechas para las pruebas y fabricación de las estructuras
son las siguientes:
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 28 de 56
La fecha programada de las pruebas de carga se muestra en la Tabla 13:
Los stubs están siendo fabricados por SAE Towers Brasil y se espera su arribo para comienzos de
enero de 2015.
La fabricación de las torres se muestra en la Tabla 14:
Tabla 14: Fabricación de las Torres
Fabricación en masa de estructuras (Ton)
Tipo de torre Nov-15 Dic-15 Ene-16 Feb-16 Mar-16
A 1569 649 595 215
AA 249 249 249 175
B 171 171 171 194
C 89 76
D 119 119 24
TR 35
El despacho para transporte se muestra en la Tabla 15:
Tabla 13: Fechas Programadas para Pruebas de Carga
Pruebas de carga
Tipo de torre A AA B C D TR
Centro de pruebas
Butibori, India
Jabalpur, India
Butibori, India
Jabalpur, India
Butibori, India
Jabalpur, India
Montaje prototipo
30-Nov-15 02-Dec-15 07-Dec-15 20-Dec-15 27-Dec-15 03-Jan-16
Calibración de celdas de carga
09-Dec-15 14-Dec-15 19-Dec-15 28-Dec-15 04-Jan-16 09-Jan-16
Montaje aparejos 11-Dec-15 16-Dec-15 21-Dec-15 30-Dec-15 06-Jan-16 11-Jan-16
Prueba de carga prototipo
12-Dec-15 17-Dec-15 22-Dec-15 31-Dec-15 07-Jan-16 12-Jan-16
Prueba del material
13-Dec-15 18-Dec-15 23-Dec-15 02-Jan-16 08-Jan-16 13-Jan-16
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 29 de 56
Tabla 15: Despacho de las estructuras
Despacho FOB de estructuras completas
Tipo de torre Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16
A 160 60 55 5
AA 20 20 20 14
B 15 15 15 17
C 7 6
D 5 5 1
TR 3
De acuerdo a lo informado por Interchile, la fabricación del Rector se atrasó, por lo que comenzará
el 15 de febrero de 2016, lo que considerando tiempo de producción, pruebas, despacho y flete,
será entregado el día 01/06/2016 en el puerto de San Antonio. Antes de este retraso las pruebas en
fábrica del reactor estaban programadas para finalizar el 23 de diciembre.
A la fecha Interchile no ha entregado los cronogramas de los fabricantes de los siguientes
suministros de línea: aisladores; ferretería; cable de guardia. Para el cable conductor se cuenta con
la fecha de entrega.
4.2.1.7 Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio
No obstante el adelantó en la firma del Contrato con la empresa Unión Eléctrica, que será la
encargada de la construcción y montaje de la línea de transmisión, estas actividades se encuentran
programadas para iniciarse a partir del 14 de febrero de 2016, las cuales probablemente se atrasen
debido a que aún no se obtiene la RCA. De acuerdo a lo informado por Interchile, el Cronograma de
Unión Eléctrica corresponde al Cronograma del Proyecto.
4.3 GESTIONES ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS Interchile implementó su plan de permisos en la plataforma SIGEA (Sistema Integrado de Gestión
de Cumplimiento Ambiental), la cual está diseñada para llevar un registro de todos los permisos
necesarios para el Proyecto.
En esta plataforma, a la fecha se han cargado los permisos necesarios para el Proyecto, y se indican
fecha estimadas de ingreso y obtención, sin embargo dado que aún existe incertidumbre respecto
a la fecha de obtención de la RCA, estás fechas son sólo estimativas. Dada la gran cantidad de
permisos involucrados (599 permisos distintos), no se pueden listar todos ellos en el presente
Informe Bimestral. Se solicitará a Interchile completar la información ingresada en el sistema SIGEA
con las fechas estimadas de obtención de permisos.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 30 de 56
Con relación a la Solicitud de Concesión Definitiva, esta fue ingresada a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, con fecha 20 de agostos de 2014. Con fecha 22 de septiembre, la SEC
mediante Oficio Ordinario 9886 informó a Interchile de errores u omisiones en la Solicitud. Con
fecha 7 de octubre Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión Definitiva,
subsanando la información requerida por la SEC, con lo que finalmente con fecha 19 de noviembre
de 2014 la SEC declaró la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva.
Respecto a la obtención de la RCA, en el numeral 4.4.1 se resumen los principales hitos del Proceso
de Evaluación Ambiental.
4.4 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, INGENIERÍA Y SUMINISTROS
4.4.1 Estudios Medioambientales
- El EIA fue presentado el 24 de octubre y declarado admisible por el Servicio de Evaluación
Ambiental el día 3 de noviembre de 2014.
- El día 30 de enero fue emitido el primer ICSARA al Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto con 119 observaciones, fijando como plazo máximo para la entrega de la Adenda
N°1, el 28 de mayo de 2015.
- Con fecha 24 de abril Interchile emitió la Adenda N°1, adelantando en algo más de un mes
la fecha establecida por la Autoridad Ambiental.
- Con fecha 4 de junio de 2015, el SEA emitió un ICSARA Complementario, otorgando al
Adjudicatario un plazo de respuesta con fecha límite 5 de agosto de 2015. Este ICSARA
complementario contuvo un total de 27 observaciones referentes a 9 capítulos, que dieron
origen a 55 respuestas.
- Con fecha 15 de junio de 2015 Interchile se emitió la ADENDA N°2 al Servicio de Evaluación
Ambiental
- El 30 de Julio de 2015 el SEA extiende en 60 días el plazo del proceso de evaluación
ambiental.
- 1 de septiembre de 2015, se emitió por parte del SEA el ICSARA extraordinario.
- 15 de septiembre de 2015 se emitió la ADENDA extraordinario al Servicio de Evaluación
Ambiental.
- 6 de octubre de 2015, el SEA emite la Resolución Exenta N°1334, la cual suspende el periodo
de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental por una plazo de 90 días.
Sigue sin definirse por parte del SEA la Consulta Indígena con la Comunidad de Quillagua.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 31 de 56
El Adjudicatario considera un 10% de avance en la actividad 6.5 “Tramitación Permisos Ambientales
Sectoriales”, sin embargo el Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance. Se
solicitaron documentos de respaldo.
4.4.2 Ingeniería
4.4.2.1 Subestaciones
Se encuentran aprobados todos los estudios estáticos y transitorios necesarios para establecer las
especificaciones de detalle del Proyecto y junto con la contratación de los seguros dan cumplimiento
al Hito Relevante N°1.
Para las subestaciones, durante el período se avanzó en el desarrollo de la ingeniería de detalles.
Los entregables (acumulados) recibidos al término del período son:
- Documentos Generales:
o P2-SE-06-D00001(D) Lístado Documentos
o P2-SE-06-D00003(C) Cronograma SE Lagunas
o P2-SE-06-D00004(C) Cronograma SE Encuentro
o P2-SE-06-D00006(B) Plan de Calidad_RB
o P2-SE-06-D00008(D) Criterios de Diseño Obra Civil SE
o P2-SE-06-D00009(D) Criterios de Diseño Obra Montaje Subestaciones
o P2-SE-06-D00010(B) Definición de Nomenclatura Operativa de Equipos
o P2-SE-06-D00013(B) ET del Estudio de Mecánica de Suelos
o P2-SE-06-D00200(C) Espectro Sísmico
o P2-SE-06-D00201(D) Memoria de cálculo de distancias mínimas y de seguridad más
definición de cadenas de aisladores patio de 220 kV
o P2-SE-06-D00202(B) Memoria de Cálculo de Coordinación de Aislamiento 220 kV
o P2-SE-06-D00203(D) Memoria de Cálculo de Apantallamiento 220 kV
o P2-SE-06-D00204(C) Memoria de cálculo de Conductores de Línea y Barra Auxiliar
Reactor
o P2-SE-06-D00205(B) Memoria de Cálculo de Conexiones Malla de Puesta a Tierra
o P2-SE-06-D00207(C) Memoria de Cálculo de Iluminación Exterior Paño de línea
Patio 220kV
o P2-SE-06-D00213(C) Especificación Técnica - Proyecto Sistema de Climatización
Caseta 220 kV
o P2-SE-06-D01001(B) CTG Pararrayos
o P2-SE-06-D01003(B) Verificación Sísmica de Pararrayos
o P2-SE-06-D01010(B) Características Técnicas Cables de Fuerza y Control
o P2-SE-06-D01011(B) Características Técnicas Cable Potencia Desnudo
o P2-SE-06-D01023(B) Verificación Sísmica Interruptores
o P2-SE-06-D01040(D) Características Técnicas Garantizadas Seccionador sin PAT
Apertura Central de 220kV
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 32 de 56
o P2-SE-06-D01060(C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador con PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-D01070(C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador Pantógrafo
o P2-SE-06-D01080(B) ET TTPP Capacitivos 220 kV
o P2-SE-06-D01083(B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Tensión
Capacitivo de 220 KV
o P2-SE-06-D01103(B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Corriente
de 220kV
o P2-SE-06-D01120(B) CTG Trampa de Onda 220kV
o P2-SE-06-D01126 (C) Memoria de cálculo de Descargador de Sobretensión - Trampa
de Onda 220 kV
o P2-SE-06-D01165(D) CTG Aisladores de Soporte
o P2-SE-06-D01167(B) Memoria de Verificación sísmica Aislador Tipo Pedestal
o P2-SE-06-D01168(B) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal
o P2-SE-06-D01175 (B) Características Técnicas Garantizadas Aisladores de Disco
o P2-SE-06-K00602(E) Disposicion de Equipos en Armarios
o P2-SE-06-K00604(C) Diagrama General de Canalización de Servicios
o P2-SE-06-K00605(C) Esquema Final del Sistema de Comunicaciones Linea Encuentro
- Lagunas
o P2-SE-06-K00607(E) Diagrama General de ONDA PORTADORA
o P2-SE-06-K00608(C) Diagrama General de TELEPROTECCIONES
o P2-SE-06-K00608(E) Diagrama General de TELEPROTECCIONES
o P2-SE-06-K00609(C) Diagrama General Multiplexores
o P2-SE-06-K01004(B) Plano de Dimensiones Pararrayos
o P2-SE-06-K01006(B) Plano de Dimensiones Contador de Descargas Pararrayos
o P2-SE-06-K01021(B) Placas de Identificación de Equipo Interruptor Potencia de 220
kV
o P2-SE-06-K01024(C) Plano de Dimensiones Interruptor Potencia de 220 kV
o P2-SE-06-K01041(B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador sin PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-K01042(B) Diagramas Eléctricos Seccionador sin PAT Apertura Central de
220kV
o P2-SE-06-K01044(D) Plano de Dimensiones Seccionador sin PAT Apertura Central de
220kV
o P2-SE-06-K01061(C) Placas de Identificación de Equipo Seccionador con PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-K01062(B) Diagramas Eléctricos Seccionador con PAT Apertura Central de
220kV
o P2-SE-06-K01064(D) Plano de Dimensiones Seccionador con PAT Apertura Central
de 220kV
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 33 de 56
o P2-SE-06-K01071(B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador Pantógrafo
Vertical Sin PAT de 220kV
o P2-SE-06-K01072(B) Diagramas Eléctricos Seccionador Pantógrafo Vertical Sin PAT
de 220kV
o P2-SE-06-K01081(B) Placas de Identificación de Equipo Transformador de Tensión
Capacitivo de 220 KV
o P2-SE-06-K01084(C) Plano de Dimensiones Transformador de tensión capacitivo
220 kV
o P2-SE-06-K01101(C) Placas de Identificación de Equipo Transformador de Corriente
de 220kV
o P2-SE-06-K01102(B) Diagramas Eléctricos Transformador de Corriente 220 KV
o P2-SE-06-K01106(B) Caja de Terminales Secundarias Transformador de Corriente
220 KV
o P2-SE-06-K01124(C) Plano de Dimensiones Trampa de Onda
o P2-SE-06-K01168(C) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal
o P2-SE-06-K01176 (B) Plano de Dimensiones Aisladores de Disco
- Subestación Lagunas:
o P2-SE-06-D10206(C) Memoria de Cálculo de Iluminación Interior caseta control y
sala baterías
o P2-SE-06-D10300(C) Informe Técnico Mecánica de Suelos
o P2-SE-06-D10304 (D) Memoria de cálculo Fundación Marco de Línea y Barra 220kV
o P2-SE-06-D10305(F) Memoria de cálculo Fundaciones equipos 220 kV
o P2-SE-06-D10306(C) Memoria de Cálculo Estructura Caseta
o P2-SE-06-D10307(C) Memoria de Cálculo Caseta Extintor Rodante
o P2-SE-06-D10308 (C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea
y Barra de 220 kV
o P2-SE-06-D10309(F) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Equipos de 220
kV
o P2-SE-06-D10311(C) Memoria de Cálculo Fundación Reactor
o P2-SE-06-D10312 (D) Memoria de Cálculo Tanque de Aceite
o P2-SE-06-D10632(C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C
o P2-SE-06-D10633(B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.A.
o P2-SE-06-D10635 (B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de Conductores de
S.S.A.A. de C.A. - C.C., Control y Medida
o P2-SE-06-D10660(B) Características Técnicas Garantizadas Banco de Baterías
o P2-SE-06-K10001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K10002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K10003(D) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información
básica de equipos)
o P2-SE-06-K10100(B) Diagrama Unilineal Detallado Subestación Lagunas
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 34 de 56
o P2-SE-06-K10100(D) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información
detallada de equipos)
o P2-SE-06-K10102(D) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT
o P2-SE-06-K10103(C) Disposición, cortes y detalles de conjuntos de aislación
o P2-SE-06-K10105(C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K10106(D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea
Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV
o P2-SE-06-K10108(C) Apantallamiento Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K10109(B) Disposición Fisica Caseta de Control y Sala de Baterías
o P2-SE-06-K10110(B) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV
o P2-SE-06-K10111(C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías 220kV
o P2-SE-06-K10251(D) Fundaciones Planta General Subestación 220 Kv
o P2-SE-06-K10252 (D) Fundaciones Marcos de línea y Barra 220 kV Detalles
(Concreto y Refuerzo)
o P2-SE-06-K10254(E) Estructuras Planta General de Subestación 220 kV
o P2-SE-06-K10255(C) Planos Estructura Metálicas Marco de Línea y barra 220 kV
o P2-SE-06-K10257(C) Planta General y Detalles Canaletas y ductos
o P2-SE-06-K10258(B) Caseta 220kV Arquitectura y Terminaciones
o P2-SE-06-K10259(C) Caseta 220 kV - Civil-Estructural (fundacion, pilares, muros,
techumbre, canaletas y tapas)
o P2-SE-06-K10260(C) Caseta Extintor Rodante - Planta, Corte y Detalles
o P2-SE-06-K10261(D) Isométrico de cargas y localización de templas 220 kV
o P2-SE-06-K10262(C) Fundación Reactor (Detalles (concreto y refuerzo)
o P2-SE-06-K10265(D) Reactor - Tanque Colector y Separador de Aceite - Planta
Secciones y Detalle
o P2-SE-06-K10310(F) Cargas para Soportes de Equipos de 220 kV
o P2-SE-06-K10401(D) Actualización Diagrama Unilíneal Protecciones
o P2-SE-06-K10404(B) Diagramas de Principio Linea ENCUENTRO
o P2-SE-06-K10406(B) Diagrama de circuito Tablero de Control Cto. N°1
o P2-SE-06-K10551(C) Diagrama de Circuito Tablero de Control de Reactor
o P2-SE-06-K10552(B) Diagrama de Circuito Tablero de Proteccion de Reactor
o P2-SE-06-K10603(C) Disposición Mecánica armario multiplexor mux.2 dir. SE
ENCUENTRO, SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10608(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y
teleprotecciones tpop-20p y tpfo-20r dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10619(C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta
tensión dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10620(B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp
en patio de alta tensión SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10621(B) Disposición de armarios en salas SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10622(B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE LAGUNAS
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 35 de 56
o P2-SE-06-K10623(B) Recorrido de Cables de señales, SE LAGUNAS
- Subestación Encuentro:
o P2-SE-06-D20206(C) Memoria de Cálculo de Iluminación Interior caseta control y
sala
o P2-SE-06-D20304(C) Memoria de cálculo Fundación Marco de Línea
o P2-SE-06-D20305(F) Memoria de cálculo Fundaciones equipos 220 kV - copia
o P2-SE-06-D20308(C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea
y Barra de 220 kV
o P2-SE-06-D20309(F) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Equipos de 220
kV - copia
o P2-SE-06-D20632(C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C.
(Determinación de Banco y cargador de baterías)
o P2-SE-06-D20633(B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A.de C.A
o P2-SE-06-D20635(B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de Conductores de
S.S.A.A. de C.A. - C.C., Control y Medida
o P2-SE-06-D20660(B) Características Técnicas Garantizadas Banco de Baterías - copia
o P2-SE-06-K20001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K20002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K20003(E) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información
básica de equipos)
o P2-SE-06-K20100(C) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información
detallada de equipos)
o P2-SE-06-K20102(D) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT
o P2-SE-06-K20103(C) Disposición, cortes y detalles de conjuntos de aislación
o P2-SE-06-K20105(C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K20106(D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea
Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV
o P2-SE-06-K20108(C) Apantallamiento Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K20109(B) Disposición física Caseta Control 220kV y Sala Baterías
o P2-SE-06-K20110(B) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV
o P2-SE-06-K20111(C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías 220kV
o P2-SE-06-K20251(B) Fundaciones Planta General Subestación 220 kV
o P2-SE-06-K20252(C) Fundaciones Marcos de línea 220 kV Detalles (Concreto y
Refuerzo)
o P2-SE-06-K20254(D) Estructuras Planta General de Subestación 220 kV
o P2-SE-06-K20255(C) Planos Estructura Metálicas Marco de Línea 220 kV
o P2-SE-06-K20257(C) Planta General y Detalles Canaletas y ductos
o P2-SE-06-K20258(B) Caseta 220 kV - Arquitectura y terminaciones
o P2-SE-06-K20261(C) Isométrico de cargas y localización de templas 220 kV
o P2-SE-06-K20310(F) Cargas para Soportes de Equipos de 220 kV
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 36 de 56
o P2-SE-06-K20401(D) Actualización Diagrama Unilíneal Protecciones
o P2-SE-06-K20406(C) Diagrama de circuito tablero de control Cto.1
o P2-SE-06-K20603(C) Disposición Mecánica Armario multiplexor mux.1 y planta
telefónica dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20603(C) Disposición Mecánica Armario multiplexor mux.1 y planta
telefónica
o P2-SE-06-K20609(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y
teleprotecciones tpop-20p y tpfo-20r dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20615(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-21 y
teleprotecciones tpop-21p y tpfo-21r dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20620(C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta
tensión dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20620(C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta
tensión
o P2-SE-06-K20621(B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp
en patio de alta tensión SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20622(B) Disposición de Armarios en salas SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20623(B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20624(B) Recorrido de Cables de señales, SE ENCUENTRO
Se ha detectado un atraso en la entrega de los documentos correspondientes a la ingeniería de
subestaciones, sin embargo dada la fecha de inicio de construcción de las subestaciones indicada en
el Cronograma (11/07/16), y el hecho de que se encuentra lista suficiente ingeniería para comenzar
con la construcción de subestaciones, aún existe holgura suficiente para que no se vean afectadas
las fechas de inicio de las obras.
4.4.2.2 Línea
A la fecha del presente informe han finalizado las siguientes subactividades de la ingeniería de la
línea:
- 4.2.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”
- 4.2.1.2.2 “Conductor” (Especificaciones de Detalle)
- 4.2.1.2.3 “Aislación” (Especificaciones de Detalle)
- 4.2.1.3 “Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales”
- 4.2.2.1 “Informes técnicos, especificaciones técnicas y planos” (Ingeniería Detallada)
- 3.2.2.2 “Diseño de Estructuras”
- 4.2.2.2.1 “Dimensiones Mínimas (Diseño Electromecánico)”
- 4.2.2.2.2 “Cuadros de Cargas”
- 4.2.2.2.3 “Siluetas de estructuras”
- 4.2.2.2.4 “Memorias de diseño”
- 4.2.2.2.5 ”Elaboración de Planos de Fabricación”
- 4.2.3 “Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1”
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 37 de 56
- 4.2.4 “Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING”
Durante el periodo octubre-noviembre se recibieron los siguientes documentos de diseño de torres:
- Planos de Fabricación Torre B
- Planos de Fabricación Torre C
- Planos de Fabricación Torre D
- Planos de Fabricación Torre TR
Adicionalmente se recibieron las especificaciones técnicas de las pruebas de carga de las torres A,
AA y C.
Se mantiene pendiente la entrega de la especificación de las pruebas de carga específicas para las
torres B, D y TR.
Interchile hizo entrega de un documento con recomendaciones constructivas y/o de protección que
deben tener las fundaciones debido a la salinidad de los suelos.
4.4.3 Suministros
4.4.3.1 Conductor Línea de Transmisión
Debido al Contrato de Alianza Estratégica para el suministro de cable conductor firmado entre el
Adjudicatario y STERLITE, el 29 de enero de 2014 se envió la Orden de Compra para el cable ACAR
900 MCM (18/19). Se estimó un total de 722 toneladas con base en el siguiente cálculo:
188 km * 3 fases * 1 subconductor por fase * 1,255 ton/km * 1,02
Las características técnicas del conductor cumplen adecuadamente con las características ofrecidas
por el Adjudicatario en su oferta técnica, y con las bases de la licitación (Tabla 13). La norma técnica
utilizada por STERLITE es la ASTM B524.
Tabla 16: Características del Conductor 220 kV
ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Tipo ACAR ACAR Calibre MCM 900 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio
18/19 18/19
Diámetro[mm] 27.74 27.734 Sección [mm2] 456.26 456.22 Peso [kg/km] 1.253 1.255,2 Tensión Rotura [kg] 10297 10269 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681 0.0679
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 38 de 56
4.4.3.2 Estructuras Línea de Transmisión
Para la adquisición de las estructuras de línea, existía un convenio de alianza estratégica con la
empresa india Skipper, sin embargo debidos a los cosntantes retrasos, la empresa KEC de India
fabricara las estructuras. Se completó el diseño de las estructuras, y se encuentran listos todos los
planos de fabricación.
4.4.3.3 Ferretería
La ferretería se encuentra contratada con la empresa francesa Dervaux.
4.4.3.4 Cable de Guardia
El suministro del cable de guardia fue contratado a la empresa japonesa Suzhou Furukawa Power
Optic Cable Co. A continuación se presentan algunas características técnicas garantizadas del cable
de guardia adquirido.
Tabla 17: Características del Cable de Guardia OPGW
ITEM CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Tipo OPGW OPGW Standard IEEE 1138 IEEE 1138 Numero de Fibras 12 12 Alambres 9 9 Tensión de Máxima Ruptura 38,90 kN 38,90 kN Módulo de Elasticidad 7.911 kg/mm2 7.911 kg/mm2 Corriente de Cortocircuito Monofásico 20 kA 20 kA
4.4.3.5 Aisladores de Vidrio
El suministro de los aisladores de vidrio fue contratado a la empresa francesa Sediver. A
continuación se presentan algunas características técnicas garantizadas de los aisladores.
Tabla 18: Caracterísiticas de los Aisladores Tipo Outerib
ITEM CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Fabricante - SEDIVER País - China Tipo - Suspensión -
Outerib Estandar - IEC 60383 – IEC
60305 Espaciamiento - 146 mm Diámetro Máximo - 300 mm Distancia de Fuga Máxima - 469 mm Acople IEC 60120 - 16 A Voltaje sost. Frec. Industril en seco 1 min - 60 kV
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 39 de 56
Carga de Rotura Máxima 120 kN 120 kN
Tabla 19: Caracterísiticas de los Aisladores Tipo Aerodinámico
ITEM CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Fabricante - SEDIVER País - China Tipo - Suspensión –
Aerodinámico Estandar - IEC 60383 – IEC
60305 Espaciamiento - 146 mm Diámetro Máximo - 420 mm Distancia de Fuga Máxima - 380 mm Acople IEC 60120 - 20 Voltaje sost. Frec. Industril en seco 1 min - 60 kV Carga de Rotura Máxima 160 kN 160 kN
4.4.3.6 Reactor
Con fecha 18 de julio de 2014, Interchile emitió la orden de compra del reactor, el cual será fabricado
por ABB Brasil. Algunas de las características técnicas principales del reactor son las siguientes:
Tabla 20: Características del Reactor
ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Fabricante, País - ABB, Brasil Potencia 30 MVar 30 MVar Tensión 220 kV 220 kV Aislación 31 mm/kV 31 mm/kV BIL - 1050 kV Tensión del neutro - 46 kV
Tabla 21: Repuestos Encargados
REPUESTO
Válvula de Alivio de Presión Indicador de Temperatura de los devanados y aceite con contactos Relé Buchholz Respiradores de Sílica
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 40 de 56
4.5 PRUEBAS EN FÁBRICA PARA EQUIPOS Y ELEMENTOS Se recibieron los protocolos de pruebas de los siguientes equipos:
- Interruptores de Potencia, certificados con los siguientes documentos:
o 35140814-b001_0a_sp_stpp
o 35140815-b001_0a_sp_stpp
o 35140816-b001_0a_sp_stpp
o 35140817-b001_0a_sp_stpp
o 35140818-b001_0a_sp_stpp
- Transformadores de Tensión, certificados con el siguiente documento:
o 414300370-80-TR
- De acuerdo al reporte de pruebas N° 1838-15 del Laboratorio de Alta Tensión C.E.B. ya se
efectuaron las pruebas en fábrica a la ferretería de la línea.
- De acuerdo al certificado de pruebas N°ST150234 de Sediver, ya se efectuaron las pruebas
a los aisladores de vidrio del Proyecto.
El calendario de pruebas en fábrica entregado por Interchile es el siguiente:
EQUIPO Fabricante Sitio de las pruebas y
fabricación
Cronograma de pruebas
FAT
Tipo de Prueba
Número de
Unidades
Asistencia del
Cliente
Interruptores de potencia Tipo línea (c/s mando sincronizado)
Siemens A. G.
Berlín- Alemania
23-07-2015 rutina y
aceptación 9 NO
Pararrayos (Descargadores)
Siemens A. G.
Berlín- Alemania
15-10-2015 rutina y
aceptación 9 NO
Seccionador horizontal con puesta a tierra
Siemens A. G.
Turquia 23-11-2015 rutina y
aceptación 4 NO
Seccionador horizontal sin puesta a tierra
Siemens A. G.
Turquia 25-11-2015 rutina y
aceptación 9 NO
Seccionador Pantografo
Siemens A. G.
Turquia 27-11-2015 rutina y
aceptación 9 NO
Trampa de Onda Siemens
A. G. Brasil 24-09-2015
rutina y aceptación
4 NO
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 41 de 56
Transformadores de Tensión (porcelana)
TRENCH Canadá 25-05-2015 rutina y
aceptación 6 NO
Transformadores de Corriente
TRENCH FRANCIA 06-10-2015 rutina y
aceptación 6 NO
4.6 VISITAS DE INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TERRENO Sin avance, según cronograma.
4.7 TRABAJOS DEL ADJUDICATARIO EN INSTALACIONES DE TERCEROS Sin avance, según cronograma.
4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ENCARGADA DE DESARROLLAR EL PROYECTO
4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto
4.8.1.1 Administración y Dirección General
El equipo destinado a la administración y dirección general del Proyecto no ha sido modificado a la
fecha. Como ya ha sido señalado anteriormente, este equipo no participa directamente en la
revisión técnica del Proyecto, ya que los encargados de realizarla son las empresas contratadas para
desarrollar la ingeniería de contraparte.
El área de líneas ha demostrado de manera reiterada su falta de compenetración con los aspectos
tanto técnicos como de seguimiento y control del proyecto de líneas.
A juicio de este Auditor han existido problemas de gestión en el seguimiento de la fabricación de
reactor, lo que ha llevado a que sólo a mediados de noviembre se pudiese conocer que esta
actividad no ha sido iniciada por el proveedor. Por lo señalado se le ha solicitado a INTERCHILE la
entrega de todos los antecedentes que se encuentren en su poder que a juicio permitan demostrar
lo contrario.
4.8.1.2 Empresas Contratadas Para La Ejecución de los Trabajos
4.8.1.2.1 Siemens
Siemens se encuentra actualmente en el proceso de licitación de las obras y montaje de los paños
de subestación. Las empresas que están participando en la licitación son:
- Delta
- Agrosonda
- RVF
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 42 de 56
- VyV
- Inspecco
- Globalice
- Inprolec
- Reich Ingeniería
Una vez que se reciba información de las empresas que se adjudiquen la construcción de cada paño
de subestación, se solicitarán sus antecedentes con la finalidad de analizar sus capacidades y emitir
una opinión fundada al respecto.
4.8.1.2.2 EQCO
Para complementar al profesional de ISA Colombia, designado como revisor de temas sísmicos, se
contrató a la empresa EQCO, formada por Ernesto Cruz y Dania Valdivia, ambos ingenieros
estructurales con amplia experiencia en temas sísmicos.
- Ernesto Cruz posee un Ph.D en Ingeniería de la universidad de California, Berkeley y tiene
amplia experiencia en revisión sísmica de proyectos industriales.
- Dania Valdivia es ingeniería Civil Estructural y posee un magister de la Pontificia Universidad
Católica. Se ha especializado en la revisión sísmica de proyectos estructurales, y ha
participado más de 10 proyectos de generación en Chile y otros países.
De acuerdo a lo observado por este Auditor, la empresa EQCO ha realizado un buen trabajo,
revisando de manera minuciosa las memorias sísmicas de los equipos de subestación del Proyecto.
Esto sirve para validar la solicitud del Auditor de que un especialista con experiencia en ensayos de
laboratorio, asesore a Interchile en los temas sísmicos.
4.8.1.2.3 Unión Eléctrica
En la presente tabla se presenta qué actividades serán desarrolladas por Unión Eléctrica, y cuáles serán subcontratadas.
Actividad Responsabilidad
Construcción de campamentos y almacén UESA / Subcontratista
Operación de Almacenes UESA
Construcción de Accesos UESA / Subcontratista
Cimentación de Estructuras UESA / Subcontratista
Montaje de Estructuras UESA / Subcontratista
Tendido, regulación y amarre de conductor eléctrico UESA
Pruebas de cable conductor eléctrico UESA / Subcontratista
Tendido, regulación y amarre del cable OPGW UESA
Empalmes y pruebas del cable OPGW UESA
Gestión Ambiental UESA
Gestión Social UESA
Gestión Predial UESA / Consultor
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 43 de 56
Gestión HSE UESA / Consultor
Gestión de la Calidad UESA
De acuerdo a lo informado por Interchile, Unión Eléctrica no realizará ninguna contratación hasta que haya sido obtenida la RCA. En la Tabla 22 se resumen las empresas contratistas informadas hasta la fecha por el Adjudicatario. Tabla 22: Empresas Contratistas
N° Actividad Contratista País
1 EIA Gestión Ambiental Consultores S.A.
Chile
2 Línea de Transmisión
2.1 Gestión Predial FELVAL S.A. Chile
2.2 Topografía LIDAR Terra Remote Sensing Chile/Canada
2.3 Ingeniería Consultoría Colombiana Agencia Chile S.A.
Colombia
2.4 Fabricación de Estructuras KEC India
2.5 Suministro Conductor STERLITE Ltd India
2.6 Diseño de Torres y Planos de Fabricación TRUCON India
2.7 Diseño de Torres y Planos de Fabricación ARCON India
2.8 Construcción y Montaje Unión Eléctrica S.A. Colombia
2.9 Suministro de Ferretería Dervaux Francia
2.10 Suministro del Reactor ABB Brasil
2.11 Suministro del Cable de Guardia Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co.
Japón
2.12 Suministro de Aisladores de Vidrio Sediver Francia
2.13 Inspección Técnica de Obras Consultoría Colombiana Agencia Chile S.A.
Colombia
2.14 Suministro Stubs SEA Brasil
3 Paños de Subestaciones
3.1 EPC SIEMENS Chile
3.1 Ingeniería IEB Colombia
3.2 Construcción, Montaje y Puesta en Servicio SIEMENS Chile
3.3 Estudios Dinámicos y Sistémicos HMV Colombia
3.4 Suministro de Equipos Primarios SIEMENS Varios Paises
3.5 Asesores Sísmicos EQCO Chile
3.6 Inspección Técnica de Obras HMV Colombia
4 Ingeniería de Contraparte
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 44 de 56
4.1 Línea ISA Colombia
4.2 Subestaciones HMV Ingenieros Ltda Colombia
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 45 de 56
5 CONCLUSIONES
Al 30 de noviembre de 2015 y habiendo transcurridos 25,5 meses desde su fecha de inicio (16 de
octubre de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance
real de 31,06%, frente al 45,19% informado por Interchile y al 61,87% programado.
La diferencia que se observa entre el avance programado y los avances reales de Interchile y el
Auditor, se debe de manera importante al hecho de que para el período no se contabilizó suficiente
avance en las actividades correspondientes a la adquisición de suministros, debido a que no se contó
con información verificable para la mayoría de los equipos y materiales.
Por su parte la diferencia que se observa entre el avance real determinado por Interchile y el
determinado por el Auditor, se debe a lo siguiente:
- El Auditor no ha recibido toda la documentación que respalde el avance declarado por Interchile para las actividades.
- El Auditor no concuerda con el nivel de avance informado por Interchile dado el nivel de desarrollo que presentan ciertas actividades.
Con el muy probable incumplimiento de la nueva fecha que se estableció para el Hito Relevante Nº2, 31 de diciembre de 2015, se comenzaría a afectar la Ruta Crítica del Proyecto y en ese caso su impacto dependerá del tiempo que utilice el SEA para desarrollar el Proceso de Consulta Indígena, y para lo cual mediante Resolución Exenta Nº1334 suspendió el proceso de evaluación por 90 días a partir del pasado 7 de octubre. Además del incumplimiento del Hito Relevante Nº2, con el desplazamiento de la fecha de inicio de la fabricación del reactor, Interchile no dará cumplimiento al Hito Relevante Nº4 en la fecha establecida. Por otra parte, hasta la fecha Interchile no ha proporcionado la información necesaria y suficiente para respaldar el compromiso que asumió en el momento de solicitar el aplazamiento del Hito Relevante Nº2, para el 31 de diciembre de 2015, en el sentido de no afectar el cumplimiento del Hto Relevante Nº3. El atraso que a la fecha presenta la actividad destinada a la obtención de la Concesión Eléctrica, también podrá afectar Ruta Crítica del Proyecto, dependiendo de la fecha en que Interchile obtenga la RCA y el permiso de ocupación onerosa que ha solicitado a Bienes Nacionales.
Finalmente, no obstante que a la fecha no se han detectado incumplimientos a las características
técnicas del Proyecto, a la fecha del presente informe todavía no se han recibido los documentos
con la aprobación de la calificación sísmica de los equipos por parte del Revisor y del Asesor Sísmico.
Se hace notar que no obstante las especificaciones técnicas de las pruebas de carga de las
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 46 de 56
estructuras A y AA, fueron observadas por este Auditor, ya que a su juicio entre los estados de carga
probados faltaban unos que rigen el diseño de la estructura, Interchile como propietario y
responsable técnico del señaló que esos estados de carga no son necesarios.
6 ANEXOS
6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO DEL AUDITOR
6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría
Para el desarrollo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:
Reuniones con el Adjudicatario:
- El 22 de octubre se sostuvo la primera reunión mensual con el Adjudicatario, para
el período de este informe. Algunos temas tratados:
Se informó a Interchile de la información incluida en la versión preliminar
del Informe Bimestral N°11.
Resolución Exenta N°1334, y atraso RCA.
Consulta Indígena
Se solicitó programas de pruebas, protocolos, procedimientos y normas
para las pruebas de cada equipo.
Interchile entregará de manera preliminar los documentos con comentarios
del asesor sísmico.
Se solicitó la entrega del análisis en donde se demuestre la forma en que
lograrán los rendimientos requeridos para dar cumplimiento a los Hitos
Relevantes 3 y 5.
Ser solicitar ET de las pruebas de carga.
Se recomienda conversar con el mecánico de suelos por la salinidad del
suelo.
- El 17 de noviembre se sostuvo la segunda reunión mensual con el Adjudicatario,
entre los temas tratados están:
INTERCHILE informó que el día 18/11/2015, estarán presente en Quillagua
para sumarse a una reunión con la comunidad indígena, con la finalidad de
poder cerrar el proceso de consulta indígena.
Siemens no adjudicará a los contratistas de subestaciones mientras no haya
fecha para la obtención de la RCA.
INTERCHILE informó que se retrasó el inicio de fabricación del reactor hasta
febrero, lo que imposibilitará cumplir con la fecha del Hito Relevante N°4.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 47 de 56
Información de pruebas de equipos.
Revisor Sísmico.
Se recordó a INTERCHILE que se debe reportar al Auditor durante las
pruebas de carga de cada torre.
Unión Eléctrica no concretará las contrataciones hasta que se disponga de
fechas definitivas para la obtención de la RCA.
INTERCHILE informó que ya tienen definidos los tramos en los cuales será
necesario utilizar cemento especial para proteger a las fundaciones de la
salinidad del suelo.
Ya fue emitido el certificado de vencimiento de plazos para el Tramo 1 de
la concesión.
Revisión de Antecedentes:
- Se verificaron los antecedentes solicitados y que fueron entregados por el
Adjudicatario.
Revisión de Informes de Avance:
- Se revisaron los informes de avance mensual del Adjudicatario (octubre y
noviembre 2015).
Análisis de Cronogramas:
- Se analizaron los avances del período.
6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades desarrolladas,
respecto del Programa Bimestral
6.1.2.1 Reuniones con el Adjudicatario
Se llevaron a cabo dos reuniones con el Adjudicatario, habiéndose realizado la primera de ellas el
22 de octubre de 2015 y la segunda el 17 de noviembre de 2015.
6.1.2.2 Recepción de Documentos Técnicos
Especialidad Eléctrica
Nombre Situación
P2-SE-06-D00800 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Descargador de
Sobretension Revisado
P2-SE-06-D00801 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Interruptor 220 kV Revisado
P2-SE-06-D00802 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Seccionador de apertura
central sin PAT 1 Fase 220 kV Revisado
P2-SE-06-D00803 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Seccionador de apertura
central con PAT 1 Fase 220 kV Revisado
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 48 de 56
P2-SE-06-D00804 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Transformador de tensión
capacitivo 220 kV Revisado
P2-SE-06-D00805 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Transformador de
corriente fase 220 kV Revisado
P2-SE-06-D00808 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Seccionador Pantógrafo
Vertical Revisado
Especialidad Civil
Nombre Situación
P2-LT-09-D2A_TLT_V2_Valido ET Pruebas de Carga Torre A
Revisado con
cometarios
P2-LT-09-D2AA_TLT_V2_Valido ET Pruebas de Carga Torre AA
Revisado con
comentarios
6.1.2.3 Gestión Ambiental
Se realizó un seguimiento del proceso de evaluación ambiental, revisando el Decreto Exento
N°1334, y las preguntas contenidas en el tercer ICSARA.
6.1.2.4 Gestión Predial
Se realizó el seguimiento al estado de avance la Solicitud Concesión Definitiva.
6.1.2.5 Elaboración de Informes
Se elaboraron los informes mensuales correspondientes a los meses de agosto y septiembre.
Se analizaron los informes mensuales elaborados por el Adjudicatario.
6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del Auditor
durante el período
Cabe destacar que en el equipo del Auditor, el Encargado también realiza las funciones del
Encargado de Programación y Control.
Tabla 23: Actividades desarrolladas
Actividad Descripción Responsable
Reuniones con el Adjudicatario
Reunión realizada el 22 de octubre de 2015
Encargado Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo
Reunión realizada el 17 de noviembre de 2015
Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo
Revisión de Antecedentes Análisis y Estudio de la información y datos entregados por el adjudicatario
Encargado Encargado Área Eléctrica Encargado Área Civil
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 49 de 56
Ingeniero de Apoyo
Revisión de Informes de Avance
Verificación del Estado de Avance de cada una de las actividades
Encargado Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo
Revisión Gestión Predial Seguimiento al estado de la Solicitud Concesión Definitiva.
Encargado Ingeniero de Apoyo
Análisis Gestión Ambiental Se realizó un seguimiento del proceso de evaluación ambiental, realizando un análisis de los efectos del atraso de la obtención de la RCA sobre el proyecto.
Ingeniero de Apoyo
Marcela Aravena R. Víctor Torres P.
Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica
Manuel Antúnez L. Esteban Bravo M.
Ingeniero Apoyo Encargado
6.2 DOCUMENTOS RECIBIDOS A continuación se presenta un listado con los documentos que han sido recibidos por el Equipo
Auditor durante el período, los cuales se han utilizado para medir el avance del proyecto, verificar
características técnicas y verificar las actividades realizadas por el Adjudicatario.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 50 de 56
Tabla 24: Listado de documentos recibidos
N° Nombre del Documento Contenido
1 ISA-002 P2 - Interruptor de Potencia Tripolar 220kV.rar Revisiones Preliminares Asesor Sísmico
2 ISA-003 P2 - Aislador tipo pedestal 220kV.rar Revisiones Preliminares Asesor Sísmico
3 ISA-013 P2 - Transformadores de tension capacitativo 220kV.rar
Revisiones Preliminares Asesor Sísmico
4 ISA-019 P2 - Secc Hor con apertura central 245 kV con PAT.rar Revisiones Preliminares Asesor Sísmico
5 ISA-019 P2 - Secc Hor con apertura central 245 kV sin PAT.rar Revisiones Preliminares Asesor Sísmico
6 ITC-EQCO-ISA-004 P2 - Descargadores de sobretension 220kV.rar
Revisiones Preliminares Asesor Sísmico
7 ITC-EQCO-ISA-012 P2 - Transformador de corriente 245kV.rar Revisiones Preliminares Asesor Sísmico
8 Solicitud de información_031.pdf Solicitud de información 031
9 Solicitud de información_031.xlsx Solicitud de información 031
10 01.RFQ.zip Información Pruebas de Rutina
11 03a.P2-LT-09-D2A_TLT_V2_Valido.pdf ET Pruebas de Carga
12 03b.P2-LT-09-D2AA_TLT_V2_Valido.pdf ET Pruebas de Carga
13 07.POs -CHILE ABB.pdf Ordenes de compra materiales Reactor
14 09.FAT_ABB.zip Documentos Pruebas FAT ABB
15 18.P2-PM-00-G001_LB2 1509.mpp Cronograma
16 18.P2-PM-00-G001_LB2 1509.pdf Cronograma
17 19.ITO-HMV.zip Informacón ITO
18 Solicitud de información_031FULL.xlsx Respuesta Solicitud de información 031
19 P2-SE-06-D00800 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Descargador de Sobretension.pdf Protocolo de Pruebas Tipo
20 P2-SE-06-D00801 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Interruptor 220 kV.pdf Protocolo de Pruebas Tipo
21 P2-SE-06-D00802 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Seccionador de apertura central sin PAT 1 Fase 220 kV.pdf Protocolo de Pruebas Tipo
22 P2-SE-06-D00803 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Seccionador de apertura central con PAT 1 Fase 220 kV.pdf Protocolo de Pruebas Tipo
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 51 de 56
23 P2-SE-06-D00804 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Transformador de tensión capacitivo 220 kV.pdf Protocolo de Pruebas Tipo
24 P2-SE-06-D00805 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Transformador de corriente fase 220 kV.pdf Protocolo de Pruebas Tipo
25 P2-SE-06-D00808 (B) Protocolo de Pruebas Tipo Seccionador Pantógrafo Vertical.pdf Protocolo de Pruebas Tipo
26 Organigrama ITO Líneas Plex 2.pdf Organigrama ITO Líneas
27 Consideraciones para el hormigonado en zonas agresivas con sulfatos.pdf
Consideraciones para el hormigonado en zonas agresivas con sulfatos
28 Solicitud de información_032 Respuesta.xlsx Solicitud de información_032 Respuesta
29 Solicitud de información_032.pdf Solicitud de información_032
30 Solicitud de información_032.xlsx Solicitud de información_032
31 Solicitud de información_033.pdf Solicitud de información_033
32 Solicitud de información_033.xlsx Solicitud de información_033
33 P2-LT-09-D2AA_V4_Valido Documentos Diseño de Torres
34 P2-LT-09-D2A_V3_Valido Documentos Diseño de Torres
35 Solicitud de información_033 Respuesta Solicitud de información_033
36 Solicitud de información_034 Respuesta.xlsx Respuesta Solicitud de información_034
37 Solicitud de información_034.pdf Solicitud de información_034
38 Solicitud de información_034.xlsx Solicitud de información_034
39 Reposición Plex 2 - Encuentro Lagunas.pdf Recurso Reposición ante el SEA
40 P2-SE-06-D01010 (B) Características Técnicas Cables de Fuerza y Control.PDF Docs. Ing Subestaciones
41 P2-SE-06-D01175 (B) Características Técnicas Garantizadas Aisladores de Disco.PDF Docs. Ing Subestaciones
42 P2-SE-06-D10304 (D) Memoria de cálculo Fundación Marco de Línea y Barra 220kV.pdf Docs. Ing Subestaciones
43 P2-SE-06-D10312 (D) Memoria de Cálculo Tanque de Aceite.pdf Docs. Ing Subestaciones
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 52 de 56
44
P2-SE-06-D10635 (B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de Conductores de S.S.A.A. de C.A. - C.C., Control y Medida.PDF Docs. Ing Subestaciones
45
P2-SE-06-D20635(B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de Conductores de S.S.A.A. de C.A. - C.C., Control y Medida.PDF Docs. Ing Subestaciones
46 P2-SE-06-K01081(B) Placas de Identificación de Equipo Transformador de Tensión Capacitivo de 220 KV.PDF Docs. Ing Subestaciones
47 P2-SE-06-K01176 (B) Plano de Dimensiones Aisladores de Disco.PDF Docs. Ing Subestaciones
48 P2-SE-06-K10252 (D) Fundaciones Marcos de línea y Barra 220 kV Detalles (Concreto y Refuerzo).PDF Docs. Ing Subestaciones
49 P2-SE-06-K10255(C) Planos Estructura Metálicas Marco de Línea y barra 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones
50 P2-SE-06-K10265(D) Reactor - Tanque Colector y Separador de Aceite - Planta Secciones y Detalle.pdf Docs. Ing Subestaciones
51 P2-SE-06-K10401(D) Actualización Diagrama Unilíneal Protecciones.pdf Docs. Ing Subestaciones
52 P2-SE-06-K10406(B) Diagrama de circuito Tablero de Control Cto. N°1.pdf Docs. Ing Subestaciones
53 P2-SE-06-K10552(B) Diagrama de Circuito Tablero de Proteccion de Reactor.pdf Docs. Ing Subestaciones
54 P2-SE-06-K10603(C) Disposición Mecánica armario multiplexor mux.2 dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS.pdf Docs. Ing Subestaciones
55 P2-SE-06-K10608(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y teleprotecciones.PDF Docs. Ing Subestaciones
56 P2-SE-06-K10619(C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta tensión.PDF Docs. Ing Subestaciones
57 P2-SE-06-K20003(E) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información básica de equipos).PDF Docs. Ing Subestaciones
58 P2-SE-06-K20100(C) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información detallada de equipos).PDF Docs. Ing Subestaciones
59 P2-SE-06-K20255(C) Planos Estructura Metálicas Marco de Línea 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones
60 P2-SE-06-K20401(D) Actualización Diagrama Unilíneal Protecciones.pdf Docs. Ing Subestaciones
61 P2-SE-06-K20603(C) Disposición Mecánica Armario multiplexor mux.1 y planta telefónica.pdf Docs. Ing Subestaciones
62 P2-SE-06-K20609(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y teleprotecciones.PDF Docs. Ing Subestaciones
63 P2-SE-06-K20615(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-21 y teleprotecciones tpop-21p.PDF Docs. Ing Subestaciones
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 53 de 56
64 P2-SE-06-K20620(C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta tensión.PDF Docs. Ing Subestaciones
65 P2-SE-06-D00010(B) Definición de Nomenclatura Operativa de Equipos.PDF Docs. Ing Subestaciones
66 P2-SE-06-D00203(D) Memoria de Cálculo de Apantallamiento 220 kV.PDF Docs. Ing Subestaciones
67 P2-SE-06-D10305(F) Memoria de cálculo Fundaciones equipos 220 kV.PDF Docs. Ing Subestaciones
68 P2-SE-06-D10309(F) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Equipos de 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones
69 P2-SE-06-D10660(B) Características Técnicas Garantizadas Banco de Baterías.pdf Docs. Ing Subestaciones
70 P2-SE-06-D20305(F) Memoria de cálculo Fundaciones equipos 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones
71 P2-SE-06-D20309(F) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Equipos de 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones
72 P2-SE-06-D20660(B) Características Técnicas Garantizadas Banco de Baterías.pdf Docs. Ing Subestaciones
73 P2-SE-06-K00602(E) Disposicion de Equipos en Armarios.PDF Docs. Ing Subestaciones
74 P2-SE-06-K00607(E) Diagrama General de ONDA PORTADORA.pdf Docs. Ing Subestaciones
75 P2-SE-06-K00608(E) Diagrama General de TELEPROTECCIONES.PDF Docs. Ing Subestaciones
76 P2-SE-06-K01044(D) Plano de Dimensiones Seccionador sin PAT Apertura Central de 220kV.PDF Docs. Ing Subestaciones
77 P2-SE-06-K01061(C) Placas de Identificación de Equipo Seccionador con PAT Apertura Central de 220kV.PDF Docs. Ing Subestaciones
78 P2-SE-06-K01064(D) Plano de Dimensiones Seccionador con PAT Apertura Central de 220kV.PDF Docs. Ing Subestaciones
79 P2-SE-06-K01101(C) Placas de Identificación de Equipo Transformador de Corriente de 220kV.PDF Docs. Ing Subestaciones
80 P2-SE-06-K01106(B) Caja de Terminales Secundarias Transformador de Corriente 220 KV.PDF Docs. Ing Subestaciones
81 P2-SE-06-K10003(D) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información básica de equipos).pdf Docs. Ing Subestaciones
82 P2-SE-06-K10100(D) Diagrama Unilineal General del Proyecto (Con información detallada de equipos).PDF Docs. Ing Subestaciones
83 P2-SE-06-K10251(D) Fundaciones Planta General Subestación 220 Kv.pdf Docs. Ing Subestaciones
84 P2-SE-06-K10254(E) Estructuras Planta General de Subestación 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones
85 P2-SE-06-K10310(F) Cargas para Soportes de Equipos de 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 54 de 56
86 P2-SE-06-K10401(D) Actualización Diagrama Unilíneal Protecciones.pdf Docs. Ing Subestaciones
87 P2-SE-06-K10551(C) Diagrama de Circuito Tablero de Control de Reactor.PDF Docs. Ing Subestaciones
88 P2-SE-06-K10552(B) Diagrama de Circuito Tablero de Proteccion de Reactor.pdf Docs. Ing Subestaciones
89 P2-SE-06-K10603(C) Disposición Mecánica armario multiplexor mux.2 dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS.pdf Docs. Ing Subestaciones
90
P2-SE-06-K10608(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y teleprotecciones tpop-20p y tpfo-20r dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS.PDF Docs. Ing Subestaciones
91
P2-SE-06-K10619(C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta tensión dir. SE ENCUENTRO, SE LAGUNAS.PDF Docs. Ing Subestaciones
92 P2-SE-06-K20254(D) Estructuras Planta General de Subestación 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones
93 P2-SE-06-K20310(F) Cargas para Soportes de Equipos de 220 kV.pdf Docs. Ing Subestaciones
94 P2-SE-06-K20401(D) Actualización Diagrama Unilíneal Protecciones.pdf Docs. Ing Subestaciones
95 P2-SE-06-K20406(C) Diagrama de circuito tablero de control Cto.1.PDF Docs. Ing Subestaciones
96
P2-SE-06-K20603(C) Disposición Mecánica Armario multiplexor mux.1 y planta telefónica dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO.pdf Docs. Ing Subestaciones
97
P2-SE-06-K20609(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-20 y teleprotecciones tpop-20p y tpfo-20r dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO.PDF Docs. Ing Subestaciones
98
P2-SE-06-K20615(C) Alambrado de Alimentación onda portadora op-21 y teleprotecciones tpop-21p y tpfo-21r dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO.PDF Docs. Ing Subestaciones
99
P2-SE-06-K20620(C) Detalle de Conexión de cajas de acoplamiento en patio de alta tensión dir. SE LAGUNAS – SE ENCUENTRO.PDF Docs. Ing Subestaciones
100 P2-PM-00-C009E001.pdf Informe Rendimientos Interchile
6.3 INFORME MENSUAL AUDITORÍA Se acompañan informes mensuales de los meses correspondientes.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 55 de 56
6.4 PROGRAMA BIMESTRAL DE ACTIVIDADES Durante el próximo periodo este equipo Auditor tiene planeado llevar a cabo las siguientes
actividades:
6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario
Se llevarán a cabo al menos dos reuniones con el Adjudicatario.
Se solicitará mayor información que permita respaldar que contarán con los recursos necesarios
para poder completar el 50% de las fundaciones en los plazos comprometidos.
6.4.2 Documentos Técnicos
Se procederá a verificar y/o revisar los documentos y planos técnicos que emita Interchile sobre los
proyectos de línea y subestaciones.
Se procederá a revisar aquellos documentos ya revisados, y de los cuales se hayan recibido nuevas
versiones.
Adicionalmente, se solicitarán todos aquellos documentos que debiesen estar terminados de
acuerdo a la fecha indicada en los listados de entregables.
Se solicitará la entrega del listado de pruebas en fábrica de cada uno de los equipos primarios y
mayores de subestaciones.
Los documentos que sean recibidos a fines de enero de 2016 serán verificados durante el periodo
siguiente.
6.4.3 Cronograma
Se continuará analizando las actividades del Cronograma actualizado y su consistencia con los
cronogramas particulares.
6.4.4 Gestiones Ante Organismos Públicos
Se hará un seguimiento de las actividades programadas, y se verificarán las fechas programadas
para la obtención de los permisos a medida que se vaya desarrollando el Proyecto.
6.4.5 Gestión Ambiental
Se hará el seguimiento del proceso de Consulta Indígena y la emisión del ICE, y la RCA.
6.4.6 Gestión Predial
Se procederá a verificar e informar de cualquier avance existente en la concesión definitiva.
Informe Bimestral N°12 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 56 de 56
6.4.7 Elaboración de Informes
Se elaborarán los correspondientes informes mensuales, de los meses de diciembre 2015 y enero
2016. Durante el proceso de elaboración de los informes mensuales se analizarán los informes
mensuales elaborados por el Adjudicatario.
Se elaborará el informe de cumplimiento del Hito Relevante N°2.
Se trabajará en el informe de cumplimiento del Hito Relevante N°4.