ACLARACION No. 1 16 de Setiembre de 2015...

Pág. 1

ACLARACION No. 1 Lima, Perú 16 de Setiembre de 2015 UNOPS/PER/125373-C

Invitación a Licitar PEOC/15/95655/2398 Contratación de la Ejecución d e Obra de la Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa, Distrito de Lomas, Provincia d e Caraveli, Departamento d e Arequipa

Estimados Licitantes: La siguiente Aclaración es pertinente al proceso de la referencia y deberá ser considerada para la preparación de sus ofertas:

Pregunta No. 1: Para informarles que estamos participando en la licitación de la referencia y debido a que la modalidad de la oferta es a suma alzada y con la intensión de realizar un trabajo exacto en el metraje del Proyecto, solicitamos nos puedan proporcionar los planos de todas y cada una de las especialidades en formato nativo de AutoCAD. Agradeceremos puedan atender lo solicitado debido a que esto redundará en un mejor análisis y trabajo a realizar. Respuesta No. 1: Ver Enmienda 1, numeral 8. Se aclara que los planos entregados a los oferentes en formato *, pdf incluyen cotas, longitudes y dimensionamiento, de modo que los oferentes pueden efectuar las cuantificaciones y metrados que requieren. Sin embargo y con la finalidad de complementar la información alcanzada y facilitar la lectura y verificación de las dimensiones y/o información contenida en los mismos, se adjunta a la presente los archivos correspondientes a la totalidad de láminas en formato no editable *.dwf, para cuya lectura emplearán el siguiente software: Especificaciones del Software Software : Autodesk Design Review Tipo de licencia : Gratuito Link de descarga : http://usa.autodesk.com/design-review/ _____________________________________________________________________ Pregunta No. 2: Debido a que la modalidad de la oferta es a suma alzada y con el objeto de realizar una revisión detalladas de las cantidades de obra del proyecto, solicitamos que se nos proporcionen los planos en formato nativo de AutoCAD de cada una de las

Pág. 2

especialidades del Proyecto, ya que la información que ha sido proporcionada en los documentos técnicos se encuentran en formato pdf de muy poca calidad de resolución. Agradeceremos la atención que se sirvan dar a la presente ya que esto redundará en un mejor análisis y trabajo a realizar. Respuesta No. 2: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 3: Sección: II – Instrucción para los Oferentes de la IAL Numeral: 5. Errores u Omisiones Página: 8 Consulta: Notificamos a Ustedes que los planos proporcionados como parte de la Invitación a Licitar carece de visibilidad por el tamaño en que se encuentran; así como por el tipo de archivo que ha sido proporcionado, motivo por el cual solicitamos nos proporcionen los archivos editables en AutoCAD de los planos a fin de examinar la información completa de la licitación en referencia. Respuesta No. 3: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 4: Capitulo: II – Instrucción para los Oferentes de la IAL - Fecha Límite para la presentación de ofertas. Página: 6 Consulta: Habida cuenta que la información de los planos proporcionados no permite la correcta revisión de los Metrados por lo cual solicitamos ampliar el plazo para presentar la propuesta a 45 días adicionales. Lo anterior, en virtud a presentar una mejor propuesta acorde a lo requerido. Respuesta No. 4: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. En relación a la ampliación del plazo, considerar lo estipulado en la Enmienda 1, numeral 1, correspondiente al plazo de ampliación de presentación de propuestas. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 5: Capitulo: III – Método y Criterios de Evaluación Numeral: 3.5.2 Criterios de Evaluación Técnica Página: 23-28 Consulta: Solicitamos ampliar el concepto de obras similares para acreditar la experiencia del personal clave y la experiencia en ejecución de obras similares del

Pág. 3

oferente, aceptando la construcción de edificaciones de departamentos y construcción de complejos habitacionales. Teniendo en cuenta que son de naturaleza semejante, es decir, tiene las características de la obra a realizar Respuesta No. 5: Ver Enmienda 1, numerales 2 y 3. ____________________________________________________________________ Pregunta No. 6: Capitulo : III – Método y Criterios de Evaluación Numeral : 8.3 Equipo Mínimo de construcción propuesto Página : 29 Consulta: Solicitamos eliminar la acreditación de un (01) laboratorio de materiales habida cuenta que en este laboratorio se utilizan una serie de equipos e instrumentos que no se detallan en las bases. Respuesta No. 6: Negativo, considerar que lo requerido para el laboratorio de materiales es que esté implementado para los ensayos que correspondan, el detalle de estos implementos es opcional. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 7: Sección : III – Método y Criterios de Evaluación Numeral : 3.5.2 Criterios de Evaluación Técnica 6.1 Personal Clave Página : 24-26 En el requerimiento se solicita acreditar la experiencia de 11 profesionales debiendo demostrar cada uno haber participado en mínimo cuatro (04) obras con una permanencia de participación mínima de ocho (8) meses en cada obra igual o similar, con lo cual cada uno acreditaría un total de 32 meses de experiencia. Es por ello que, a fin de permitir una mayor participación de postores, se sugiere que los 32 meses de experiencia puedan ser acreditados con mínimo dos (2) obras similares o iguales realizados en los últimos 15 años. Respuesta No. 7: Ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 8: Capitulo : III – Método y Criterios de Evaluación Numeral : 3.5.2 Criterios de Evaluación Técnica 6.1.1 Gerente de Proyectos

Pág. 4

Página : 24 Para el profesional en mención, se solicita acreditar estudios de especialización en Gerencia de Proyectos o Gerencia de Obras, solicitamos ampliar la acreditación de estudios de especialización a Gerencia y/o Administración de Empresas o afines. Respuesta No. 8: Negativo, aclarándose que en cuanto a los estudios de especialización requeridos, deben corresponden a certificaciones de diplomados o cursos de especialización o maestrías en gerencia de proyectos o gerencia de obras o afines. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 9: Capitulo : III – Método y Criterios de Evaluación 3.5.2 Criterios de Evaluación Técnica Numerales: 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11 Página : 24-26 Consulta: Para los profesionales de los numerales citados, solicitamos precisar cuáles son las profesiones equivalentes al perfil de cada uno de ellos. Respuesta No. 9: Se aclara que el término “equivalente” consignado en el personal clave y personal de apoyo, corresponde a profesiones de otros países con diferente denominación pero equivalentes con las requeridas. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 10: Capitulo : III – Método y Criterios de Evaluación Numeral : 3.5.2 Criterios de Evaluación Técnica 6.1.3 Ingeniero Jefe de Oficina Técnica Estructuras y Arquitectura Página : 25 Consulta: Para el cargo en mención, solicitamos se acepte acreditar la experiencia como Jefe de Oficina Técnica. Respuesta No. 10: Se aclara que de acuerdo a lo indicado para este profesional, será aceptado el cargo de Jefe de Oficina Técnica, el cual corresponde a experiencias en las especialidades de estructuras y/o arquitectura, conforme a lo indicado en la Sección III de las bases. ______________________________________________________________ Pregunta No. 11: Capitulo : III – Método y Criterios de Evaluación Numeral : 3.5.2 Criterios de Evaluación Técnica

Pág. 5

6.1.4 Ingeniero Jefe de Oficina Técnica en Instalaciones Página : 25 Consulta: Para el cargo en mención se acepta las profesiones de un Ingeniero mecánico o mecánico-eléctrico, solicitamos ampliar el perfil de acreditación para este cargo a las profesiones de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Electricista o Ingeniero Electrónico o Ingeniero en Telecomunicaciones o Ingeniero Mecánico. Respuesta No. 11: Ver Enmienda 1, numeral 2. Además considerar que para los cargos que acreditan su experiencia, en la Sección III se acepta Jefe de Oficina Técnica, el cual corresponde a experiencias en cualesquier especialidad de instalaciones. _________________________________________________________________ Pregunta No. 12: Capitulo : III – Método y Criterios de Evaluación Numeral : 3.5.2 Criterios de Evaluación Técnica 6.1.5 Ingeniero Jefe General de Campo Página : 25 Consulta: Para el cargo de Ingeniero Jefe General de Campo se indica que puede ser un Ingeniero civil o equivalente, solicitamos precisar cuáles son las profesiones equivalentes del perfil indicado. Asimismo, sugerimos se acepte acreditar la experiencia del profesional mediante los cargos de Ingeniero de Producción, Ingeniero de Campo, Jefe de Campo, Especialista de Estructuras, Especialista de Acabados, Asistente de Residente. Respuesta No. 12: Sobre la equivalencia de profesiones, ver respuesta a la pregunta 9. Asimismo se aclara que el cargo de Jefe de Campo o Jefe de Producción o Ingeniero de Campo, son considerados como similar para la acreditación de este profesional. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 13: Capitulo : III – Método y Criterios de Evaluación Numeral : 3.5.2 Criterios de Evaluación Técnica 6.1.6 Ingeniero Jefe de Estructuras Página : 25 Consulta: Solicitamos señalar las profesiones equivalentes para el Ingeniero Jefe de Estructuras. Asimismo, sírvanse confirmar que se aceptará en la experiencia del personal clave los cargos como Especialista en Estructuras y/o Especialista en Obras de Arte y/o Jefe de Producción. Del mismo modo, solicitamos se acepte acreditar la capacitación en cursos afines al Diseño de Estructuras, teniendo en consideración que circunscribirnos

Pág. 6

específicamente al curso en mención a nivel de postgrado restringe la participación de profesionales calificados. Respuesta No. 13: Sobre la equivalencia de profesiones, ver respuesta a la pregunta 9. Para los cargos que acreditan la experiencia del Ingeniero Jefe de Estructuras, ver la Sección III que indica que los servicios que acreditan su experiencia tienen que ser en su especialidad, es decir cargos en Estructuras. En cuanto a los estudios de especialización requeridos, se aclara que corresponden a cursos o diplomados o maestrías en diseño de estructuras, en los cuales deberá demostrar como mínimo estudios concluidos. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 14: Capitulo : III – Método y Criterios de Evaluación Numeral : 3.5.2 Criterios de Evaluación Técnica 6.1.8 Ingeniero de Instalaciones Sanitarias Página : 25 Consulta: Para acreditar la experiencia del profesional solicitamos aceptar el cargo de Asistente en Instalaciones Sanitarias, Ingeniero Sanitario, Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias. Respuesta No. 14: Para los cargos que acreditan la experiencia del Ingeniero de Instalaciones Sanitarias, ver la Sección III que indica que los servicios que acreditan su experiencia tienen que ser en su especialidad, es decir cargos en Instalaciones Sanitarias. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 15: Capitulo : III – Método y Criterios de Evaluación Numeral : 3.5.2 Criterios de Evaluación Técnica 6.1.6 Ingeniero de Instalaciones Eléctricas Página : 25 Consulta: Para acreditar la experiencia del profesional en referencia, solicitamos se acepte el cargo de Asistente en Instalaciones Eléctricas, Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas, Ingeniero Especialista en Instalaciones Electromecánicas Respuesta No. 15: Para los cargos que acreditan la experiencia del Ingeniero de Instalaciones Eléctricas, ver la Sección III que indica que los servicios que acreditan su experiencia tienen que ser en su especialidad, es decir cargos en Instalaciones Eléctricas o Instalaciones Electromecánicas. ___________________________________________________________________ Pregunta No. 16:

Pág. 7

Capitulo : III – Método y Criterios de Evaluación Numeral : 3.5.2 Criterios de Evaluación Técnica 6.1.3 Ingeniero Jefe de Oficina Técnica Estructura y Arquitectura Página : 25 Consulta: Para acreditar la experiencia del profesional en referencia, solicitamos se acepte el cargo de Ingeniero Especialista en Metrados y/o Costos y/o Presupuestos y/o Valorizaciones. Respuesta No. 16: Negativo, el profesional propuesto como Ingeniero Jefe de Oficina Técnica Estructura y Arquitectura, debe acreditar experiencia en cargos similares y dentro de las especialidades de estructuras y/o arquitectura. Ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 17: Sección : ARE MMSS VOL 05

INFORME DE ANÁLISIS DE CANTERAS

Folio : 248

Consulta : Se solicita la capacidad de las canteras a utilizar. Respuesta No. 17: Las Canteras, cuyos estudios se adjuntan, son referenciales y corresponden a canteras en actual explotación; sus características se reportan en el expediente técnico. La obtención de los materiales a utilizar en la ejecución de la Obra, es de entera responsabilidad del Contratista. Por tanto es el Postor quien deberá efectuar sus propios análisis de costos, para la formulación de su propuesta económica en el presente proceso. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 18: Sección : ARE MMSS VOL 05

ANEXO 1.8, ANALISIS DE AGUA - SALES

Folio : 277

Consulta: Se solicita la ubicación, km de las fuentes de agua a utilizar.

Respuesta No. 18: La provisión de agua es de exclusiva responsabilidad del contratista, por lo que los oferentes deberán considerarla en el análisis de su propuesta. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 19: Sección : 150604 DIA_EP_Arequipa_Final parte 1

2.2.1.1. Residuos Sólidos

Pág. 8

Folio : 36

Sección : ARE MMSS VOL 05

INFORME DE ANÁLISIS DE CANTERAS

Folio : 231

Consulta: Se solicita la ubicación y capacidad de los botaderos a utilizar.

Respuesta No. 19: La eliminación de material excedente, se dispondrá conforme lo establecen las EETT, en el Ítem 2.5 del documento ARE -00-E-ET-0.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS, “El material de desecho originado por los trabajos de limpieza y remoción, así como el material excedente de los movimientos de tierras, será dispersado en el mismo terreno, en todo el perímetro externo del penal proyectado, en la misma parcela. El material excedente se extenderá en capas de espesor máximo 20 cm, y se compactará con el paso de la propia maquinaria de extendido…” Los Botaderos, para la eliminación de Residuos sólidos, serán como corresponde, los designados por la municipalidad local, y serán asumidos en su integridad por el contratista. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 20: Sección I – Detalles de la Licitación, Garantía de Oferta (Artículo 6), Página 5 ANTECEDENTES / SUSTENTO: Las bases solicitan: Sección I – Detalles de la Licitación: Garantía de Oferta (artículo 16) “Los oferentes proveerán una garantía de oferta en la forma establecida en el Anexo 2, Formulario de garantía de oferta (véase la sección IV), debiendo de incluir las condiciones de: irrevocable, incondicional, solidaria, sin beneficio de excusión y de realización automática a su solo requerimiento, sin necesidad de requerimiento judicial para su pago o ejecución, emitida por una entidad bancaria expresamente reconocida por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). La garantía de oferta será de Quinientos Mil y 00/100 Dólares Estadounidenses (USD 500,000.00). Y Sección V- Contrato de obras a suma alzada de la Entidad (Contrato **Referencial**), lo siguiente: Cláusula Octava: Garantías (...) Esta garantía deberá ser otorgada por una entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o considerada en la lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva. (...).

Pág. 9

Respuesta No. 20: Negativo, se requiere que la Garantía de oferta sea emitida por un Banco expresamente reconocido por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS). Respecto de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato, también debe ser emitido por un Banco, conforme a lo indicado en el literal a) del listado de documentos previos a la firma del contrato, numeral 36.2 Resultado y Adjudicación, Sección III, página 34 de las bases de licitación. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 21:

Sección III – Método y Criterios de Evaluación, 35.2 Criterios de evaluación técnica,

6. Equipo del proyecto y estructura orgánica, página 24. ANTECEDENTES / SUSTENTO: Las bases solicitan: (...) Para el Personal Clave que se describe a continuación, se deberá considera como “obras similares” a la construcción de edificaciones con áreas construidas iguales o mayores a 20,000 m², en: Infraestructura de seguridad (centros policiales, establecimientos penintenciarios), Infraestructura educativa (colegios, universidades, institutos), Infraestructura de salud (hospitales, clínias, centros médicos), edificios de servicios públicos o privados (teatros, bibliotecas, museos, estadios, coliseos), centros comerciales. (...) Al respecto, solicitamos confirmar si las áreas construidas iguales o mayores a 20,000 m² es el acumulado de los servicios que requieren a cada profesional ó es por cada servicio. Respuesta No. 21: Se aclara que los servicios presentados como experiencia del personal clave, deben corresponder a obras similares, donde cada una de las obras deben ser de área construida igual o mayor que la requerida. Además ver Enmienda 1, numeral 2. ___________________________________________________________________

Al respecto, solicitamos que para la presentación de la garantía de la oferta de monto Quinientos Mil y 00/100 dólares (USD 500,000.00), sea también emitida por las Empresas del Sistema de Seguros autorizadas a emitir Cartas Fianzas reconocidas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS), las cuales son:

Ace Seguros Compañia de Seguros y Reaseguros S.A.

INSUR S.A Compañia de Seguros

La Positivia CIA de Seguros y Reaseguros S.A.

MAPFRE Perú Compañia de Seguros y Reaseguros

Rimac Seguros y Reaseguros

SECREX Compañia de Seguros de créditos y Garantías S.A.

Pág. 10

Pregunta No. 22: Sección III – Método y Criterios de Evaluación, 35.2 Criterios de evaluación técnica,

6.1 Personal Clave, Página 25 ANTECEDENTES / SUSTENTO: Las bases solicitan: (...) 6.1.3 Ingeniero Jefe de Oficina Técnica Estructura y Arquitectura.- Arquitecto o Ingeniero civil o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios como Jefe de Oficina Técnica, Residente de Obra, Supervisor de Obra o Inspector de Obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. (...) Confirmar que para el Ingeniero Jefe de Oficina Técnica de Estructura y Arquitectura también le serán válidos los siguientes cargos:

Especialista en Estructuras

Especialista en Arquitectura Respuesta No. 22: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 16. _______________________________________________________________ Pregunta No. 23: Sección III – Método y Criterios de Evaluación, 35.2 Criterios de evaluación técnica,

6.1 Personal Clave, Página 25 ANTECEDENTES / SUSTENTO:

Las bases solicitan: (...) 6.1.4 Ingeniero Jefe de Oficina Técnica en Instalaciones.- Un Ingeniero mecánico o mecánico-eléctrico, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios como Jefe de Oficina Técnica, Residente de Obra, Supervisor de Obra o Inspector de Obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. (...)

Respuesta No. 23: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 11

Confirmar que para el Ingeniero Jefe de Oficina Técnica en Instalaciones también le serán válidos los siguientes cargos:

Especialista en Instalaciones Mecánicas

Especialista en Instalaciones Electromecánicas

Pág. 11

_____________________________________________________________________ Pregunta No. 24: Sección III – Método y Criterios de Evaluación, 35.2 Criterios de evaluación técnica,

6.1 Personal Clave, Página 25

ANTECEDENTES / SUSTENTO:

Las bases solicitan: (...) 6.1.5 Ingeniero Jefe General de Campo.- Un Ingeniero civil o equivalente,, con minimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios como Jefe de General de Campo, Residente de Obra o Supervisor de Obras iguales o similares , en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. (...)

Respuesta No. 24: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 12. ____________________________________________________________________ Pregunta No. 25: Sección III – Método y Criterios de Evaluación, 35.2 Criterios de evaluación técnica,

6.1 Personal Clave, Página 25 ANTECEDENTES / SUSTENTO: Las bases solicitan: (...) 6.1.6 Ingeniero Jefe de Estructuras.- Un Ingeniero civil o equivalente,, con minimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios en su especialidad, en la ejecución de obras iguales o similares , en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. (...) Confirmar que para el Ingeniero Jefe de Estructuras también le será válido el siguiente cargo: Especialista en Estructuras Respuesta No. 25: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 13. ____________________________________________________________________ Pregunta No. 26:

Confirmar que para el Ingeniero Jefe General de Campos también le serán válidos los siguientes cargos:

Ingeniero de Campo

Ingeniero Jefe de Campo

Pág. 12

Sección III – Método y Criterios de Evaluación, 35.2 Criterios de evaluación técnica, 6.1 Personal Clave, Página 25

ANTECEDENTES / SUSTENTO: Las bases solicitan: (...) 6.1.7 Arquitecto Jefe de Arquitectura.- Un Arquitecto o equivalente,, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios en su especialidad, en la ejecución de obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. (...) Confirmar que para el Arquitecto Jefe de Arquitectura también le será válido el siguiente cargo: Especialista en Arquitectura Respuesta No. 26: Afirmativo, conforme a lo indicado en la Sección III que indica que los servicios que acreditan su experiencia tienen que ser en su especialidad, es decir cargos en Arquitectura. ___________________________________________________________________ Pregunta No. 27: Sección III – Método y Criterios de Evaluación, 35.2 Criterios de evaluación técnica,

6.1 Personal Clave, Página 25 ANTECEDENTES / SUSTENTO: Las bases solicitan: (...)6.1.9 Ingeniero de Instalaciones Eléctricas.- Un Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista o equivalente, con minimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios en su especialidad, en la ejecución de obras iguales o similares , en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. (...)

Confirmar que para el Ingeniero de Instalaciones Eléctricas también le será válido el siguiente cargo: Especialista en Instalaciones Electromecánicas Respuesta No. 27: Afirmativo, conforme a lo indicado en la Sección III que indica que los servicios que acreditan su experiencia tienen que ser en su especialidad, es decir cargos en instalaciones eléctricas o instalaciones electromecánicas. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 28: Sección III – Método y Criterios de Evaluación, 35.2 Criterios de evaluación técnica,

6.1 Personal Clave, Página 26

Pág. 13

ANTECEDENTES / SUSTENTO: Las bases solicitan: (...) 6.1.11 Ingeniero de Instalaciones Mecánicas y Especiales.- Un Ingeniero Mecánico o Mecánico Electricista o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios en su especialidad, en la ejecución de obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. (...)

Respuesta No. 28: Afirmativo, conforme a lo indicado en la Sección III que indica que los servicios que acreditan su experiencia tienen que ser en su especialidad, es decir cargos en instalaciones mecánicas o instalaciones electromecánicas o instalaciones especiales. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 29: Sección III – Método y Criterios de Evaluación, 35.2 Criterios de evaluación técnica,

8.1 Experiencia en obras generales, página 27 ANTECEDENTES / SUSTENTO: Las bases solicitan: (...) El oferente deberá sustentar experiencias hasta de cinco (05) contratos de obras en general, distintas a las presentadas como obras similares, cuyos montos sumen en total como mínimo USD 200, 000,000.00. (...) Confirmar que para la acreditación de la experiencia en obras generales bastara con la presentación de 1 y/o 2 y/o 3 y/o 4 contratos cuyos montos sumen en total como mínimo USD 200, 000,000.00. Respuesta No. 29: Afirmativo, los oferentes podrán presentar 1 o 2 o 3 o 4 o 5 contratos de obras en general distintas a las presentadas como obras similares, cuyos montos acumulen un total mínimo de USD 200, 000,000.00. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 30: Sección III – Método y Criterios de Evaluación, 35.2 Criterios de evaluación técnica,

8.2 Experiencia en obras similares, página 28 ANTECEDENTES / SUSTENTO: Las bases solicitan:

Confirmar que para el Ingeniero de Instalaciones Mecánicas y Especiales también le será válido el siguiente cargo: Especialista en Instalaciones Electromecánicas

Pág. 14

(...) El oferente deberá tener experiencia hasta de cinco (05) contratos de obras iguales o similares en construcción de edificaciones en: Infraestructura de seguridad (centros policiales, establecimientos penitenciarios), Infraestructura educativa (clínicas, centros médicos), edificios de servicios públicos o privados (teatros, bibliotecas, museos, estadios, coliseos), centros comerciales, cuyos montos sumen como mínimo USD 150, 000,000.00 (...) Confirmar que para la acreditación de la experiencia en obras similares bastara con la presentación de 1 y/o 2 y/o 3 y/o 4 contratos cuyos montos sumen en total como mínimo USD 150, 000,000.00. Respuesta No. 30: Afirmativo, los oferentes podrán presentar 1 o 2 o 3 o 4 o 5 contratos de obras similares, cuyos montos acumulen un total mínimo de USD 150, 000,000.00. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 31: Sección III – Método y Criterios de Evaluación, 35.2 Criterios de evaluación técnica,

8.3 Equipo mínimo de construcción propuesto, página 29 ANTECEDENTES / SUSTENTO:

(...)En todos los casos deberá indicar las características del equipo, marca y modelo, potencia, capacidad, año de fabricación, propietario y el lugar en el que puede inspeccionarse. Confirmar que para la acreditación del equipo mínimo requerido bastará la presentación de una Declaración jurada, el que el oferente se compromete en caso de obtener la buena pro, disponer de los equipos y maquinarias requeridos para la ejecución de la obra. Respuesta No. 31: Se aclara que con la presentación de ofertas, el oferente debe suscribir el cuadro del numeral 3 en el Anexo 8 de la Sección IV como acreditación del equipo mínimo de construcción propuesto, además ver Enmienda 2, numeral 3. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 32: SECCIÓN III – MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. NUMERAL 35.2 “CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA”. PÁGINA 27 – 8.1 “EXPERIENCIA EN OBRAS GENERALES”.NÚMERO DE CONTRATOS. En el punto 8.1 “Experiencia en obras generales” de las bases, se especifica lo siguiente:

Las bases solicitan: El oferente proporcionará información detallada sobre el equipo propuesto en el numeral 3 del Anexo 8 de la Sección IV.

Pág. 15

“El oferente deberá sustentar experiencias hasta de cinco (05) contratos de obras en general, distintas a las presentadas como obras similares, cuyos montos sumen en total como mínimo USD 200, 000,000.00” Se considera que la limitación del número de contratos para demostrar la experiencia en obras generales a 5 no es acorde a los estándares de mercado que se manejan en Perú, donde no se limita el número de contratos a presentar para validar la experiencia. Por lo tanto, y con el fin de fomentar la mayor participación de postores, se solicita eliminar el número máximo de contratos para certificar la experiencia en obras generales. Respuesta No. 32: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 29. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 33: SECCIÓN III – MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. NUMERAL 35.2 “CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA”. PÁGINA 27 – 8.1 “EXPERIENCIA EN OBRAS GENERALES”. ANTIGÜEDAD DE LOS CONTRATOS. En el punto 8.1 “Experiencia en obras generales” de las bases, se especifica lo siguiente: “Las obras que sustenten la experiencia descrita deben corresponder a los realizados en los últimos diez (10) años, expresada en valores monetarios, según el cuadro del numeral 1 del Anexo 8 de la Sección IV.” Con el fin de fomentar la mayor participación de postores, se solicita ampliar dicho plazo a quince (15) años. Respuesta No. 33: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 172 y 820. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 34: SECCIÓN III – MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. NUMERAL 35.2 “CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA”. PÁGINA 27 – 8.1 “EXPERIENCIA EN OBRAS GENERALES”. ACTUALIZACIÓN DE LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS. En el punto 8.1 “Experiencia en obras generales” de las bases, se especifica lo siguiente: “El oferente deberá sustentar experiencias hasta de cinco (05) contratos de obras en general, distintas a las presentadas como obras similares, cuyos montos sumen en total como mínimo USD 200, 000,000.00” Se solicita confirmar que para certificar los montos de los contratos se puedan actualizar dichos montos según el Índice de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú desde la fecha de finalización de la obra a la fecha actual. Respuesta No. 34:

Pág. 16

Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 484. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 35: SECCIÓN III – MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. NUMERAL 35.2 “CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA”. PÁGINA 28 – 8.2 “EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES”. MONTO. En el punto 8.2 “Experiencia en obras similares” de las bases, se especifica lo siguiente: “El oferente deberá tener experiencia hasta de cinco (05) contratos de obras iguales o similares en construcción de edificaciones en: Infraestructura de seguridad (centros policiales, establecimientos penitenciarios), Infraestructura educativa (colegios, universidades, institutos), Infraestructura de salud (hospitales, clínicas, centros médicos), edificios de servicios públicos o privados (teatros, bibliotecas, museos, estadios, coliseos), centros comerciales, cuyos montos sumen como mínimo USD 150,000,000.00” Se considera que el monto acumulado de USD 150, 000,000.00, equivalente a aproximadamente 2 veces el Valor Referencial, no es acorde a los estándares de mercado que se manejan en Perú, siendo estos entre 0,5 y 1 vez el Valor Referencial para demostrar la experiencia en obras similares. Por lo tanto, y con el fin de fomentar la mayor participación de postores, se solicita reducir el monto acumulado solicitado a la cantidad de USD 75, 000,000.00. Respuesta No. 35: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 30. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 36: SECCIÓN III – MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. NUMERAL 35.2 “CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA”. PÁGINA 28 – 8.2 “EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES”. NÚMERO DE CONTRATOS. En el punto 8.2 “Experiencia en obras similares” de las bases, citado en la consulta 5, se limita el número de contratos para demostrar la experiencia en obras similares a 5, lo cual no es acorde a los estándares de mercado que se manejan en Perú, donde no se limita el número de contratos a presentar para validar la experiencia. Por lo tanto, y con el fin de fomentar la mayor participación de postores, se solicita eliminar el número máximo de contratos para certificar la experiencia en obras similares. Respuesta No. 36: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 30. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 37:

Pág. 17

SECCIÓN III – MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. NUMERAL 35.2 “CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA”. PÁGINA 28 – 8.2 “EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES”. ANTIGÜEDAD DE LOS CONTRATOS. En el punto 8.2 “Experiencia en obras similares” de las bases, se especifica lo siguiente: “Las obras que sustenten la experiencia descrita deben corresponder a los realizados en los últimos diez (10) años, expresados en valores monetarios, según el cuadro del numeral 2 del Anexo 8 de la Sección IV.” Con el fin de fomentar la mayor participación de postores, se solicita ampliar dicho plazo a quince (15) años. Respuesta No. 37: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 172 y 820. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 38: SECCIÓN III – MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. NUMERAL 35.2 “CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA”. PÁGINA 28 – 8.2 “EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES”. ACTUALIZACIÓN DE LOS MONTOS DE LOS CONTRATOS. En el punto 8.2 “Experiencia en obras generales” de las bases, se especifica lo siguiente: “El oferente deberá tener experiencia hasta de cinco (05) contratos de obras iguales o similares en construcción de edificaciones en: Infraestructura de seguridad (centros policiales, establecimientos penitenciarios), Infraestructura educativa (colegios, universidades, institutos), Infraestructura de salud (hospitales, clínicas, centros médicos), edificios de servicios públicos o privados (teatros, bibliotecas, museos, estadios, coliseos), centros comerciales, cuyos montos sumen como mínimo USD 150,000,000.00” Se solicita confirmar que para certificar los montos de los contratos se puedan actualizar dichos montos según el Índice de Precios al Consumidor publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú desde la fecha de finalización de la obra a la fecha actual. Respuesta No. 38: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 484. Debe decir Se confirma en parte se actualizara los montos del contrato según el IPC publicados por el INEI desde la fecha de finalización de la obra a la fecha del valor referencial contenido en el expediente (31.01.15) ____________________________________________________________________ Pregunta No. 39: Sección III, Método y criterio de evaluación. Numeral 3.9, página 22 Confirmar que en caso de consorcios, la acreditación de la capacidad de contratación de las empresas será en función del porcentaje (%) de participación de cada una de las empresas dentro del consorcio.

Pág. 18

Respuesta No. 39: Se aclara en caso de consorcio, la capacidad de contratación que le corresponde es la suma de las capacidades de cada empresa integrante. ___________________________________________________________________ Pregunta No. 40: Sección IV, Anexos de la oferta que debe presentarse. Anexos 09, 10 y 11, página 64,65 y 66 respectivamente. Confirmar que en caso de consorcio, bastara con que una de las empresas acredite OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, y/o cualquier otra certificación que demuestre la efectividad en los trabajos. Respuesta No. 40: Se aclara que para el cumplimiento de lo requerido por los Anexos 9, 10 y 11, los oferentes deberán desarrollar en su oferta lo solicitado por cada anexo, además considerar que en caso de consorcio, los Anexos 9, 10 y 11 deberán presentarse en nombre del consorcio, los manuales (de haberlo) y planes que deben incluir, serán los que el consorcio prevé emplear y utilizar durante la ejecución de las obra. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 41: Sección IV, Anexos de la oferta que debe presentarse. Anexo 8, página 62. Solicitamos que en caso de consorcio la experiencia de obras similares y obras generales sea acreditada en forma conjunta tal y como se indican en las bases del concurso, dejando sin efecto que uno de ellos deba acreditar al menos un contrato de las experiencias requeridas en los numerales 8.1 y 8.2, siendo que los consorcios son solidarios, responsables y asumen el compromiso que garantiza el cumplimiento de la ejecución de la obra. Quedando determinado que si uno de los socios cumpliera al 100 % con lo solicitado, el puntaje de calificación será para consorcio. Respuesta No. 41: Se aclara que en caso de consorcio, cada empresa que lo integra debe acreditar al menos un (01) contrato, ya sea de experiencia general o de experiencia similar, conforme a lo indicado en el tercer párrafo de las consideraciones que se estipulan para la acreditación de experiencia general y similar, página 28 de la Sección III de las bases. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 42: Sección IV, Anexos de la oferta que debe presentarse. Anexo 4. Página 44. Confirmar que durante la ejecución del proyecto se valorizara aplicando Formulas polinómicas de reajuste, en función a las fórmulas que presente el postor.

Pág. 19

Respuesta No. 42: Las fórmulas polinómicas a aplicar, son los que figuran en el expediente técnico y documentación técnica alcanzada a los oferentes. Así mismo, contemplar lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 43: Sección I, Detalles de la licitación. Fecha límite para presentación de propuestas (artículo 22), pagina 6. Solicitamos se amplié la fecha límite para presentación de propuestas 45 días calendario debido a que el cálculo de los metrados y análisis del presupuesto requiere más plazo para su avaluación. Respuesta No. 43: Ver Respuesta a la Pregunta No. 4 que remite a la Enmienda 1 numeral1, correspondiente al plazo de ampliación de presentación de propuestas. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 44: Sección III, Método y criterios de evaluación. Numeral 8.5.5 Activos líquidos, pagina 31. Para el caso de consorcios, confirmar que basta que unos de los asociados cumplan con este requisito. Respuesta No. 44: Afirmativo, considerando que existen dos alternativas para acreditar los activos líquidos, correspondiendo a la alternativa 2) el modelo de línea de crédito del Anexo 8.1, el cual será aceptado en los formatos de cada banco reconocido por la SBS. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 45: Sección II, Numeral 16 – Garantía de Oferta. Pág. 13 En las bases se solicita presentar una Garantía de Oferta según formato (Anexo 2). Al respecto se consulta lo siguiente:

a) Siendo el caso, que el formato establecido por la UNOPS no es un formato usual y considerando que debe ser emitida por una entidad bancaria, se consulta si será aceptado el modelo aprobado por el banco, que contenga las mismas condiciones que las establecidas en el Anexo 2, pero que sin embargo no iría estrictamente igual que el modelo propuesto por la UNOSP en cuanto a la forma y contenido.

Pág. 20

b) El plazo de la validez de la oferta según las bases deberá ser de 90 días calendarios, y asimismo se indica que la garantía de la oferta debe tener validez hasta 30 días después del periodo de validez de oferta. Favor confirmar que la Garantía de oferta deberá tener una vigencia de 120 días, contados a partir de la fecha de la presentación de la oferta.

c) En las bases indican con relación a la Garantía de Oferta, en la Sección I – Detalles de Licitación, Garantía de Oferta (Artículo 16), que la garantía debe ser expedida por una entidad bancaria expresamente reconocida por la Superintendencia de Banco y Seguros del Perú (SBS). Favor confirmar que también será aceptada la Garantía de Oferta expedida por una compañía de Seguros reconocidas al igual por la SBS.

Respuesta No. 45:

a) Se aclara que los oferentes podrán usar el modelo del Banco reconocido por la SBS, que emite la Garantía de Seriedad de Oferta, siempre que mantenga las condiciones que se estipulan en el artículo 16 de las Secciones I y II.

b) Además considerar que el plazo de validez de la garantía bancaria de seriedad

de oferta, es de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas.

c) Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 20.

________________________________________________________________ Pregunta No. 46: Sección III, Numeral 35.2 – Criterios de Evaluación Técnica: Anexo 5 – Programa Preliminar. Pág. 23 En las bases se solicita desarrollar el capítulo de Programa preliminar. El parámetro de evaluación es del tipo Cumple/no cumple; y se indica que si el programa presentado no respondiera en forma racional a un normal y coherente desarrollo de la obra compatible con las Especificaciones Técnicas, la UNOPS podrá desestimar la totalidad de la oferta. Al respecto se consulta lo siguiente:

a) Bastará con desarrollar los ítems numerados de la letra a) a la d), así como los ítems i) y ii) para cumplir con lo exigido en el presente capitulo y se le otorgue el parámetro de evaluación “cumple”.

b) Para que el parámetro de evaluación sea lo menos subjetivo posible, favor aclarar bajo qué condiciones debe cumplir el postor al desarrollar el presente capitulo, para que a criterio del comité el programa preliminar del oferente, cumpla en forma racional a un normal y coherente desarrollo de la obra

Respuesta No. 46:

a) Afirmativo, siempre que todos los aspectos que se describan, correspondan al objeto de la licitación en concordancia con el expediente técnico de las obras.

b) Se aclara que los oferentes deben desarrollar como mínimo todos los aspectos indicados en los numerales i) y ii) y literales a) al d) del Anexo 5, en concordancia con lo estipulado por el expediente técnico de las obra.

_____________________________________________________________________

Pág. 21

Pregunta No. 47: Sección III, Numeral 35.2 – Criterios de Evaluación Técnica: Anexo 6 – Equipo del Proyecto y Estructura Orgánica. Pág. 23 En las bases se solicita desarrollar el capítulo de Equipo del Proyecto y Estructura Orgánica, completando el Anexo 6. Al respecto se consulta lo siguiente:

a) Favor confirmar que al Anexo 6 debidamente completado se debe adjuntar un diagrama que muestre la estructura orgánica de la organización propuesta para el desarrollo del servicio.

b) Se debe presentar un segundo original de Compromiso de Asociación y copia simple de los Poderes de los Representantes Autorizados, los cuales ya fueron incluidos como documentos adjuntos del Anexo 3, tal como se especifica en el numeral 35.1: Criterios de Evaluación Preliminar, inciso 3.3.

Respuesta No. 47:

a) Afirmativo, conforme a lo indicado en el numeral 3 del Anexo 6, Sección IV, página 49 de las bases.

b) Se aclara que los documentos de representación legal del oferente se presentan como parte del Anexo 3, de acuerdo a lo indicado en la Sección III.

_____________________________________________________________________ Pregunta No. 48:

Sección III, Numeral 35.2 – Criterios de Evaluación Técnica: Anexo 6 – Equipo del Proyecto y Estructura Orgánica. Pág. 24 En las bases se solicita desarrollar el capítulo de Equipo del Proyecto y Estructura Orgánica, completando el Anexo 6.1 en relación al personal clave y personal de apoyo mínimo. Al respecto se consulta lo siguiente:

a) Favor confirmar que en caso de profesionales se deberá presentar una declaración jurada de compromiso en formato libre, mediante el cual el profesional extranjero se compromete a inscribirse en el Colegio Profesional del Perú correspondiente, una vez que el Postor que lo propuso fuera adjudicado y asimismo en la misma declaración, un acápite que domina el idioma español.

b) Debido a la cantidad de obras de infraestructura en el Perú, la cantidad de profesionales competentes que cumplen los requerimientos solicitados en las bases, en su gran mayoría se encuentran prestando servicio para entidades públicas o privadas. Sin embargo, debido a que existe libertad de trabajo en el país, los profesionales pueden dejar de laborar en cualquier proyecto, por mejores condiciones, si así lo estiman por conveniente. En tal sentido, restringir la participación de profesionales en la fase de ofertas, a solo los que no tengan compromisos actuales con la UNOPS u otro organismo o Entidad del estado, traería por consecuencia dejar de lado profesionales capaces y preparados que puedan una vez adjudicada la buena pro al postor que lo propuso, integrarse al proyecto. En tal sentido, se solicita retirar la restricción expuesta y permitir una mayor apertura y participación de profesionales, con el compromiso de que una vez adjudicado el proyecto, los profesionales propuestos que se encuentren

Pág. 22

participando en otros proyectos ajenos a UNOPS, renuncien y se integren al proyecto, en concordancia el Cronograma de personal presentado.

c) Asimismo, resulta aún más restrictivo que un Postor no pueda presentar en su oferta profesionales que están comprometidos en procesos de concursos convocados por la UNOPS u otro organismo o entidad del estado, por lo que se solicita eliminar ese requisito por atentar contra la Libertad de trabajo y el principio de trato justo e igualitario que debe primar en las contrataciones del estado.

d) Favor confirmar que no será necesario presentar en esta etapa del proceso, el Curriculum Vitae del Personal de Apoyo Mínimo. El mismo será presentado por el Postor adjudicado, previa a la firma del contrato.

Respuesta No. 48:

a) Afirmativo, aclarándose que dicha declaración jurada es de formato libre. b) Afirmativo, además ver Enmienda 1, numeral 2 y Enmienda 2, numeral 2. c) Afirmativo, además ver Enmienda 1, numeral 2 y Enmienda 2, numeral 2. d) Afirmativo, conforme a lo estipulado para personal de apoyo en la Sección III,

página 27 de las bases. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 49:

Sección III, Numeral 35.2 – Criterios de Evaluación Técnica: Anexo 8 – Competencias, Experiencias y Equipo Mínimo del Oferente – 8.3 Equipo Mínimo de Construcción Completo. Pág. 29 En las bases se solicita completar el Anexo 8, Numeral 3, con el equipo indicado en la relación que se adjunta en la página 29 de las bases. Favor confirmar que para cumplir lo indicado se puede completar el cuadro con equipo propio o alquilado o promesa de compra de equipos, que debe ser sustentado con el compromiso de compra o alquiler correspondiente. Respuesta No. 49: Ver Respuesta a la Pregunta No. 31 y ver Enmienda 2, numeral 3. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 50: Sección 5 – Contrato. Pág. 76-81 En concordancia con el Modelo de Contrato publicado en las bases, precisamos las siguientes consultas:

a) CLAUSULA DECIMO QUINTA: Favor de confirmar que la penalidad por retraso se aplicará únicamente al retraso en la entrega de la Obra y no en hitos intermedios.

b) Favor de confirmar que, según lo previsto en el art. 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado la tramitación de licencias autorizaciones, permisos servidumbre y similares será responsabilidad de la Entidad.

c) Favor de confirmar que, en caso de darse alteraciones en la legislación aplicable al Contrato ya sea tributaria, legislativa, técnica o de cualquier otra índole, después de la suscripción del mismo el Contratista tendrá derecho a

Pág. 23

reclamar las compensaciones correspondientes si dichas alteraciones fuesen desfavorables.

d) Favor de confirmar que, en caso de que hubiese otros contratistas de la Entidad en el emplazamiento, será la Entidad quien asumirá el riesgo de interferencias.

e) Favor de confirmar que la Entidad asume la responsabilidad por los eventos no asegurables.

f) Favor de confirmar en qué supuestos el Contratista estaría facultado a suspender la ejecución de las obras y a qué compensaciones tendría derecho en caso de que la suspensión del contrato no fuese por causas atribuibles al Contratista.

g) Se solicita respetuosamente negociar la inclusión de un Límite Máximo de Responsabilidad Contractual del XX%.

h) Se solicita respetuosamente que ninguna de las Partes sea responsable frente a la otra por daños indirectos, consecuenciales, o pérdida de beneficio.

Respuesta No. 50:

a) Afirmativo. b) La Entidad cuenta con Licencia de Edificación, CIRA, DIA, entre otros, remitirse

a los antecedentes del proceso de selección. Respecto de otras licencias, permisos y/o autorizaciones que sean necesarios obtenerse en la ejecución de la obra y/o no hayan sido obtenidas o con las que ya se cuenten sean insuficientes o incompletos y necesarios en la ejecución de la obra, será asumidas íntegramente, bajo cargo, cuenta costo y responsabilidad del Contratista de la obra, debiendo actuar en forma diligente en la tramitación de las mismas.

c) En caso que se quiebre el equilibrio económico financiero del contrato por hechos de príncipe u otros supuestos, se aplicaran lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, y otras leyes aplicables.

d) Se aclara que no están previstas interferencia por parte de otros Contratista de la Entidad, en la eventualidad de ocurrencia se procederá de acuerdo a lo que estipula la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

e) Los eventos no asegurables serán tratados de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

f) En el supuesto detallado se aplicará lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

g) Negativo. h) Negativo.

_____________________________________________________________________ Pregunta No. 51:

Sección III – Método y Criterios de Evaluación - 6.1 Personal Clave. Pág. 25 - 27 En relación al Personal Clave que se deberá consignar en la oferta, solicitamos las siguientes aclaraciones:

a) Favor confirmar que para el Jefe de Estructuras, serán válidos los cargos como Especialista en Estructuras o Ingeniero Especialista en Estructuras.

Pág. 24

b) Favor confirmar que para el Ingeniero de Instalaciones Sanitarias, serán también válidos los cargos de Ingeniero Sanitario, Especialista en Instalaciones Sanitarias, Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias.

c) Favor confirmar que para el Ingeniero de Instalaciones Eléctricas, serán también válidos los cargos de Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas, Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Mecánicas.

d) Favor confirmar que para el Ingeniero de Planeamiento (Costos y Valorizaciones), serán también válidos los cargos de Asistente de Obra y/o Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos y valorizaciones; Ingeniero Especialista en Metrados, Costos, Presupuestos y Valorizaciones

e) Favor confirmar, que para todos los profesionales propuestos para ejecución de obra, serán válidas también las experiencias de construcción de Conjuntos habitacionales.

Respuesta No. 51:

a) Afirmativo, en concordancia con lo indicado en la Respuesta a la Pregunta No. 13.

b) Afirmativo, en concordancia con lo indicado en la Respuesta a la Pregunta No. 14.

c) Afirmativo, en concordancia con lo indicado en la Respuesta a la Pregunta No. 15.

d) Se aclara que para el Personal de Apoyo – Ingeniero de planeamiento (costos y valorizaciones), serán aceptados cargos en costos y/o metrados y/o presupuestos y/o valorizaciones y/o liquidaciones, en ejecución de obras en edificaciones. No serán aceptados cargos de asistentes de obra. Además ver Respuesta a la Pregunta No. 48 – d).

e) Se aclara que para la experiencia del personal clave, los oferentes deben considerar la definición de “obras similares” que se encuentra en la Sección III, página 24 de las bases. Además ver Enmienda 1, numeral 2. En cuanto a la experiencia del personal de apoyo que el Oferente adjudicado acreditará, deben considerar que son obras en edificaciones, conforme a lo indicado para cada personal de apoyo en la Sección III, páginas 26 y 27 de las bases.

_____________________________________________________________________ Pregunta No. 52: Sección III – Método y Criterios de Evaluación. Anexo 8 – Competencia, experiencia y equipo mínimo del oferente – 8.1 Experiencia en obras generales – 8.2 Experiencia en obras similares. Página 27 y 28. Favor confirmar que las experiencias en obras generales como similares, que sustenten la experiencia requerida en obras generales y similares del postor, deben corresponder a las obras finalizadas dentro de los últimos 10 años, contados a partir de la fecha de publicación del concurso. Respuesta No. 52: Ver Respuestas a las Preguntas No. 172 y 820 _____________________________________________________________________

Pág. 25

Pregunta No. 53: Sección III – Método y Criterios de Evaluación. Anexo 8 – Numeral 4 - 8.4: Indicadores Económicos Financieros – 8.5.4: Indicadores económicos financieros. Página 30 Con la finalidad de fomentar la mayor participación de posibles postores en el proyecto, se solicita eliminar el requerimiento de los indicadores financieros solicitados, toda vez que en la Sección II, Numeral 16 ya se está solicitando una Garantía de Oferta o la Entidad puede solicitar adicionalmente algún otro documento bancario que certifique que el Postor tiene el soporte financiero necesario para el proyecto. Respuesta No. 53: Negativo. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 54: Anexos del Contrato – Anexo A – Expediente Técnico. Página 82 De la revisión del Expediente Técnico, se desprende las siguientes consultas:

a) Favor confirmar la disponibilidad del terreno para la operación de la planta (alrededor de 4,500 m2), debidamente cercados y nivelados.

b) En el Expediente, se indican los diseños de mezcla, pero no las cantidades de cada uno de ellos. Se solicita proporcionar los mismos.

c) Confirmar medidas y unidades de los tubos de escape y ductos de aire caliente, al parecer las unidades y valores indicados están invertidos ya que por lo general los tubos de escape son en ml (metros lineales) y las secciones de ducto de aire caliente en m2, y en su cuadro figura al revés. Favor confirmar.

d) Se solicita enviar información acerca de los GRUPO ELECTRÓGENO de 120 KVA para el data center, no sabemos sus características, voltaje, cabinado, tipo de alternador, gobernación electrónica, etc.

e) Confirmar si nuestro alcance incluye el servicio de instalación de los Grupos electrógenos para cada caso. De ser así, se cotizará como ítem adicional para cada caso. Favor confirmar.

f) Confirmar como es que se lograrán las conexiones de voz y data, eléctricas, de agua y de saneamiento, con los puntos de salida de la obra.

g) Confirmar cuales son las canteras más próximas que se han tomado en cuenta en el proyecto.

Respuesta No. 54: a) El Contratista puede utilizar el terreno propiedad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, adyacente a la construcción del centro penitenciario. El cercado, nivelado y habilitación del terreno será a cuenta del Contratista. b) El expediente técnico, documento ARE-00-E-ET-0.1 Especificaciones Técnicas Estructuras; páginas 156 en adelante contiene la información solicitada. Ver además la plantilla de metrados alcanzado a los oferentes.

Pág. 26

c) Se confirma lo indicado en el formato Excel. Considerar que las distancias dependerán del fabricante y su instalación, siendo el objetivo el asegurar el correcto funcionamiento de los generadores. Aclaramos que las cantidades indicadas consideran los conductos para los tres grupos generadores:

Sistema de escape: 21m para cada grupo de 1250 KVA y 15m para el grupo de 150 KVA.

Salida de aire caliente: 6 m para cada grupo de 1250 KVA y 4m para el grupo de 150 KVA.

d) Se encuentra especificado en el numeral 10.1 GRUPOS ELECTRÓGENOS del documento ARE-00-IE-ET.pdf, (ítem de metrados 03.18.03.05 Grupo electrógeno 120 Kva) e) Los oferentes considerarán en el correspondiente análisis de precio unitario de la partida “Grupo Electrógeno”, que incluye el equipamiento integral y necesario para su funcionamiento; además de considerar el suministro, instalación y puesta en marcha de los grupos electrógenos. f) En relación al suministro de Voz y Data, ver Respuesta a la Pregunta No. 646. En relación al suministro eléctrico, la construcción de la Línea Eléctrica (línea de interconexión) que irá desde el Punto de Diseño entregado por la empresa Concesionaria de Distribución Eléctrica hasta la Subestación N° 1 del Establecimiento Penitenciario, no forman parte de los alcances de la presente licitación. Se aclara que el postor debe considerar en su oferta, la conexión de la línea a la celda de llegada de la subestación del Establecimiento Penitenciario. Considerar que la subestación tendrá que ser construida oportunamente, de tal manera que al concluir la línea de interconexión eléctrica se pueda conectar a la subestación eléctrica. Los electroductos y buzones dentro del Establecimiento Penitenciario son parte del alcance de la presente licitación. (Ver plano ARE00_IE_MT_1.1). En relación al suministro de Agua y Saneamiento, ver Respuesta a la Pregunta No. 139. g) La información solicitada en relación a la ubicación de las canteras se encuentra en la documentación técnica alcanzada a los Oferentes (Ver documento: Informe de Análisis de Canteras, ARE-00-MS-INF-1.2 INFORME DE ANALISIS DE CANTERAS-00MS INF-1.2.). _____________________________________________________________________ Pregunta No. 55: En la sección 35 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, numeral 35.2 Criterios de Evaluación Técnica (página 24), dice: Para el Personal Clave que se describe a continuación, se deberá considerar como “obras similares” a la construcción de edificaciones con áreas construidas iguales o mayores a 20,000 m2, en: Infraestructura de seguridad (centros policiales, establecimientos penitenciarios), Infraestructura educativa (colegios, universidades, institutos), Infraestructura de salud (hospitales, clínicas, centros médicos), edificios de servicios públicos o privados (teatros, bibliotecas, museos, estadios, coliseos), centros comerciales. ¿Es posible reducir el área construida a 10,000 m2 para acreditar obras similares?, tomando en cuenta así una mayor participación de postores y considerando aprox. la tercera parte del área a construir.

Pág. 27

Respuesta No. 55: Ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 56: En la sección 35 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 35.2 Criterios de Evaluación Técnica, Anexo 6 – Equipo del proyecto y estructura orgánica, numeral 6.1 Personal Clave (páginas 24, 25 y 26), dice: 6.1.1 Gerente de Proyectos. Un Ingeniero Civil o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios como Gerente de Obra o Gerente de Proyecto, en obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. Deberá acreditar culminación de estudios de especialización en Gerencia de Proyectos o Gerencia de Obra. 6.1.2 Ingeniero Residente de Obra. Un Arquitecto o Ingeniero Civil o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios como Residente de Obra, Supervisor de Obra o Inspector de Obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. 6.1.3 Ingeniero Jefe de Oficina Técnica Estructura y Arquitectura. Un Arquitecto o Ingeniero Civil o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios como Jefe de Oficina Técnica, Residente de Obra, Supervisor de Obra o Inspector de Obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. 6.1.4 Ingeniero Jefe de Oficina Técnica en Instalaciones. Un Ingeniero mecánico o mecánico - eléctrico, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios como Jefe de Oficina Técnica, Residente de Obra, Supervisor de Obra o Inspector de Obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. 6.1.5 Ingeniero Jefe General de Campo. Un Ingeniero Civil o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios como Jefe de General de Campo, Residente de Obra o Supervisor de Obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. 6.1.6 Ingeniero Jefe de Estructuras. Un Ingeniero Civil o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios en su especialidad, en la ejecución de obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. Deberá acreditar culminación de estudios de especialización en Diseño de Estructuras, a nivel de postgrado. 6.1.7 Arquitecto Jefe de Arquitectura. Un Arquitecto o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios en su

Pág. 28

especialidad, en la ejecución de obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. 6.1.8 Ingeniero de Instalaciones Sanitarias. Un Ingeniero Sanitario o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios en su especialidad, en la ejecución de obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. 6.1.9 Ingeniero de Instalaciones Eléctricas. Un Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios en su especialidad, en la ejecución de obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. 6.1.10 Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones. Un Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios en su especialidad, en la ejecución de obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. 6.1.11 Ingeniero de Instalaciones Mecánicas y Especiales. Un Ingeniero Mecánico o Mecánico Electricista o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios en su especialidad, en la ejecución de obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra.

1. ¿A qué profesionales se refieren (en los 11 casos) cuando dicen “equivalentes”? Por favor mencionarlos explícitamente.

2. ¿A qué se refieren cuando dicen “ejercicio profesional contado a partir de la fecha de su titulación”?. ¿Quiere decir que basta que sean titulados para acreditar su ejercicio profesional?

3. Al solicitar que cada experiencia debe tener como mínimo 8 meses ¿no se estaría atentando contra el Principio de Libre Concurrencia y Competencia?

4. Solicitamos que la experiencia de cada profesional sea por un tiempo mínimo acumulado de 32 meses en los últimos 15 años a partir de su colegiatura.

Respuesta No. 56:

1. Ver Respuesta a la Pregunta No. 9. 2. Afirmativo, con la antigüedad mínima de titulación requerida. 3. Ver Enmienda 1, numeral 2. 4. Ver Enmienda 1, numeral 2.

_____________________________________________________________________ Pregunta No. 57: En la sección 35 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 35.2 Criterios de Evaluación Técnica, Anexo 6 – Equipo del proyecto y estructura orgánica, numeral 6.2 Personal de Apoyo Mínimo (páginas 26 y 27), dice: La participación mínima de cada profesional debe ser 4 meses por servicio acreditado. 6.2.1 Ingeniero Asistente de Residente de Obra, Un Ingeniero Civil o equivalente, con formación y experiencia en la especialidad requerida, con mínimo cinco (05) años de

Pág. 29

ejercicio profesional, además deberá haber participado en mínimo dos (02) servicios como Asistente de Residente de Obra, Residente de Obra, Asistente de Supervisión de Obra, Supervisor de Obra o Inspector de Obras en edificaciones. 6.2.2 Ingeniero de Planeamiento (Costos y Valorizaciones), Un Ingeniero Civil o equivalente, con formación y experiencia en la especialidad requerida, con mínimo cinco (05) años de ejercicio profesional, además deberá haber participado en mínimo dos (02) servicios como especialista de costos, metrados, presupuestos, valorizaciones o liquidaciones en ejecución de obras en edificaciones. 6.2.3 Ingeniero encargado de Costos, Un Ingeniero Civil o equivalente, con formación y experiencia en la especialidad requerida, con mínimo cinco (05) años de ejercicio profesional, además deberá haber participado en mínimo dos (02) servicios como especialista de costos, metrados, presupuestos, valorizaciones o liquidaciones en ejecución de obras en edificaciones. 6.2.4 Especialista en Topografía, Un Ingeniero, con formación y experiencia en la especialidad requerida, con mínimo cinco (05) años de ejercicio profesional, además deberá haber participado en mínimo dos (02) servicios como topógrafo en obras de edificaciones. 6.2.5 Administrador de Obra, Un Profesional, con formación y experiencia en la especialidad requerida, con mínimo cinco (05) años de ejercicio profesional, además deberá haber participado en mínimo dos (02) servicios como administrador de obras en edificaciones. 6.2.6 Especialista en Medio Ambiente, Un Ingeniero Ambiental o equivalente, con formación y experiencia en la especialidad requerida, con mínimo cinco (05) años de ejercicio profesional, además deberá haber participado en mínimo dos (02) servicios como Especialista en Medio Ambiente de obras en edificaciones. 6.2.7 Ingeniero Responsable de Seguridad, Un Ingeniero, con formación y experiencia en la especialidad requerida, con mínimo cinco (05) años de ejercicio profesional, además deberá haber participado en mínimo dos (02) servicios como Responsable de Seguridad de obras en edificaciones. Los años de ejercicio profesional del personal de apoyo mínimo, serán contados a partir de la fecha de emisión del título profesional.

1. ¿A qué profesionales se refieren cuando dicen “equivalentes”? Por favor mencionarlos explícitamente.

2. ¿A qué se refieren cuando dicen “ejercicio profesional contado a partir de la fecha de su titulación”?. ¿Quiere decir que basta que sean titulados para acreditar su ejercicio profesional?

3. Al solicitar que cada experiencia debe tener como mínimo 4 meses ¿no se estaría atentando contra el Principio de Libre Concurrencia y Competencia?

4. Solicitamos que la experiencia de cada profesional sea por un tiempo mínimo acumulado de 8 meses en los últimos 10 años a partir de su colegiatura.

Respuesta No. 57:

1. Ver Respuesta a la Pregunta No. 9. 2. Afirmativo, con la antigüedad mínima de titulación requerida. 3. Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 51, literal e). 4. Negativo, considerar lo estipulado en la Sección III de las bases.

_____________________________________________________________________ Pregunta No. 58: Sección: Invitación a Licitar. Numera. Página: 1

Pág. 30

Confirmar que, en concordancia con el sistema de Suma Alzada, el precio ofertado por el Oferente será fijo y global y por un determinado plazo de ejecución, siendo que la invariabilidad del precio ofertado se corresponderá con la invariabilidad de la obra y el plazo previsto para su ejecución especificado en el Expediente Técnico. Respuesta No. 58: Se confirma. Además de aplicar la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 59: Sección: I y II – Detalles de la Licitación e Instrucciones para los Oferentes. Numeral: 19, 22 y 24. Página: 6 y 14 En la página 14 se establece: “19. Las ofertas deberán estar firmadas por la persona autorizada para hacerlo en el anexo 1 de oferta, Formulario de oferta (véase sección IV). Esa persona estará autorizada por el oferente para representarlo. Una copia de dicha autorización se presentará junto con la oferta” (el resaltado es nuestro) En este sentido y respecto a la presentación de las Ofertas en la fecha limite señalada, por favor, confirmar lo siguiente:

1) La persona que presente la oferta en físico, NO necesariamente debe ser el representante legal del Oferente, podrá ser cualquier otra persona autorizada para ello.

2) Únicamente será necesario que la persona que presente la oferta en físico, presente una carta poder simple con firma del representante legal y que solo con dicho documento pueda tanto presentar su oferta como participar del acto de apertura de ofertas.

Respuesta No. 59:

1) Afirmativo. 2) Se aclara que no es necesario dicha carta poder para presentar la oferta y

participar del acto de apertura. Respecto de lo indicado en el Artículo 19 de la Sección II, se aclara que la copia de autorización corresponde a la copia simple del poder legal vigente que respalda la designación del representante legal autorizado para formular y firmar la oferta, la cual es requerida como parte del Anexo 3 dentro de la oferta.

_____________________________________________________________________ Pregunta No. 60: Sección: I – Detalles de la Licitación. Numeral: articulo 16. Página: 5 Respecto a la carta fianza de Garantía de Oferta, por favor, confirmar si es posible que sea emitida no solo por una entidad bancaria, sino también por una compañía de seguros autorizada a emitir cartas fianzas según la SBS.

Pág. 31

Respuesta No. 60: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 45. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 61: Sección: I – Detalles de la Licitación. Numeral: articulo 16. Página: 5 Respecto a la carta fianza de Garantía de Oferta, por favor confirmar que será válida la presentación de Póliza de caución como Garantía de Oferta, en cuyo caso agradeceremos precisar que la misma podrá ser expedida por entidades que se encuentren bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú. De permitirse la presentación de pólizas de caución en este caso, confirmar que será posible, a su vez, presentar las mismas para otras garantías solicitadas en las Bases (por ejemplo: adelantos, fiel cumplimiento, etc.). Respuesta No. 61: Negativo, además ver Respuestas a las Preguntas No. 20 y 45. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 62: Sección: I – Detalles de la Licitación. Numeral: articulo 20. Página: 5 Respecto a documentos provenientes del extranjero en idioma distinto al español, por favor, confirmar que solo será necesario presentar una traducción simple al momento de la presentación de las Ofertas. Las traducciones oficiales deberán ser presentadas únicamente por el Oferente que obtenga la buena pro. Respuesta No. 62: Afirmativo. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 63: Sección: I – Detalles de la Licitación. Numeral: articulo 21. Página: 5 Debido a la complejidad de la información que se deberá presentar y a fin de promover la competencia de un mayor número de oferentes, solicitamos se amplíe la fecha límite de presentación de ofertas en por lo menos 30 días adicionales al 10 de setiembre propuesto en las presentes bases. Respuesta No. 63: Ver Respuesta a la Pregunta No. 4. _____________________________________________________________________

Pág. 32

Pregunta No. 64: Sección: I – Detalles de la Licitación. Numeral: articulo 21. Página: 5 Favor confirmar que la copia “digital” solicitada deberá incluir la Oferta completa únicamente en formato PDF y, no será necesario presentar ningún documento que forma parte de la Oferta en versión editable. Respuesta No. 64: Afirmativo, adicionalmente se requieren en archivo Excel al menos los siguientes Anexos de la Sección IV: Anexo 4.1, Anexo 4.2, Anexo 4.3, cuadros del Anexo 6, cuadros del Anexo 6.1, cuadros del Anexo 8 y Anexo 19. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 65: Sección: II – Instrucciones para los Oferentes. Numeral: 11.1. Página: 11 En lo que se refiere a la forma en que los anexos deben ser presentados, se solicita confirmar si todas las hojas de la propuesta deben tener el visto bueno del representante legal del Oferente, tanto en original como en la copia. Respuesta No. 65: Afirmativo, se foliarán y rubricarán todas las páginas de la oferta original, dicha rúbrica corresponde al representante legal del oferente que formula y firma la oferta, cuya copia simple del poder legal vigente es presentado en el Anexo 3.1 de la oferta. Además ver Respuesta a la Pregunta No. 59, numeral 2. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 66: Sección II. Numeral: 13. Página: 12 Respecto al periodo de validez de la oferta se indica: “Las ofertas serán válidas para su aceptación por UNOPS durante todo el periodo establecido en la sección I (Detalles de la licitación). Se rechazará toda oferta que contenga un periodo de validez menor”; Al respecto, se solicita se precise que se aceptarán a aquellas propuestas que tengan un periodo de validez mayor. Respuesta No. 66: Afirmativo, se aceptaran periodos de validez de ofertas mayor a 90 días calendario. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 67: Sección II. Numeral: 16. Página: 13 Respecto a la garantía de la oferta, señala: ”La garantía de la oferta será válida hasta 30 días después del periodo de validez de la oferta” (Subrayado nuestro) Entendemos que cuando hace referencia a 30 días después de la validez de la oferta, se entiende que son 30 días calendario, después de la validez de la oferta.

Pág. 33

Respuesta No. 67: Ver Respuesta a la Pregunta No. 45 _____________________________________________________________________ Pregunta No. 68: Sección II. Numeral: 17. Página: 14 Respecto al párrafo “Los precios de la oferta deberán indicarse en la moneda o las monedas que figuran en la sección I (Detalles de la licitación). Si procede, UNOPS, a los fines de comparación y evaluación, convertirá los precios de la oferta a dólares de los EE.UU. utilizando el tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas a la Fecha límite de presentación de ofertas”. ¿En caso de empresa extranjera, la moneda de los balances generales y estados financieros podrán ser en dólares de los EE.UU. utilizando el cambio oficial de las Naciones Unidas a la fecha del 31 de diciembre de los respectivos años? Respuesta No. 68: Se aclara que los estados contables requeridos en el numeral 8.5.3 de la Sección III de las bases, serán presentados sin requerir cambio de moneda. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 69: Sección: II – Instrucciones para los Oferentes. Numeral: 16. Página: 13 En este punto se detalla: “la garantía de oferta será válida hasta 30 días después del Periodo de validez de la oferta, conforme se haya prorrogado” Asimismo, en la página 4 se detalla: “las ofertas serán válidas para su aceptación por UNOPS durante noventa (90) días calendario a contar desde la Fecha límite para la presentación de ofertas”. Solicitamos confirmar que el plazo de vigencia de la garantía de oferta es de 90 días calendario contados desde la fecha límite para la presentación de ofertas o será de 120 días calendario contados desde la fecha límite para la presentación de ofertas. Respuesta No. 69: Se aclara que el plazo de validez de la garantía bancaria de seriedad de oferta, es de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas. Ver Respuesta a la Pregunta No. 45. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 70: Sección: II – Instrucciones para los Oferentes. Numeral: 31. Página: 18

Pág. 34

Agradeceremos informar cuál será el procedimiento y los plazos al presentar una “protesta al Consejero General de UNOPS” en caso un Oferente no se encuentre conforme a la adjudicación de la buena pro del presente proceso de licitación. Respuesta No. 70: Se aclara que los oferentes pueden obtener más información sobre el proceso de protesta en el sitio web de UNOPS, www.unops.org. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 71: Sección: III – Métodos y criterios de evaluación. Numeral: 34. Página: 19 El ítem relacionado a ACLARACIÓN DE OFERTAS, se indica “Las propuestas de los oferentes no podrán contener cambios sustantivos ni de precio de la oferta”. Se solicita aclarar cualitativamente, así como cuantitativamente a que se refiere esta frase. Respuesta No. 71: Se aclara que lo indicado se refiere a las respuestas de los oferentes, presentadas en atención a las solicitudes de aclaraciones o información adicional que puede hacer UNOPS en cualquier momento del proceso de evaluación. Además ver respuesta a la pregunta No. 72. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 72: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 34. Página: 20 Por favor confirmar que la lista siguiente se considera omisiones subsanables:

a) La falta de visado o sello del representante legal del Oferente en alguna de las paginas

b) Ubicación errada de las paginas c) La no presentación del número solicitado de copias d) La falta de foliación en alguna pagina e) La compaginación inexacta f) Otros no predecibles que no alteren el resultado de la evaluación

Respuesta No. 72: Se aclara que omisiones subsanables se refieren a algún defecto no significativo en la oferta, además son documentos que de ser subsanados no dan ventaja competitiva al oferente respecto de los otros que si lo hubieren presentado. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 73: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.1.3.1. Página: 21

http://www.unops.org/

Pág. 35

Agradeceremos confirmar que la “copia simple del poder legal vigente que respalde la designación del representante legal (…)” se refiere a cualquiera de los siguientes documentos:

a) Copia simple de la vigencia poder del representante legal emitida por los Registros Públicos del Perú o

b) Copia simple del testimonio del poder otorgado al representante legal o c) Copia simple del asiento de inscripción del poder del representante legal d) Copia simple del documento equivalente en su país de origen (en caso de

oferentes extranjeros) Respuesta No. 73: Afirmativo, siempre y cuando se acredite la vigencia del poder, además ver Respuesta a la Pregunta No. 59. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 74: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.1.3.2. Página: 21 Agradeceremos confirmar que la “copia simple de los documentos de constitución social de le Empresa vigente (…)” se refiere a cualquiera de los siguientes documentos:

a) Copia simple de la vigencia de persona jurídica emitida por los Registros Públicos del Perú o

b) Copia simple del testimonio de constitución del Oferente o c) Copia simple del asiento de inscripción de la constitución del Oferente o d) Copia simple del documento equivalente en su país de origen (en caso de

oferentes extranjeros) Respuesta No. 74: Afirmativo b), c) y d). Negativo a). _____________________________________________________________________ Pregunta No. 75: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.1.3.3. Página: 21 Agradeceremos confirmar que la “copia simple de los poderes legales vigentes de los representantes de las empresas que integran la asociación o consorcio (…)” se refiere a cualquiera de los siguientes documentos:

a) Copia simple de la vigencia poder de los representantes legales emitida por los Registros Públicos del Perú o

b) Copia simple del testimonio del poder otorgado a los representantes legales o c) Copia simple del asiento de inscripción del poder de los representantes legales d) Copia simple del documento equivalente en su país de origen (en caso de

oferentes extranjeros) Respuesta No. 75:

Pág. 36

Ver Respuesta a la Pregunta No. 73. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 76: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.1.3.3. Página: 21 Respecto a la designación de representante legal del consorcio, señala: “En caso de consorcio, se debe presentar copia simple de los poderes legales vigentes de los representantes de las empresas que integran la asociación o consorcio y un documento notarial designando al Representante Legal común” (Subrayado nuestro) Entendemos que el término “un documento notarial”, podría hacerse extensivo a una declaración jurada individual o conjunta, formulada por cada uno de los integrantes del consorcio por medio de la cual designen un representante legal común o una promesa de consorcio. Respuesta No. 76: Se aclara que dicho documento notarial se refiere a un documento de firmas legalizadas notarialmente, sin embargo no será necesario si dicha designación es incluida en el compromiso de consorcio de firmas legalizadas notarialmente. Además considerar que el compromiso de consorcio es de formato libre, siempre que incluya los aspectos que se describen en los ítems i) al v) del numeral 3.4 de la Sección III, página 22 de las bases. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 77: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.1.3.3. Página: 21 Respecto a la designación del Representante Legal Común, por favor confirmar que se podrá designar dos representantes, con iguales facultades y que puedan actuar de manera individual. Respuesta No. 77: Se aclara que es potestativo un titular o varios alternos. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 78: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.1.3.5. Página: 22 Por favor, confirmar si existe algún formato para la “declaración jurada que cumplen con las condiciones de elegibilidad, según el Artículo 4 de la Sección II” Respuesta No. 78: Se aclara que dicha declaración jurada es de formato libre, siempre que incluya lo que se estipula en el Artículo 4 de la Secciones I y II. _____________________________________________________________________

Pág. 37

Pregunta No. 79: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.1.3.6. Página: 22 Por favor, confirmar si existe algún formato para la “declaración jurada aceptando las condiciones establecidas en los Documentos de Licitación completos, Documentos de Aclaraciones y Enmiendas que se agreguen” Respuesta No. 79: Se aclara que dicha declaración jurada es de formato libre. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 80: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.1.3.7. Página: 22 Respecto al Registro en el “UN Global EL Marketplace” favor confirmar si es obligatoria la inscripción de los postores o si es opcional. De ser obligatorio el registro, cuál sería la oportunidad para dicha exigencia, a la presentación de la propuesta o para la suscripción del contrato, en caso resultar ganador del concurso. Respuesta No. 80: Se aclara que es necesario que los oferentes o empresas integrantes en caso de consorcio, consignen en el Anexo 3 su número de registro en el UN Global Marketplace. Precisándose que el nivel de registro (básico, nivel 1 y nivel 2) es opcional, siendo el nivel básico lo mínimo requerido. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 81: Sección III. Numeral: 35.1.3.7. Página: 22 Respecto al párrafo “Registro en el “UN Global EL Marketplace”, donde se señala: “En caso de Consorcio, cada una de las firmas integrantes deberá registrarse. El número y nivel de registro se consignará en el Anexo 3 de la Sección IV.” La conclusión del Registro en el sitio web de la UN puede no ocurrir antes de la entrega de la presentación de la oferta, quedando en trámite. ¿Así como para el Registro Nacional de Proveedores, puede garantizar mediante declaración jurada que en caso de ser adjudicado con la buena pro, contarán con dicho registro antes de la fecha establecida para la adjudicación en SEACE? Respuesta No. 81: Respecto de “UN Global Marketplace” ver Respuesta a la Pregunta No. 80. En cuanto al Registro Nacional de Proveedores, se aclara que los oferentes garantizan mediante declaración jurada de formato libre, que en caso de ser adjudicados con la buena pro, contarán con dicho certificado antes de la fecha establecida para la firma del contrato, por lo que deberán haber iniciado el trámite con la anticipación debida a fin de ser adjudicado con la buena pro de ser el caso.

Pág. 38

_____________________________________________________________________ Pregunta No. 82: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.1.3.8. Página: 22 Por favor, confirmar si existe algún formato para la “declaración jurada” que en caso de ser adjudicados con la buena pro, contarán con dichos certificados antes de la fecha establecida para la adjudicación en SEACE” Respuesta No. 82: Se aclara que la declaración jurada indicada es de formato libre, además ver Respuesta a la Pregunta No. 81. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 83: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.1.3.8. Página: 22 Por favor, confirmar que cuando se refieren a “la fecha establecida para la adjudicación en SEACE”, se deberá considerar “la fecha en que la buena pro quede consentida” de acuerdo a lo establecido en la Ley y el Reglamento de Contrataciones con el Estado. Respuesta No. 83: Se aclara que el proceso de licitación llevado a cabo por UNOPS no se conduce por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, además ver Respuesta a la Pregunta No. 81. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 84: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.1.3.9 Página: 22 Por favor, confirmar si respecto a la capacidad de contratación, existe algún formato para la “declaración jurada” que en caso de ser adjudicados con la buena pro, contarán con la acreditación antes de la fecha establecida para la adjudicación en SEACE” Respuesta No. 84: Ver Respuesta a la Pregunta No. 81. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 85: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.1.3.9. Página: 22

Pág. 39

Por favor, confirmar que la participación de los consorciados en el consorcio no necesariamente estará ligada a la Capacidad Máxima de Contratación de estos siempre y cuando en conjunto cumplan con la capacidad requerida para este proyecto. Respuesta No. 85: Ver Respuesta a la Pregunta No. 39. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 86: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.1.3.9. Página: 22 Por favor, confirmar que cuando mencionan a la “capacidad de contratación no menor al valor de la oferta económica del oferente”, se refieren a la “capacidad libre de contratación no menor al valor de la oferta económica del oferente” Respuesta No. 86: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 39. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 87: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.1, 35.2 y 35.3. Página: 20 al 33 Por favor, confirmar que la documentación solicitada respecto a la información preliminar, técnica, financiera y económica (precios ofertados) todo se presenta conjuntamente, es decir, todo forma parte de un único sobre y el orden a seguir de la documentación a presentar será el orden de los anexos detallados. Respuesta No. 87: Afirmativo, se aclara que los anexos y documentos que conforman la oferta pueden ser ordenados de acuerdo a lo indicado en la pregunta o de otro modo, siempre que sean fácilmente ubicables dentro de la oferta. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 88: Sección III. Numeral: 35.2. Página: 23 Respecto al párrafo del Anexo 6 “La experiencia deberá estar respaldada en cada caso por copia simple del Acta de Recepción o Certificado de Conformidad del Servicio, o Certificado de Trabajo, emitidos por la empresa contratante del servicio, en señal de la veracidad de la información presentada. Estos documentos deberán confirmar la naturaleza, la magnitud y el período de los servicios”. ¿En caso del nombre del profesional no estar listado en el Acta de Recepción o Certificado de la empresa contratante la experiencia podrá estar respaldada por una declaración jurada de la empresa en que el profesional es contratado?

Pág. 40

Respuesta No. 88: Se aclara que lo indicado en dicho párrafo de las bases, corresponde a la Constancia o Certificado de Trabajo que emite la empresa que contrató al profesional. Respecto de los casos (a), (b) y (c) que se describen en la Sección III, página 24 de las bases, donde es necesaria la verificación de la intervención del profesional con constancias o documentos técnicos y adicionalmente del contrato suscrito por la entidad contratante, ver Respuesta a la Pregunta No. 95. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 89: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.2. Anexo 6. Página: 23 Por favor, confirmar si existe algún formato (en el caso de profesionales extranjeros) para la “declaración jurada” de compromiso de que en caso el oferente que lo esté proponiendo sea adjudicado, procederá a la inscripción en el correspondiente Colegio Profesional del Perú” Respuesta No. 89: Ver Respuesta a la Pregunta No. 48, literal a). _____________________________________________________________________ Pregunta No. 90: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.2 Anexo 6. Página: 23 Por favor, confirmar que en el caso de profesionales extranjeros, respecto al Certificado de Habilidad del Colegio Profesional del Perú, solo será necesario haber iniciado su inscripción en el colegio profesional correspondiente a la firma del contrato. Respuesta No. 90: Se aclara que el Certificado de Habilidad para personal nacional y extranjero, emitido por el Colegio Profesional del Perú, será presentado por el oferente adjudicado antes del inicio de intervención en las obras y dentro del plazo previsto para ello, conforme a lo estipulado en la Sección III, página 23. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 91: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.2 Anexo 6. Página: 23 Por favor, confirmar que respecto al Certificado de Inscripción como miembro del Colegio Profesional del país de origen; en el caso de que en el país de origen de los profesionales propuestos no existan Colegios Profesionales en la especialidad, o la colegiatura no sea un requisito para el ejercicio de la profesión, para la acreditación de la experiencia bastará: i) la presentación del Título Profesional; y, ii) una Declaración Jurada del profesional propuesto que dé cuenta de las condiciones aplicables en su país respecto de la no exigencia de inscripción en Colegios Profesionales.

Pág. 41

Respuesta No. 91: Afirmativo, considerando que dicha declaración jurada es de formato libre, además ver Respuesta a la Pregunta No. 48. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 92: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.2 (Anexo 6). Página: 23 Respecto al certificado de habilidad para personal nacional y extranjero emitido por el Colegio Profesional del Perú, se precisa que estos serán presentados por el oferente adjudicado antes del inicio de su intervención en la obra; en consecuencia, se debe entender que no es exigible que al currículo documentado, se le adjunte certificado de habilidad del colegio profesional respectivo. Respuesta No. 92: Afirmativo. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 93: Sección: III. Numeral: 35.2.6.1. Página: 24 Respecto al párrafo “Para el Personal Clave que se describe a continuación, se deberá considera como “obras similares” a la construcción de edificaciones con áreas construidas iguales o mayores a 20,0000 m2, en: Infraestructura de seguridad (centros policiales, establecimientos penitenciarios), Infraestructura educativa (colegios, universidades, institutos), Infraestructura de salud (hospitales, clínicas, centros médicos), edificios de servicios públicos o privados (teatros, bibliotecas, museos, estadios, coliseos), centros comerciales”. ¿Las “obras similares” también se consideran centro de convenciones, tribunales de la justicia, estadios multiuso, edificaciones aeroportuarias, estaciones de metro y edificios administrativos y residenciales? Respuesta No. 93: Ver Enmienda 1, Numeral 2, además se aclara que dentro de los edificios de servicios públicos o privados, serán considerados los Centros de convenciones, Tribunales de justicia, Edificios de terminales aeroportuarias, Edificios de terminales terrestres, Edificios administrativos y otras edificaciones de servicios públicos o privados. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 94: Sección III. Numeral: 35.2 Criterios de evaluación técnica, Anexo 6, 6.1 Personal Clave. Página: 24 El Gerente de Proyectos deberá acreditar culminación de estudios de especialización en Gerencia de Proyectos o Gerencia de Obra. Confirmar si se podrá acreditar dichos estudios mediante maestría o diplomado.

Pág. 42

Respuesta No. 94: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 8. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 95: Sección III. Numeral: 35.2 Criterios de evaluación técnica, Anexo 6. Página: 24 En las presentes bases se solicita: “… Para cualquiera de los tres casos, dichos documentos de acreditación deben estar acompañados de constancias o documentos técnicos que verifiquen que dicho profesional participó en el correspondiente servicio. Además de dichas acreditaciones, se deberá presentar copia del contrato suscrito entre la Entidad Contratante del Servicio y el citado oferente o empresa o profesional. …” Se solicita retirar estos requisitos pues, limita la participación de oferentes y de contratar profesionales, pues es muy poco probable que los profesionales consigan o tengan en su poder “documentos técnicos” o el contrato entre las partes para las que trabajó, de otra manera podrían violar el acuerdo de confidencialidad de sus pasados contratantes. La práctica indica que los documentos que los profesionales consiguen luego de terminar la relación laboral es que el contratista les emita un certificado con las características de la obra en la que participó. Respuesta No. 95: Se aclara que dichos requisitos corresponden a los casos de los literales (a), (b) y (c), aclarándose que lo indicado como constancias o documentos técnicos, corresponde a cualquiera de los documentos de obra o del profesional, que demuestran que dicho profesional intervino en dicha obra, los cuales no necesariamente están suscritos por la entidad contratante. Además la copia del contrato requerida en dicho párrafo, está referida a los casos que se describen en los literales (a), (b) y (c) de la página 24 de la Sección III, dicho contrato es el que suscribe la entidad contratante y la empresa o persona que acredita al profesional. Y respecto de la acreditación de todos los profesionales, ver Respuesta a la Pregunta No. 88. Considerando que el contrato o documento similar que suscribe el profesional con la empresa contratante, es un derecho reservado de UNOPS el solicitarlo en fecha posterior a la presentación de ofertas, conforme a lo indicado en el primer párrafo de la página 24 de la Sección III de las bases. _____________________________________________________________________

Pág. 43

Pregunta No. 96: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.1 Personal Clave / 6.2 Personal de Apoyo Mínimo. Página: 24, 25 y 26 Se solicita revisar la experiencia de los profesionales requeridos, pues el Gerente de proyecto y el Jefe de oficina técnica le solicitan la misma experiencia en años, proyectos y permanencia en estas, la misma comparación se puede hacer con otras especialidades. Respuesta No. 96: Ver Enmienda 1, numeral 2. Además ver Respuestas a las preguntas No. 8, 10, 11 y 16. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 97: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.1 Personal Clave / 6.2 Personal de Apoyo Mínimo. Página: 24, 25 y 26 Se solicita revisar la experiencia de los profesionales requeridos, pues al profesional que tenga la experiencia de SUPERVISOR o INSPECTOR le permite acceder a diferentes especialidades (Residente, Jefe de oficina Técnica Estructura y Arquitectura, Jefe de oficina técnica en instalaciones, Jefe general de Campo, etc.). Se solicita que esta experiencia sea considerada como experiencia específica en el caso de los SUPERVISORES o INSPECTORES. Respuesta No. 97: Se aclara que la experiencia requerida para el personal clave y personal de apoyo, es en obras iguales o similares y en obras en edificaciones, respectivamente, por lo que serán aceptados los servicios prestados a través de la ejecución de la obra o a través de la supervisión de la obra. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 98: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.1 Personal Clave: 6.1.1. Página: 24 Por favor, confirmar a que especialidad se refieren en el caso del “Gerente de Proyectos” cuando mencionan “ingeniero civil o equivalente” Respuesta No. 98: Ver Respuesta a la Pregunta No. 9. _____________________________________________________________________

Pág. 44

Pregunta No. 99: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.1 Personal Clave: 6.1.2. Página: 24 Por favor, confirmar a que especialidad se refieren en el caso del “Ingeniero Residente de Obra” cuando mencionan “un arquitecto o ingeniero civil o equivalente” Respuesta No. 99: Ver Respuesta a la Pregunta No. 9. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 100: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.1.1 (Anexo 6). Página: 24 Respecto a la experiencia del Gerente de Proyectos, se indica: “Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (4) servicios como Gerente de Obra o Gerente de Proyecto, en obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra”. (Subrayado nuestro). Al respecto, solicito se precise, si cuando se hace referencia a “servicios” debe entender la prestación de servicios en obras similares diferentes o podría aceptarse la prestación de servicios en dos cargos distintos en una misma obra, siempre y cuando acredite el tiempo mínimo de 08 meses en el cargo. Así por ejemplo, se podría aceptar que en una misma obra, un mismo profesional haya ocupado en algún momento el cargo de Gerente de Obra y luego haya ocupado el cargo de Gerente de Proyecto, entendiéndose en dicho supuesto que ha ejercido dos servicios. Respuesta No. 100: Ver Enmienda 1, numeral 2. Aclarándose que los servicios presentados deben corresponder a diferentes obras. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 101: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.1.1 (Anexo 6). Página: 24 Respecto a los requisitos del Gerente de Proyectos, se indica: “Deberá acreditar culminación de estudios de especialización en Gerencia de Proyectos o gerencia de Obra”; al respecto, solicitó se precise, si únicamente debe acreditarse el hecho de haber culminado la especialización o es necesario contar con el título de especialista. Respuesta No. 101: Se aclara para las especializaciones requeridas del personal, se requieren como mínimo estudios culminados, lo cual deberá acreditar, además ver Respuesta a la Pregunta No. 8.

Pág. 45

_____________________________________________________________________ Pregunta No. 102: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.1 Personal Clave: 6.1.3. Página: 25 Por favor, confirmar a que especialidad se refieren en el caso del “Ingeniero Jefe de Oficina Técnica Estructura y Arquitectura” cuando mencionan “ingeniero civil o equivalente” Respuesta No. 102: Ver Respuesta a la Pregunta No. 9. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 103: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.1 Personal Clave: 6.1.5. Página: 25 Por favor, confirmar a que especialidad se refieren en el caso del “Ingeniero Jefe General de Campo” cuando mencionan “ingeniero civil o equivalente” Respuesta No. 103: Ver Respuesta a la Pregunta No. 9. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 104: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.1 Personal Clave: 6.1.6 Página: 25 Por favor, confirmar a que especialidad se refieren en el caso del “Ingeniero Jefe de Estructuras” cuando mencionan “ingeniero civil o equivalente” Respuesta No. 104: Ver Respuesta a la Pregunta No. 9. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 105: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.1 Personal Clave: 6.1.7 Página: 25 Por favor, confirmar a que especialidad se refieren en el caso del “Arquitecto Jefe de Arquitectura” cuando mencionan “un arquitecto o equivalente” Respuesta No. 105: Ver Respuesta a la Pregunta No. 9.

Pág. 46

_____________________________________________________________________ Pregunta No. 106: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación Numeral: 6.1 Personal Clave: 6.1.8 Página: 25 Por favor, confirmar a que especialidad se refieren en el caso del “Ingeniero de Instalaciones Sanitarias” cuando mencionan “ingeniero sanitario o equivalente” Respuesta No. 106: Ver Respuesta a la Pregunta No. 9. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 107: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.1 Personal Clave: 6.1.9 Página: 25 Por favor, confirmar a que especialidad se refieren en el caso del “Ingeniero de Instalaciones Eléctricas” cuando mencionan “ingeniero electricista o mecánico electricista o equivalente” Respuesta No. 107: Ver Respuesta a la Pregunta No. 9. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 108: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.1.2 (Anexo 6). Página: 25 Respecto a la experiencia del Ingeniero Residente de Obra, se indica: “Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (4) servicios como Residente de Obra, Supervisor de Obra o Inspector de Obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra”. (Subrayado nuestro). Al respecto, se solicita se precise, si cuando se hace referencia a “servicios” debe entender la prestación de servicios en obras similares o podría aceptarse la prestación de servicios de dos cargos distintos en una misma obra, siempre y cuando acredite el tiempo mínimo de 08 meses en el cargo . Así por ejemplo, se podría aceptar que en una misma obra, el mismo profesional haya ocupado en algún momento el cargo de Residente de Obra y anteriormente haya tenido el cargo de Jefe General de Campo, entendiéndose en dicho supuesto que ha ejercido dos servicios. Respuesta No. 108: Ver Respuesta a la Pregunta No. 100.

Pág. 47

_____________________________________________________________________ Pregunta No. 109: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.1.6 (Anexo 6). Página: 25 Respecto a los requisitos del Ingeniero Jefe de Estructuras, se indica: “Deberá acreditar culminación de estudios de especialización en Diseño de Estructuras a nivel de postgrado” (Subrayado nuestro); al respecto, se solicita se precise, si únicamente debe acreditarse el hecho de haber culminado la especialización o es necesario contar con el título de especialista o el grado de magister. Respuesta No. 109: Ver Respuesta a la Pregunta No. 13. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 110: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.1 Personal Clave: 6.1.10. Página: 26 Por favor, confirmar a que especialidad se refieren en el caso del “Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones” cuando mencionan “ingeniero electrónico o de telecomunicaciones o equivalente” Respuesta No. 110: Ver Respuesta a la Pregunta No. 9. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 111: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.1 Personal Clave: 6.1.11. Página: 26 Por favor, confirmar a que especialidad se refieren en el caso del “Ingeniero de Instalaciones Mecánicas y Especiales” cuando mencionan “ingeniero mecánico o mecánico electricista o equivalente” Respuesta No. 111: Ver Respuesta a la Pregunta No. 9. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 112: Sección III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral 6.1 Página: 26 Por favor, confirmar que en los Anexos 6.1 y 6.2, la firma de los profesionales no deberá ser legalizada ante Notario Público.

Pág. 48

Respuesta No. 112: Afirmativo. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 113: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.2 Personal de Apoyo . Mínimo: 6.2.1. Página: 26 Por favor, confirmar a que especialidad se refieren en el caso del “Ingeniero asistente de Residente de Obras” cuando mencionan “ingeniero civil o equivalente” Respuesta No. 113: Ver Respuesta a la Pregunta No. 9. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 114: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.2 Personal de Apoyo Mínimo: 6.2.2. Página: 26 Por favor, confirmar a que especialidad se refieren en el caso del “Ingeniero de Planeamiento (costos y valorizaciones)” cuando mencionan “ingeniero civil o equivalente” Respuesta No. 114: Ver Respuesta a la Pregunta No. 9. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 115: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.2 Personal de Apoyo Mínimo: 6.2.3. Página: 26 Por favor, confirmar a que especialidad se refieren en el caso del “Ingeniero encargado de costos” cuando mencionan “ingeniero civil o equivalente” Respuesta No. 115: Ver Respuesta a la Pregunta No. 9. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 116: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 6.2 Personal de Apoyo Mínimo: 6.2.6. Página: 27 Por favor, confirmar a que especialidad se refieren en el caso del “Especialista en Medio Ambiente” cuando mencionan “ingeniero ambiental o equivalente”

Pág. 49

Respuesta No. 116: Ver Respuesta a la Pregunta No. 9. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 117: Sección III. Numeral: 6.1.1. Página: 24 Respecto al Gerente de Proyectos “Un Ingeniero Civil o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios como Gerente de Obra o Gerente de Proyecto, en obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. Deberá acreditar culminación de estudios de especialización en Gerencia de Proyectos o Gerencia de Obra.” ¿Los estudios de especialización en Gerencia de Proyectos o Gerencia de Obra, así como en el numeral 6.1.6 – Ingeniero Jefe de Estructura por la especialización en Diseño de Estructura, deben ser comprobados por instituciones enseñanza de ingeniería o puede acreditarse por experiencia profesional? Respuesta No. 117: Se aclara que la especialización requerida para los profesionales se acredita con constancias o certificados de estudios concluidos o diplomas emitidos por entidades académicas, además ver Respuesta a la Pregunta No. 101. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 118: Sección: III. Numeral: 6.2. Página: 26 Respecto al párrafo del Anexo 6 “La participación del personal profesional de apoyo, antes señalado es de carácter obligatorio para la ejecución del contrato. Sin embargo no será materia de evaluación la experiencia de dicho personal para efectos de evaluación y calificación de ofertas. Sólo se requerirá el Anexo 6 para el personal de apoyo. Sin embargo, el oferente adjudicatario, previo a la firma del contrato y en el plazo previsto para ello, presentará el Currículum Vitae del personal de apoyo, que cumple con los requerimientos aquí descritos” ¿Para el personal de apoyo es necesario, solamente y exclusivamente, la presentación del Anexo 6 y previo a la firma del contrato, los respectivos Currículo Vitae? Respuesta No. 118: Afirmativo, además ver respuesta a pregunta N° 48 inciso (d). _____________________________________________________________________

Pág. 50

Pregunta No. 119: Sección: III. Numeral: Anexo 7 (Seguros). Página: 27 Respecto a los seguros se indica: “Los seguros del oferente presentados a la firma del contrato cumplen los requisitos de la IAL (…)” (Subrayado nuestro); Al respecto, se solicita se aclare que debe entenderse por los requisitos de la IAL. Respuesta No. 119: Se aclara que los requisitos de la Invitación a Licitar (IAL), respecto de los Seguros que el Oferente Adjudicado debe contratar, se establecen en el Anexo 7 de la Sección IV de las bases. Además considerar que el Anexo 7 Seguros, deberá ser presentado debidamente firmado por el representante legal que firma la oferta, los datos requeridos serán proporcionados a la Entidad por el Oferente Adjudicado _____________________________________________________________________ Pregunta No. 120: Sección: III. Numeral: 8.3 (Equipo mínimo). Página: 29 Respecto al equipo mínimo de construcción propuesto se indica: “Todos los equipos deberán estar en buen estado operativo (…)” (Subrayado nuestro); Al respecto, se solicita se aclare que debe entenderse por buen estado operativo, esto es si hay alguna restricción en cuanto a la antigüedad de los equipos. Respuesta No. 120: Se aclara que no existe limitación de antigüedad de los equipo, el compromiso del oferente es proponer equipos en buen estado operativo, además ver Enmienda 2, numeral 3. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 121: Sección: III. Numeral: 8.3. Página: 29 Para el caso del Laboratorio de materiales que tipos de ensayos se debe considerar en la implementación de este laboratorio, dar mayores detalles. Respuesta No. 121: Ver Respuesta a la Pregunta No. 6. _____________________________________________________________________

Pág. 51

Pregunta No. 122: Sección: III. Numeral: 8.3. Página: 29 Favor de confirmar la antigüedad máxima del equipo mínimo que debe proponer el oferente o solo deberá estar operativo y si deberá estar sustentado con algún documento. Respuesta No. 122: Ver Respuestas a las Preguntas No. 31 y 120. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 123: Sección: III. Numeral: 8.3. Página: 29 Respecto a la tabla del equipo mínimo esencial. Por ejercer la misma función, y tener similitud con el equipo descrito, se solicita que los equipos listados abajo puedan también ser presentados como sus equivalentes o de mayor capacidad:

DESCIRPCIÓN SIMILAR

CAMION TIPO PLATAFORMA 6x4 – 40 ton

CAMION TRATOR COM PLANCHA BAJA FM 6X4 T – 45 ton.

MONTACARGAS de 12 ton CAMION MUNCK de 16Tm

Respuesta No. 123: Afirmativo, aclarándose que las características de los equipos propuestos, pueden ser equivalentes o superiores a los requeridos, además ver Enmienda 2, numeral 3. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 124: Sección: III. Numeral: 8.5.4. Página: 30 Respecto al párrafo “Presentar en numeral 4 del Anexo 8 de la Sección IV, suscrito por Contador Público Colegiado o el equivalente en el país de origen, sobre los siguientes indicadores económicos-financieros” En caso de empresas extranjeras, así como en el numeral 8.5.5 – Activos Líquidos ítem 1, Contador Público Colegiado se entiende como Contador de la firma ofertante debidamente inscrito en el Colegio de Contadores del país de origen. Respuesta No. 124: Afirmativo, el requisito es que el profesional esté registrado en colegio profesional de su país de origen. _____________________________________________________________________

Pág. 52

Pregunta No. 125: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 8.5.1. Página: 30 En el caso de Oferentes no domiciliados en el Perú, por favor confirmar que las declaraciones de pago anual del impuesto a la renta entregadas a la SUNAT por los ejercicios 2013 y 2014; serán reemplazadas por las declaraciones de pago anual del impuesto a la renta entregadas a la entidad equivalente a la SUNAT en su país de origen, por los ejercicios 2013 y 2014. Respuesta No. 125: Afirmativo, conforme lo estipulado por las bases en la Sección III. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 126: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 8.5.2. Página: 30 Por favor confirmar que en este punto sólo deberá presentarse la declaración del último pago mensual del IGV, más no así el pago mensual del impuesto a la renta. Respuesta No. 126: Se aclara que en caso no corresponda la declaración por impuesto a la renta mensual, se aceptarán las declaraciones del último pago mensual del IGV. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 127: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 8.5.2. Página: 30 En el caso de Oferentes no domiciliados en el Perú, por favor confirmar que la declaración del último pago mensual del IGV; será aquella declaración del último pago mensual del impuesto equivalente al IGV en su país de origen. Respuesta No. 127: Ver Respuesta a la Pregunta No. 126. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 128: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 8.5.4. Página: 30 Debido a que se ha demostrado en anteriores concursos públicos que la calificación de idoneidad de postores a través de índices financieros dificulta la libre competencia y restringe la participación de más postores. Se solicita que los indicadores económicos financieros sean eliminados del presente concurso para así permitir mayor cantidad de postores que puedan ofrecer soluciones técnicas y viables al proyecto.

Pág. 53

Respuesta No. 128: Negativo. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 129: Sección: III – Método y Criterios de Evaluación. Numeral: Anexo 11 (Sistema de Gestión ambiental). Página: 32 Respecto al sistema de gestión ambiental se indica: “El manual y plan de gestión ambiental del oferente demuestran su capacidad de construir obras de manera ambientalmente racional” (Subrayado nuestro); al respecto, solicito se precise que debe entenderse por ambientalmente racional, cuales son los criterios a tener en cuenta para cumplir con dicha condición. Respuesta No. 129: Se aclara que los oferentes deben presentar manuales (de haberlo) y planes de gestión ambiental, que aseguren el cumplimiento de lo exigido por el Expediente Técnico y por la normatividad ambiental vigente. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 130: Sección III. Numeral: 35.2 Criterios de evaluación técnica, Anexo 12 – Subcontratistas y proveedores propuestos. Página: 32 Dice: No aplica para la evaluación de propuestas. Favor de confirmar que no será necesario presentar este Anexo en la propuesta. Respuesta No. 130: Afirmativo, la presentación del Anexo 12 Subcontratistas y proveedores propuestos y la presentación del Anexo 13 Fuentes propuestas de materiales naturales, es opcional y no aplican para la evaluación de propuestas. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 131: Sección III. Numeral: 35.2 Criterios de evaluación técnica, Anexo 13 – Fuentes propuestas de materiales naturales. Página: 32 Dice: No aplica para la evaluación de propuestas. Favor de confirmar que no será necesario presentar este Anexo en la propuesta. Respuesta No. 131: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 130. _____________________________________________________________________

Pág. 54

Pregunta No. 132: Sección III. Numeral: 36.2 . Página: 34 Respecto a los resultados y la adjudicación se indica: “La contratación del oferente adjudicatario del presente proceso, estará a cargo de la ENTIDAD y la ejecución del contrato correspondiente, se regirá por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento” (Subrayado nuestro); Al respecto, se solicita precisar si la Ley de Contrataciones del Estado aplicable será la ley vigente a la fecha de celebración del contrato, a pesar que esta sea modificada con posterioridad. Respuesta No. 132: En la etapa de ejecución contractual será aplicable la Ley de Contrataciones y su Reglamento vigente a la fecha de la convocatoria de este proceso de selección. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 133: Sección: IV. Numeral: Anexo 4.1 Planilla de Propuesta Económica. Página: 45 Se solicita precisar la fecha a la que deberán ser considerados los precios ofertados en la propuesta económica. Respuesta No. 133: Los precios unitarios de la oferta corresponderán a enero 2015. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 134: Sección: IV. Numeral: Anexo 4.1 Planilla de Propuesta Económica. Página: 45 Se solicita confirmar que los costos y plazo que se requieren para el presente proyecto serán asumidos por la institución. Respuesta No. 134: Se precisa que el postor adjudicado, firmará el contrato con la entidad (Ministerio de Justicia y Desarrollo Humano) considerando los resultados de la presente licitación. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 135: Sección: IV. Numeral: Anexo 5 – Programa Preliminar del Oferente. Página: 48 El Anexo 5 “Programa Preliminar del Oferente” Indica que dicho programa deberá mostrar las fechas en que se alcanzarán los hitos determinados en el Contrato.

Pág. 55

Se solicita especificar estos hitos a los que se refiere ya que en el contrato preliminar no está descrito. Respuesta No. 135: Se aclara que el Contrato no señala hitos dentro del proceso constructivo, sin embargo el oferente podrá considerar los hitos que considere necesarios para la elaboración de su programa preliminar. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 136: Sección: IV. Numeral: Anexo 5 – Programa Preliminar del Oferente. Página: 48 Se solicita confirmar si el cronograma que se presentará como parte de la propuesta deberá considerar “obligatoriamente” los 480 días calendarios indicados en el Artículo 1 de la Sección 1. De lo contrario se solicita confirmar si el proponente podrá optimizar los 480 días calendario. Asimismo, se solicita confirmar que la programación que presente el postor será evaluada considerando la respuesta a esta pregunta. Respuesta No. 136: Se confirma que el calendario de obra deberá tener no más de 480 días calendario, la manera de evaluación del cronograma se encuentra prevista en el Anexo 5 Programa Preliminar de las bases de la presente Invitación a Licitar. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 137: Sección: V – Contrato. Página: 76 Agradeceremos confirmar que de surgir la necesidad de efectuar obras adicionales por causas que no resultasen atribuibles al contratista, estas le serán retribuidas al contratista considerando los precios previstos en el Expediente Técnico y, en caso de no existir precios establecidos para dichas labores, las partes determinarán el precio de común acuerdo, tal como lo dispone la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Respuesta No. 137: Ver Respuesta a la Pregunta No. 58. La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la cual se aplicará en la ejecución contractual, establece los procedimientos que se aplicarán en el supuesto indicado. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 138: Sección: V. Numeral: ANEXOS DEL CONTRATO (entregados en DVD) – Anexo A. Página: Todos los anexos.

Pág. 56

Favor de confirmar el botadero autorizado que han considerado para la eliminación del material excedente, distancia, ubicación y potencia. Asimismo se solicita confirmar que ese botadero ha sido considerado en la evaluación de precios unitarios de la factibilidad y/o expediente técnico y que no demandará costos adicionales a los cálculos realizados por los estudios de la institución. Respuesta No. 138: Ver Respuesta a la Pregunta No. 18. Corresponde a los oferentes, considerar en su propio análisis de precios unitarios las acciones racionalmente necesarias para su mejor oferta económica. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 139: Sección: V. ANEXOS DEL CONTRATO (entregados en DVD), Anexo A (Estudio de Mecánica de Suelos Vol. 5 de 5 – Informe de Análisis de Canteras). Página 247 En el Estudio de Mecánica de Suelos – Informe de Análisis de Canteras se indica el estudio de fuentes de agua que se ha previsto para la ejecución de la obra. Se solicita confirmar si los accesos y fuentes de agua se encuentran dentro de la propiedad de terceros, también señalar la ubicación, estado, etc. De confirmar que los accesos y las fuentes se encuentran ubicados en propiedad de terceros, se solicita confirmar que la institución se hará cargo de los permisos y costos correspondientes al uso de los mismos. Respuesta No. 139: En el Expediente técnico y documentación alcanzada a los Oferentes, se identifican algunas canteras, indicando potencia, ubicación, etc. La identificación final de la cantera o canteras a usar, y su elección es potestad del Contratista. La provisión de agua, es de exclusiva responsabilidad del Contratista, por lo que los Oferentes deberán considerarla en el análisis de precios unitarios que correspondan. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 140: Sección: V. Numeral: ANEXOS DEL CONTRATO (entregados en DVD), Anexo A (Estudio de Mecánica de Suelos). Página: Anexo A Respecto a los estudios de suelos presentados, confirmar si fuera el caso quién asumirá los gastos adicionales, si se presentaran resultados distintos a lo planteado una vez iniciada la obra.

Pág. 57

Respuesta No. 140: La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la cual se aplicará en la ejecución contractual, establece los procedimientos que se aplicarán en el supuesto indicado. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 141: Sección: V. Numeral: ANEXOS DEL CONTRATO (entregados en DVD), Anexo A (Estudio de Mecánica de Suelos Vol. 5 de 5 – Informe de Análisis de Canteras). Página: 234 En el Estudio de Mecánica de Suelos – Informe de Análisis de Canteras se indican las canteras estudiadas, señalar si los accesos se ubican dentro de la propiedad de terceros. Se solicita confirmar si los accesos y fuentes de agua se encuentran dentro de la propiedad de terceros, también señalar la ubicación, estado, etc. En caso los accesos y las fuentes se encuentran ubicados en propiedad de terceros, se solicita confirmar que la institución se hará cargo de los permisos y costos correspondientes al uso de los mismos. Respuesta No. 141: Ver Respuesta a la Pregunta No. 139. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 142: Numeral: ANEXOS DEL CONTRATO (entregados en DVD), Anexo A (Estudio de Mecánica de Suelos). Página: Anexo A, Estudio de Mecánica de Suelos Respecto a las canteras proporcionadas y estudiadas por el cliente en la Factibilidad y/o en el e Expediente técnico, si fuera el caso de que estas canteras no cuenten con la capacidad o parámetros necesarios para los materiales requeridos. Se solicita confirmar que los estudios y trabajos para encontrar una nueva cantera serán considerados adicionales, así como se hará un recalculo para obtener el diferencial de costo de transporte, y de ser mayor al estipulado en la propuesta ganadora este diferencial deberá ser asumido por el cliente. Respuesta No. 142: Ver Respuesta a la Pregunta No. 139. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 143: Sección: V. Numeral: ANEXOS DEL CONTRATO (entregados en DVD), Anexo A (Estudio de Mecánica de Suelos). Página: Anexo A

Pág. 58

En el Estudio de Mecánica de Suelos se muestran calicatas realizadas en la zona del proyecto en caso de encontrarse con suelos de mala calidad en zonas no estudiadas generando cambios en el diseño en las estructuras. ¿Quién asumirá estos sobrecostos? Respuesta No. 143: Los estudios de mecánica de suelos, se han efectuado en función a lo establecido por la Norma E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES del RNE, ajustándose en número, profundidad y ubicación; en las zonas de emplazamiento de los diferentes módulos del proyecto. De producirse cualquier discrepancia, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece los procedimientos a seguir en el supuesto indicado. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 144: Sección: V. Numeral: ANEXOS DEL CONTRATO (entregados en DVD). Página: Anexo B En caso de encontrarse con mayores metrados que los presentados en el Anexo B de las bases y estando los planos del Expediente Técnico suministrado por la institución para el análisis de esta propuesta se encuentran en formato pdf y lo cual impediría poder hacer un estudio adecuado y exacto del expediente técnico, favor de confirmar si la Entidad asumirá estos sobrecostos. Asimismo se solicitan que la Institución entregue una versión en Autocad para tener el detalle y poder hacer una evaluación adecuada y obtener así mejores condiciones y una adecuada competencia de tal manera que se pueda tener más proponentes. Respuesta No. 144: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1 y No. 58. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 145: ANEXOS DEL CONTRATO (entregados en DVD). Página: Anexo B Respecto a los metrados y partidas proporcionadas por la Institución, si fuera el caso de encontrarse con partidas nuevas, es decir, no consideradas en el material suministrado por la Institución, por ende metrados que requiere la obra. Se solicita confirmar que estas serán consideradas como adicionales de obra y serán asumidas por el cliente. Respuesta No. 145: Ver Respuesta a la Pregunta No. 58 y No. 140. _____________________________________________________________________

Pág. 59

Pregunta No. 146: ANEXOS DEL CONTRATO (entregados en DVD). Anexo A y Anexo B Respecto a los posibles adicionales por causa de omisión de partidas, estudios, etc. Se solicita confirmar que el plazo contractual deberá variar de acuerdo a la implicancia de estos adicionales. Respuesta No. 146: Ver Respuesta a la Pregunta No. 58 y No. 140. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 147: Sección: Todas Confirmar si se ha previsto un área disponible para la ubicación del campamento de obra. Respuesta No. 147: El área total del terreno es de 80 Ha, existiendo vastas zonas disponibles para la ubicación de campamento, obras provisionales, etc. a cuenta y costo del Contratista. Estas instalaciones deberán ser ubicadas en ámbito de dicho terreno, propiedad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 148: Confirmar si la Entidad será el responsable de los trámites administrativos y pagos para la obtención de la Licencia de Construcción, declaratoria de fábrica (municipal) y de la factibilidad de los servicios de Agua, desagüe y suministro eléctrico. Respuesta No. 148: El Contratista asumirá los trámites administrativos y pagos a que hace referencia la respuesta 50 b) Respecto al suministro eléctrico, ya se cuenta con la Factibilidad Eléctrica. En relación a las instalaciones sanitarias, el suministro de agua se efectuará mediante la perforación de pozo profundo (ver Respuesta a la Pregunta No. 210) y el tratamiento del desagüe se encuentra especificado en el expediente técnico y documentación técnica alcanzada a los oferentes. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 149:

Sección: DETALLES DE LA LICITACIÓN. Numeral. Página: 4

Sírvase confirmar que el plazo mínimo de validez de la propuesta (90) días calendarios; y que no se necesitara adjuntar una declaración jurada o incluir este párrafo en la propuesta económica, considerándose como tácito.

Pág. 60

Respuesta No. 149: Se confirma que el plazo mínimo de validez de oferta es de 90 días calendario desde la fecha límite para la presentación de ofertas, conforme se consigna en el Anexo 1 Formulario de Oferta. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 150:

Favor de confirmar que, en caso de oferentes que se presenten en consorcio, el Anexo 1 – Formulario de la Oferta, deberá ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio.

Respuesta No. 150: Negativo, el Anexo 1 Formulario de Oferta, en caso de consorcio, será suscrito por el representante legal común del consorcio en representación de todas las empresas integrantes. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 151:

Sección 1 – DETALLES DE LA LICITACION

Sírvase confirmar que el Oferente deberá llenar y enviar un (1) original y dos (2) copias impresas por ambas caras de la oferta y a su vez presentar (1) una copia digital (CD)

Respuesta No. 151: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 64. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 152: Sección: Presentación de documentos

Favor de confirmar que para la presentación de documentos provenientes del extranjero, como sustento de la experiencia del postor (contratos, actas de recepción, certificados), de los profesionales (título profesional, constancias de trabajo) y situación financiera (Estados Financieros auditados); bastará que la presentación de los mismos se realice en COPIA SIMPLE.

Respuesta No. 152: Afirmativo, conforme a lo estipulado por las bases. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 153: Respecto a los consorcios, se solicita:

Pág. 61

1. Sírvase confirmar que de presentarse una empresa subsidiaria (constituida en el Perú) de una matriz (extranjera), en la cual la matriz tiene más de 90% de accionariado; se podrá presentar la experiencia en obras de la empresa matriz adicional a la experiencia de la subsidiaria para acreditar lo solicitado en las bases; sin perjuicio de que el postor sea la empresa subsidiaria. (transferencia de experiencia)

2. Sírvase confirmar que los documentos emitidos en el extranjero podrán presentarse en copias simples, sin perjuicio que para la firma de contrato se podrá presentar debidamente apostillado.

Respuesta No. 153:

1) Afirmativo, siempre que los documentos de constitución legal requeridos por el numeral 3.2, Anexo 3 Datos del Oferente, de la Sección III, demuestren los vínculos descritos.

2) Afirmativo. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 154:

Favor de confirmar que en caso que el oferente sea un consorcio integrado por dos empresas A y B, no es necesario que el representante legal común del consorcio sea uno de los representantes legales de las empresas conformantes del consorcio; pudiendo designarse para este fin a otra persona natural.

Respuesta No. 154: Afirmativo. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 155:

Sección: 8.4 Situación económica financiera

Sírvase confirmar que para cumplir el ítem “8.5.3” se podrá presentar los Estados financieros Auditados, los cuales cumplen con los requisitos solicitado (balances, estados de resultados y cuadros anexos e informes de auditoría, así como que cuenta con la firma de auditor.

Respuesta No. 155: Afirmativo. ________________________________________________________________

Pregunta No. 156:

Sección: Definición de Obras similares. Numeral: 35.2 y 8.2. Página: 24 y 28

En las base s se define como obra similar a : Para el personal Clave: “Construcción de edificaciones con áreas construidas iguales o mayores

Pág. 62

a20,000 m2 en : Infraestructura de seguridad (centros policiales, establecimientos penitenciarios), Infraestructura educativa (colegios, universidades, institutos), Infraestructura de salud (hospitales, clínicas, centros $$médicos), edificios de servicios públicos o privados (teatros, bibliotecas, museos, estadios, coliseos), centros comerciales” Para Experiencia en obras similares: “Construcción de edificaciones en : Infraestructura de seguridad (centros policiales, establecimientos penitenciarios), Infraestructura educativa (colegios, universidades, institutos), Infraestructura de salud (hospitales, clínicas, centros médicos), edificios de servicios públicos o privados (teatros, bibliotecas, museos, estadios, coliseos), centros comerciales” Al respecto, solicitamos unificar ambos criterios de definición para evitar ambigüedades en el proceso. Recomendamos NO considerar el área construida de 20,000 m2. Respuesta No. 156: Ver Enmienda 1, numeral 2 y 3. ________________________________________________________________ Pregunta No. 157:

Sección: Definición de Obras similares. Numeral: 35.2 y 8.2. Página: 24 y 28

Respecto a la definición de obras similares, comentamos que existen obras de edificaciones privadas o públicas, que NO NECESARIAMIENTO SON LAS LISTADAS EN LA DEFINCION (teatros, bibliotecas, museos, estadios, coliseos) ; por lo cual solicitamos muy amablemente poder incluir dentro de la definición de edificios privados a :

1. Construcción de terrapuertos. 2. Construcción de complejos habitacionales. 3. Construcción de edificaciones de peajes. 4. Edificios institucionales privados. 5. Construcción de Hoteles. 6. Construcción de centros fronterizos de atención – CEBAF. 7. Construcción de infraestructuras privadas que cuenta con oficinas,

auditorio, estructuras civiles, arquitectónicas, acabados, automatización, comunicaciones, etc.

8. Construcción de torres de centro o edificios de terminal de aeropuertos. 9. Construcción de edificios privados y/o multifamiliares. 10. Urbanizaciones que incluyan edificaciones privadas y/o edificios

multifamiliares. 11. Construcción de edificaciones privadas.

Respuesta No. 157: Se aclara que el requisito mencionado, según las bases es “edificios de servicios públicos o privados”, por lo que además de los indicados en paréntesis, están incluidas otras edificaciones que brindan servicios públicos o

Pág. 63

privados, además ver Enmienda 1, numeral 3. ________________________________________________________________ Pregunta No. 158: Sección : Datos del oferente. Numeral: 3.7. Página: 22

Las bases solicitan lo siguiente: “(…) 3.7 Registro en el “UN Global EL Marketplace”, de acuerdo a lo indicado en la Invitación a licitar. En caso de Consorcio, cada una de las firmas integrantes deberá registrarse. El número y nivel de registro se consignará en el Anexo 3 de la Sección IV. (…)”

Por favor indicar que bastara consignar el Número y nivel de registro en el Anexo 3, sin necesidad de adjuntar alguna impresión de la web. Respuesta No. 158: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 80. ________________________________________________________________ Pregunta No. 159: Sección : Personal Clave. Numeral: 6.1. Página: 24-27

Respecto al personal clave solicitado en la bases, solicitamos: 1. Aclara que los años de ejercicio profesional solicitados a todos los

profesionales, serán cumplido UNICAMENTE con la antigüedad de colegiatura o titulación, sin necesidad de acreditar alguna experiencia en obras generales.

2. Solicitamos reducir la experiencia del ejercicio profesional de 10 a 05 años, con excepción del Gerente de proyectos y Residente de Obra; esto para promover la mayor participación de postores y NO limitar a muchos profesionales que teniendo la experiencia para ser especialistas no pueden desempeñar las funciones por no contar con la antigüedad solicitada.

3. Respecto al Gerente de proyecto, solicitamos confirmar que se aceptaran la maestría de “Gestión de la construcción” o diplomado en Gestión Vial o Diplomado en Gerencia de proyecto o similar. Así mismo, solicitamos permitir los cargos como Superintendente o Jefe de Proyecto o director de Obra.

4. Sírvase confirmar que se podrán presentar experiencias de los profesionales que se encuentren traslapadas, habida cuenta que están solicitando cantidad de experiencia y no tiempo.

5. Respecto al residente de Obra; solicitamos incluir los cargos de Superintendente, o Jefe de Obra o Director de Obra.

6. Respecto al Jefe de oficina técnica estructuras y arquitectura; solicitamos incluir los cargos de Especialista en estructuras, especialista en costos y valorizaciones, coordinador de contratos.

7. Respecto al cargo de Jefe de Oficina técnica en instalaciones; solicitamos acepar la profesión de ingeniero mecánico eléctrico o sanitario o civil.

Pág. 64

8. Respecto al ingeniero Jefe general de campo, solicitamos aceptar el

cargo de asistente de residente, o coordinador de obra o ingeniero de producción.

9. Respecto al Jefe de estructuras; solicitamos aceptar los cargos de especialista en estructuras o jefe de concreto o especialista en concreto; asi mismo confirmar que aceptaran diplomados en estructuras.

10. Respecto al ingeniero de instalaciones eléctricas; solicitamos aceptar la profesión de ingeniero mecanico-electrico.

11. Respecto al ingeniero de instalaciones mecánicas y especiales, solicitamos aceptar la profesión de ingeniero mecanico-electrico.

12. Respecto al especialista ambiental y responsable de Seguridad; solicitamos aceptar la profesión de ingeniero de minas, ingeniero de industrial, ingeniero industrial y de sistema, ingeniero químico.

Respuesta No. 159:

1. Afirmativo, aclarándose que los años de ejercicio profesional serán

calculados teniendo en cuenta la fecha de titulación. 2. Negativo. 3. Respecto de la especialidad, ver Respuesta a la Pregunta No. 8.

Respecto de los cargos sugeridos, es afirmativo. 4. Afirmativo, indicando la dedicación que tuvo, además ver Enmienda 1,

numeral 2. 5. Afirmativo, dichos cargos serán considerados equivalentes a los

solicitados por las bases. 6. Ver Respuestas a las Preguntas No. 10 y 16. 7. Ver Enmienda 1, numeral 2. 8. Ver Respuesta a la Pregunta No. 12 y 24. 9. Afirmativo, además ves respuestas a las preguntas No. 13 y 25. 10. Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta no.15. 11. Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta no. 28. 12. Se aclara que para el Especialista en Medio Ambiente, la profesión

requerida es Ingeniero Ambiental, además ver Respuesta a la Pregunta No. 9. Y respecto del Ingeniero Responsable de Seguridad, se aclara que lo requerido como profesión es “Ingeniero” por lo que serán aceptadas todas las especialidades con Título profesional de Ingeniero.

________________________________________________________________ Pregunta No. 160: Sección: Equipo de proyecto y estructura orgánica. Página: 24 Las bases indican:

Para el caso de los profesionales propuestos para la ejecución de las obras, estos no deberán estar laborando como Residentes, Ingenieros o Asistentes de Obras ejecutadas por la UNOPS o la Entidad, así mismo no deberán estar comprometidos en procesos de Concurso convocados por UNOPS u otro organismo o Entidad del estado, o en la etapa de negociación de Contrato, pudiendo ser esto causal de inhabilitación del oferente.

Pág. 65

Respecto al párrafo indicado en las bases, consideramos que se estaría atentando contra el derecho constitucional del libertad de trabajo, pues estarían limitando a que los profesionales SOLAMENTE puedan ser propuestos por un postor; sino se estaría incumpliendo el párrafo de NO ESTAR COMPROMETIDOS EN PROCESOS POR LA UNOPS. Así mismo, toda persona tiene derecho a la libertad de trabajo por lo cual puede renunciar siempre que se cumple con los dispositivos legales de avisar a su empleador con 30 días de antelación; por lo cual solicitar que no esté laborando en la Entidad o este comprometido con alguna Entidad del Estado, vulnera su derecho a la libertad de trabajo, pues la normativa laboral, solo indica que el personal puede renunciar siempre que se avise con la antelación debida. En tal sentido, solicitamos eliminar el párrafo de las bases o confirmar lo siguiente:

1. El personal propuesto podrá ser presentado por varios postores a la vez.

2. El personal propuesto podrá repetirse en la licitación del penal de Ica (PEOC/15/95655/2397) y Penal de Arequipa (PEOC/15/95655/2398).

Respuesta No. 160:

1. Afirmativo, además ver Enmienda 1, numeral 2. 2. Afirmativo, además ver Enmienda 1, numeral 2 y Enmienda 2, numerales

1 y 2. ________________________________________________________________

Pregunta No. 161:

Sección : Equipo mínimo propuesto. Numeral: 8.3. Página: 29 Respecto al equipo mínimo propuesto, sírvase confirmar que NO será necesario adjuntar documento sustentatorio de los equipos (carta de compromiso, carta de alquiler/venta, contratos leasing, facturas, libro de activos, etc.; únicamente se presentara una DJ indicando las características solicitadas y que se encuentran en estado operativo. De ser negativa nuestra la respuesta, solicitamos confirmar que se aceptaran cartas de compromiso, carta de alquiler/venta, contratos leasing, facturas, libro de activos, etc como sustento de los equipos. Respuesta No. 161: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 31. ________________________________________________________________ Pregunta No. 162: Sección : Anexo 8. Numeral: Competencia, experiencia, trabajos en curso. Pág. 61 Favor de confirmar que el término “edificios de servicio públicos o privados”

Pág. 66

podrá acreditarse con experiencias en: Hoteles, centros de salud, Edificaciones en general, terrapuertos, construcción de campamentos zonales, plantas industriales. Solicitamos aclarar lo siguiente del ANEXO 8

1. El costo total según liquidación, puede acreditarse con el monto total de la Obra o el monto final o monto final planillado; esto en virtud que en Obras privadas o en el extranjero, no es usual considerar el término “liquidación”, lo cual se aplica exclusivamente el Obras Publicas en el Perú.

2. Respecto a la acreditación de la experiencia en Obras y/o servicios, sírvase confirmar que, en adición al contrato, se podrá presentar certificados de Obra o constancias de Obras emitidas por la entidad contratante donde indique explícitamente que la obra fue concluida, la fecha de inicio y fin y el monto total de la Obra; en vez de las actas de recepción. Con los cual únicamente bastaría la presentación de 02 documentos (contrato + certificado de Obra). Creemos que no es indispensable la presentación de actas de recepción cuando, un documento emitido por la entidad contratante indica explícitamente que la obra fue concluida y manifiesta la fecha de fin.

Respuesta No. 162: Respecto de la definición de obra similar, ver Enmienda 1, numeral 3. Aclarándose que serán aceptadas edificaciones en general de servicios públicos o privados.

1. Afirmativo, lo exigido es que las obras sean culminadas debidamente acreditadas de acuerdo a lo exigido por las bases.

2. Afirmativo. En cuanto a la información requerida por los cuadros de experiencia en obras generales y experiencia en obras similares, será completada conforme a los datos que correspondan a cada obra concluida, pudiendo ser aplicables o no alguno de los datos consignados en dichos cuadros. ________________________________________________________________ Pregunta No. 163: Sección : Información bancaria. Numeral: 8.5.6. Página: 31 Solicitamos confirmar que para acreditar la “autorización formal para solicitar información a entidades bancarias”, el postor podrá presentar una Carta dirigida a la UNOPS o una DJ dirigida a la UNOPS. Respuesta No. 163: Afirmativo, siendo de formato libre dicha declaración. ________________________________________________________________ Pregunta No. 164: Sección Planilla de propuesta económica Numeral: Anexo 4.1, 4.2 y 4.3

Pág. 67

Página: 45 Respecto a la propuesta económica sírvase aclarar:

1. Anexo 4.2: El detalle de la cotización se refiere al PPTO ofertado, no siendo necesario presentar los APU ni otra documentación.

2. Anexo 4.3: Se podrá presentar los Análisis de gastos generales en formato propio, siempre que se señale los GG fijos y GG Variables, no siendo necesario presentar otra documentación.

Respuesta No. 164:

1. Afirmativo. 2. Afirmativo.

________________________________________________________________ Pregunta No. 165:

Sección: Experiencia de los Profesionales. Favor de confirmar que, para sustentar la experiencia de los profesionales propuestos, será válida la presentación de certificados de trabajo, emitidos por su participación en obras similares que actualmente se encuentren en ejecución. Respuesta No. 165: Afirmativo, además ver enmienda 1, numeral 2. ________________________________________________________________ Pregunta No. 166:

Sección: Invitación a Licitar (Introducción). Página: 2 Sírvanse confirmar si para la inscripción en UN Global Marketplace sirve el registro de la empresa matriz a la que está vinculada la Sucursal. Respuesta No. 166: Afirmativo, además ver respuesta a la pregunta N° 80. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 167: Sección: III Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.1 Anexo 3 - Datos del Oferente. Página: 21 En el punto 3.2 se indica que se debe presentar “copia simple de los documentos de constitución social de la empresa vigente”. Sírvase aclarar qué documentación se requiere en el caso de una sociedad extranjera con sucursal en Perú, esto es, si se requiere el documento de constitución de la sucursal o de la empresa extranjera.

Pág. 68

Respuesta No. 167: Se aclara que los documentos de constitución corresponden a la sucursal en Perú, en los cuales debe estipular el vínculo con la empresa matriz. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 168: Sección: III Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.1 Anexo 3 - Datos del Oferente. Página: 22 Sírvanse indicar si los ratios objeto de revisión en el numeral 8.5.4. Indicadores económicos financieros aplican para la empresa que ostente la mayor participación en el Consorcio (la empresa mayoritaria). Respuesta No. 168: Se aclara que la evaluación de los indicadores económicos financieros en caso de consorcio, corresponde a la evaluación de todas las empresas integrantes en función a su participación, conforme se establece en la página 31 de la Sección III. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 169: Sección: III Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.2 Anexo 6 - Equipo del proyecto y estructura orgánica. Página: 24 En el segundo párrafo dice: “Para el caso de los profesionales propuestos para la ejecución de las obras, estos no deberán estar laborando como Residentes, Ingenieros o Asistentes de Obras ejecutadas por la UNOPS o la Entidad, así mismo no deberán estar comprometidos en procesos de Concurso convocados por UNOPS u otro organismo o Entidad del Estado, o en la etapa de negociación de Contrato, pudiendo ser esto causal de inhabilitación del oferente” Sírvase dejar sin efecto el hecho de que los profesionales no puedan estar comprometidos en procesos de Concurso convocados por UNOPS debido a la convocatoria de forma simultanea de dos procesos similares en los que se solicita el mismo staff técnico para ambos, con la consiguiente dificultad que conlleva el disponer de los profesionales requeridos. Respuesta No. 169: Se aclara que dicho párrafo ha sido retirado, ver Enmienda 1, numeral 2 y Enmienda 2, numerales 1 y 2, además ver respuesta a pregunta N° 48 incisos b) y c). _____________________________________________________________________ Pregunta No. 170: Sección: III Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.2 Anexo 6 - Equipo del proyecto y estructura orgánica. Página: 24

Pág. 69

En el párrafo que describe los requisitos que debe cumplir el Personal Clave indica: “se deberá considerar como “obras similares” a la construcción de edificaciones con áreas construidas iguales o mayores a 20,000 m2, en…” Sírvase aclarar si las obras a aportar por cada profesional deben cumplir ese mínimo de superficie cada uno o bien se puede lograr con la suma de las superficies de los distintos proyectos que se aporten. Teniendo en cuenta que a todos los profesionales requeridos se les están solicitando un mínimo de cuatro (04) servicios en su especialidad en los últimos diez (10) años, supone que todos deben haber realizado más de 80,000 m2 de edificaciones durante ese periodo, lo cual resulta ciertamente complicado en muchos casos, por lo tanto solicitamos que se pueda acreditar sumando la experiencia de los servicios a aportar por cada profesional. Respuesta No. 170: Negativo, además ver respuesta a pregunta N° 21. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 171: Sección: III Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.2 Anexo 8 - Competencias, experiencia y equipo mínimo del oferente. Página: 26 En los párrafos en los que describe la experiencia a acreditar por el Personal Clave, dice: “Los servicios que sustenten la experiencia de los profesionales descritos anteriormente, deberán haber sido realizados en los últimos quince (15) años,…”. Aclarar si se puede acreditar una obra cuyo comienzo fue anterior a los últimos quince (15) años, pero parte de su desarrollo y su terminación se dieron dentro de los últimos quince (15) años. Respuesta No. 171: Afirmativo, además se aclara que los servicios que sustentan la experiencia del personal clave deberán haber sido concluidos en los últimos quince (15) años, contados a la fecha de presentación de ofertas. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 172: Sección: III Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.2 Anexo 8 - Competencias, experiencia y equipo mínimo del oferente. Página: 27 y 28 En los párrafos en los que describe la experiencia a acreditar en obras generales y en obras similares, dice: “Las obras que sustenten la experiencia descrita deben corresponder a los realizados en los últimos diez (10) años,…”. Aclarar si se puede acreditar una obra cuyo comienzo fue anterior a los últimos diez (10) años, pero parte de su desarrollo y su terminación se dieron dentro de los últimos diez (10) años. Respuesta No. 172:

Pág. 70

Afirmativo, además ver Respuestas a la Pregunta No. 820. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 173: Sección: III Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.2 Anexo 8 – Competencia, experiencia y equipo mínimo del Oferente. Página: 30 Confirmar si un oferente que se encuentra aprobado por el OSCE, a efectos de la capacidad máxima de contratación, aun así debe cumplir los indicadores económicos financieros (ratios) de la Invitación a Licitar. Respuesta No. 173: Afirmativo, es necesario cumplir con los indicadores económicos financieros, además ver respuesta a la pregunta N° 53. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 174: Sección: III Método y Criterios de Evaluación. Numeral: 35.2 Anexo 12 - Subcontratistas y proveedores propuestos y Anexo 13 – Fuentes propuestas de materiales naturales. Página: 32 En la documentación de la licitación se indica que el Anexo Nº 12 (“Subcontratistas y proveedores propuestos”) y Anexo Nº 13 (“Fuentes propuestas de materiales naturales”) no aplican para la evaluación de propuestas. Se interesa que se aclare si estos anexos deben ser completados y cuál es su finalidad. Respuesta No. 174: Ver Respuesta a la Pregunta N° 130. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 175: Sección: V Contrato. Página: 76 - 81 Sírvase aclarar cuál es la prelación entre los documentos que constituyen el contrato. Respuesta No. 175: El Orden de prelación de los documentos del Contrato será el siguiente:

1) El Documento del Contrato 2) Las Bases de la Licitación, Absolución de Consultas y Enmiendas 3) La Oferta Técnica y Económica del Contratista 4) El Expediente Técnico

a. Los planos b. Las especificaciones técnicas c. Las memorias descriptivas d. El calendario de avances de obra en PERT-CPM y Barras Gantt

Pág. 71

e. El presupuesto de Obra Contratado y otros documentos que formen parte del Contrato

_____________________________________________________________________ Pregunta No. 176: Sección: V Contrato. Página: 76 - 81 Sírvase aclarar cómo se tramita la valorización y cuál es el plazo de pago. Respuesta No. 176: Se realizará conforme a lo establecido en el Artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 177: Sección: V Contrato. Página: 76 - 81 ¿Ésta Invitación a Licitar se rige por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento? Respuesta No. 177: La invitación a licitar no se rige por la Ley de Contrataciones del Estado. Se aclara que la ejecución de la obra será contratada bajo el marco de la referida de la ley. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 178: Sección: V Contrato. Página: 76 - 81 Sírvase aclarar cómo se tramita la liquidación final de la obra. Respuesta No. 178: Se realizará de acuerdo a lo indicado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 179: Sección: V Contrato. Página: 76 - 81 Sírvase aclarar quien asume la responsabilidad respecto a posibles vicios ocultos del terreno y/o deficiencias naturales que éste pudiera tener y los posibles aumentos de plazo y de precio que pudiera acarrear.

Pág. 72

Respuesta No. 179: La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la cual se aplicará en la ejecución contractual, establece los procedimientos que se aplicarán en el supuesto indicado. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 180: Sección: V Contrato. Página: 76 - 81 Sírvase aclarar si se cuenta con alguna autorización o licencia concedida o en trámite. Respuesta No. 180: Ver Respuesta a la Pregunta No. 148. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 181: Sección: V Contrato. Página: 76 - 81 Sírvase aclarar qué efectos tiene sobre la responsabilidad del contratista (plazo y precio) el hecho de que una tercera Entidad se retrase de forma culpable en la tramitación o concesión de un permiso o autorización. Respuesta No. 181: La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la cual se aplicará en la ejecución contractual, establece los procedimientos que se aplicarán en el supuesto indicado. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 182: Sección: V Contrato. Página: 76 - 81 Sírvase aclarar quién asume los riesgos asociados a los servicios afectados y a las interferencias. Respuesta No. 182: Para el caso citado se aplicará lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como el marco jurídico que corresponda. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 183: Sección: V Contrato. Página: 76 - 81 Sírvase aclarar si el terreno donde se desarrollará la obra y sus accesos son propiedad del Ministerio de Justicia.

Pág. 73

Respuesta No. 183: El terreno donde se construirá el nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa y sus accesos, son de propiedad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos _____________________________________________________________________ Pregunta No. 184: Sección: V Contrato. Página: 76 – 81 Sírvase aclarar quién asume el riesgo asociado a las obligaciones sociales y medioambientales y el riesgo arqueológico. Respuesta No. 184: Se aclara que el Expediente Técnico no advierte riesgos sociales, medioambientales y arqueológicos, adicionalmente el presupuesto considera partidas para atender asuntos socio-ambientales y de monitoreo arqueológico. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 185: Sección: V Anexos del Contrato. Numeral: Anexo A - Expediente Técnico. Página: 82 Sírvase brindar los planos del Expediente Técnico en formato editable tipo .dwg. Al tratarse de una licitación del tipo Suma Alzada, se hace totalmente imprescindible el poder metrar y comprobar bien las distintas unidades, algo imposible de realizar en el formato proporcionado. Respuesta No. 185: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. Además ver Enmienda 1, numeral 8. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 186: Sección: V Anexos del Contrato. Numeral: Anexo A - Expediente Técnico. Página: 82 Sírvase ampliar la fecha de entrega de la propuesta en 45 días calendarios adicionales a partir de la fecha de entrega por parte de la entidad de los planos en formato editable tipo .dwg. Respuesta No. 186: Ver Respuesta a la Pregunta No. 4. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 187: Sírvase aclarar si los documentos emitidos fuera de Perú se podrán presentar como copia simple en la Presentación de Propuestas o si por el contrario deberán tener

Pág. 74

Legalización Consular o la Apostilla de La Haya y en su caso, indicar cuales serían los documentos afectados. Respuesta No. 187: Se aclara que los documentos emitidos fuera de Perú, podrán presentarse como copia simple, además ver respuesta a la pregunta N° 152. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 188: En la Pagina 22 de las Bases, Sección III-Método y Criterio de Evaluación Numeral 3.4 Literal i) sobre la participación en un Consorcio. ¿hay un máximo de empresas que se puedan asociar? y de cuantos. Respuesta No. 188: Se describe claramente en la Pagina 22 de las Bases, Sección III-Método y Criterio de Evaluación Numeral 3.4 Literal i), que es una suma simple: Líder del consorcio 40% mínimo, demás miembros 20% mínimo, entonces se tiene 40+20+20+20 = 100%, por lo tanto como máximo de empresas a asociar es cuatro (04). _____________________________________________________________________ Pregunta No. 189: En la Pagina 24 de las Bases, Sección III-Método y Criterio de Evaluación, las obras similares para el Personal Clave la definición es haber participado en obras similares en la construcción de edificaciones de 20,000 m2, que en el Perú son pocos, por lo que solicitamos se reconsidere esta área de construcción y se baje la dimensión de esta área, a fin de dar prioridad a que profesionales nacionales puedan tener la oportunidad de participar en la ejecución de este Proyecto y que las obra sean edificios en general tales como edificios de viviendas y habilitaciones urbanas, etc. Respuesta No. 189: Negativo, además ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 190: En la Pagina 24 de las Bases, Sección III-Método y Criterio de Evaluación, numeral 6.1 Personal Clave GERENTE DE PROYECTOS solicitan que haya participado como mínimo en 4 obras o servicios, y un mínimo en cada uno 8 Meses. A fin de dar oportunidad de muchos profesionales se reduzca la cantidad de obras o servicios a 2, y la permanencia a 5 meses que generalmente duran las construcciones de edificaciones. Respuesta No. 190: Ver Enmienda 1, numeral 2, además ver Respuesta a la Pregunta N° 7. _____________________________________________________________________

Pág. 75

Pregunta No. 191: En la Pagina 26 de las Bases, Sección III-Método y Criterio de Evaluación, “La experiencia del personal clave deberá considerar es en los últimos 15 años” nos parece restrictivo la limitación de un profesional que su experiencia sea solamente tomado en los últimos 15 años, como sabemos la experiencia de un profesional, es adquirido desde que se tituló como tal y adquirió la experiencia en diferentes labores. Por lo que solicitamos se elimine esta restricción de los últimos 15 años. Respuesta No. 191: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 171. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 192: En la página 28 de las Bases, Sección III-Método y Criterio de Evaluación, Numeral 8.2 Experiencia en Obras similares, en párrafo “Para acreditación de las experiencia indicadas en los puntos 8.1 y 8.2 se deberá considerar que:” …“En caso de Consorcios, la experiencia en ejecución de Obras Generales y en Ejecución de Obras Similares de cada integrante del Consorcio serán evaluados en forma conjunta, debiendo cada integrante del Consorcio acreditar al menos (01) contrato de las experiencias requeridas en los puntos 8.1 y 8.2.”… Como sabemos una empresa se asocia con una u otras empresas a fin de cumplir con los requisitos solicitados en las bases, esto quiere decir que cada empresa aporta el recurso o los recursos para poder cumplir con los requisitos solicitados, por lo que, solicitamos que dentro de un consorcio solo bastara que una de las empresas consorciada aporte la experiencia de obras similares (8.2). Respuesta No. 192: Ver Respuesta a la Pregunta N° 41. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 193: Todas las interferencias de las obras identificadas y no identificadas como pasos de servidumbre en los estudios que se encuentren en situación de no resueltas una vez iniciado la obra, y que no permitan la libre disponibilidad de las áreas para la construcción, establecidas en el acto de la “entrega del terreno”, deberán ser resueltas por la Entidad, asumiendo ésta, los mayores costos por la ejecución de los trabajos con rendimientos menores que los previstos por el Contratista en su oferta, como consecuencia de tener que movilizar los equipos y la mano de obra hacia los sectores ya liberados, cada vez que se tenga que dejar de trabajar en las zonas con presencia de interferencias. Favor de confirmar que además de los mayores costos antes citados, todas las interferencias no resueltas una vez iniciada la obra, serán causales de ampliación de plazo por la falta de liberación oportuna del derecho de vía.

Pág. 76

Respuesta No. 193: Ver Respuesta a la Pregunta No. 183. Por otro lado, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la cual se aplicará en la ejecución contractual, establece los procedimientos que se aplicarán en el supuesto indicado. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 194: Si al momento de trasladar los materiales de las canteras o el agua hacia obra éstos pasan por diferentes peajes. Confirmar, si dichos pagos de peajes los asume la entidad contratante. Respuesta No. 194: Los oferentes considerarán en su correspondiente análisis de precios unitarios los costos que consideren en las partidas indicadas, incluyendo los pagos de peajes, si lo hubiera. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 195: En el expediente técnico (AQP – 00 – MS – INF – 1.2 INFORME DE ANALISIS DE CANTERA - pág. 248) hacen mención que para el agregado grueso, afirmado, base y sub base se deben de hacer un mejoramiento a la granulometría (por que se encuentra fuera de los límite) de las canteras Palomino, Yaurilla e AQP. Se tendría que realizar estudios a otras canteras que cumplan o que tengan el material que se requiere para dicho mejoramiento y que cumplan con la potencia necesaria para la ejecución de la obra, así mismo no se contempla el pago de las distancias medias de estas nuevas canteras hacia el área del proyecto por lo que se quiere Confirmar, si dicho costo será asumido por la entidad una vez que el Contratista que adjudique la buena pro realice los estudios necesarios y será pagado como un adicional de obra. Respuesta No. 195: Los oferentes considerarán en sus precios unitarios los costos que consideren en las partidas indicadas, incluyendo los nuevos estudios, ensayos y explotación de la cantera, de ser el caso. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 196: Confirmar, si se puede cambiar cualquier proceso constructivo (mejoras) que se indican en las especificaciones técnicas del proyecto y que esté no genere un adicional de obra. Respuesta No. 196: Par el presente proceso de licitación, ceñirse a lo indicado en el expediente técnico y documentación técnica entregada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pág. 77

Pregunta No. 197: Confirmar, que los accesos a las fuentes de agua son de libre disponibilidad y que no existirán pagos por servidumbre de paso en caso se deba atravesar terrenos propiedad de terceros; así mismo, de surgir algún abono que al contratista se le exija realizar, ese monto deberá estar a cargo de la entidad. Respuesta No. 197: La provisión de agua, es de exclusiva responsabilidad del Contratista. Los oferentes considerarán en su correspondiente análisis de precios unitarios los costos que consideren en las partidas indicadas. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 198: Confirmar, que los accesos a los botaderos son de libre disponibilidad y que no existirán pagos por servidumbre de paso en caso se deba atravesar terrenos propiedad de terceros; así mismo, de surgir algún abono que al contratista se le exija realizar, ese monto deberá estar a cargo de la entidad. Respuesta No. 198: Ver Respuesta a la Pregunta No 19 _____________________________________________________________________ Pregunta No. 199: Las licencia de construcción y/o demolición, así como los permisos y autorizaciones otorgadas por las entidades reguladoras correspondientes, cuentan con un plazo de otorgamiento y son reguladas por las entidades que lo administran; por lo cual dicho plazo que demore y postergue el inicio de ejecución de obra no es imputable al Contratista, por tanto no será causal de multa o penalidad su retraso en la ejecución de la obra. Sírvase confirmar que no será imputable al Contratista la demora del plazo en el otorgamiento de licencia de construcción y/o demolición, así como los permisos y autorizaciones que sea necesarios solicitar, y no será causal al Contratista de multa y/o penalidad por el retraso en la ejecución de la obra. Respuesta No. 199: Ver Respuesta a la Pregunta No. 148. La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la cual se aplicará en la ejecución contractual, establece los procedimientos que se aplicarán en el supuesto indicado. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 200: Confirmar que los años de experiencia profesional se sustentaran con copia de la colegiatura del profesional respectivo, y no es necesario documentar dicha experiencia.

Pág. 78

Respuesta No. 200: Se aclara que los años de ejercicio profesional se acreditan con la presentación de la copia del título profesional. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 201: Solicitamos a la entidad establezca en las bases que para acreditar la experiencia de todos los profesionales (personal Clave y Personal de Apoyo Mínimo) requeridos para la ejecución de la obra se considerara valido la experiencia en ejecución y/o supervisión de obras similares. Respuesta No. 201: Afirmativo, se aceptaran las experiencias en ejecución y/o supervisión de obras iguales o similares, para el personal clave. Para el personal de apoyo se aceptarán experiencias en ejecución y/o supervisión de obras en edificación. Además ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 202: Además de considerar el tiempo de experiencia del profesional acumulado y no como indica las bases por obra (8 meses mínimo) Respuesta No. 202: Ver Enmienda 1, numeral 2, además ver la Respuesta a la Pregunta N° 7. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 203: Confirmar que para acreditar la experiencia de todos los profesionales se consideraran la experiencia independientemente del año en que adquirió dicha experiencia Respuesta No. 203: Negativo, aclarándose que la experiencia similar acreditada corresponde a los servicios culminados dentro de los últimos 15 años. Además ver respuesta a la pregunta No. 171. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 204: Confirmar que para acreditar el cargo de Residente de obra también será también será admitido el cargo Residente de Supervisión, Jefe de Supervisión y/o, Residente Supervisor, para fomentar la mayor participación de postores Respuesta No. 204: Afirmativo, Ver Enmienda 1, numeral 2, en concordancia con lo indicado en la Respuesta a la Pregunta No. 159 inciso 05).

Pág. 79

_____________________________________________________________________ Pregunta No. 205: Confirmar que para el Ingeniero de Instalaciones Eléctricas serán válido los cargos de siguientes:

Ingeniero especialista en instalaciones eléctricas

Supervisor de instalaciones eléctricas

Especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas

Especialista en instalaciones eléctricas Respuesta No. 205: Afirmativo, Ver lo indicado en la Respuesta a la Pregunta No. 15. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 206: Confirmar que para el Ingeniero de Instalaciones Mecánicas y Especiales serán válido los cargos de siguientes:

Ingeniero especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas

Ingeniero mecánico

Especialista en instalaciones electromecánicas

Supervisor de instalaciones mecánicas y eléctricas

Supervisor de instalaciones eléctricas y mecánicas

Especialista en instalaciones mecánicas y eléctricas Respuesta No. 206: Afirmativo, Ver lo indicado en la Respuesta a la Pregunta No. 28. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 207: Confirmar que para el profesional de Jefe General de campo le serán válidos los cargos de, Ingeniero de Campo, Asistente del Jefe de Supervisión y/o Residente de Supervisión, Asistente de Residente de Obra Respuesta No. 207: Afirmativo, exceptuando los cargos de asistente, en concordancia con lo indicado en la Respuesta a la Pregunta No. 12. Además ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 208: Confirmar que para el Ingeniero Responsable de Seguridad serán válido los cargos de siguientes:

Jefe de supervisión de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente

Jefe de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente

Especialista en seguridad y resguardo de obra y salud ocupacional

Pág. 80

Especialista en seguridad y salud en el trabajo

Especialista en seguridad, señalización y evacuación

Especialista en seguridad

Especialista en seguridad y medio ambiente Respuesta No. 208: Afirmativo, Ver Enmienda 1, numeral 2, en concordancia con lo indicado en la Respuesta a la Pregunta No. 159 inciso 12). _____________________________________________________________________ Pregunta No. 209: Confirmar que para el Ingeniero en Planeamiento (Costos y Valorizaciones) serán válido los cargos de siguientes:

Ingeniero Especialista en control de Obra, Valorizaciones, Costo y Presupuestos.

Especialista en Planificación –Control de Obra, Programación, valorización, Costos y Presupuestos.

Especialista en Costos, metrados y Programación de Obra

Ingeniero de Costo, metrados y Programación de Obra.

Supervisión de metrados, Presupuestos y valorizaciones.

Supervisión de Obra, ingeniero de valorizaciones, metrados y Costos

Supervisor de Programación y Costos y Administración de Contrato

Supervisor de Costos Respuesta No. 209: Afirmativo, en concordancia con lo indicado en la Respuesta a la Pregunta No. 51 inciso d). _____________________________________________________________________ Pregunta No. 210: Confirmar en la especialidad Sanitaria, que se está considerando un pozo de agua para el suministro de agua potable del penal, el cual estará fuera del alcance de la propuesta y será gestionado directamente como proyecto independiente por el MINJU (Factibilidad). Respuesta No. 210: La perforación del pozo de agua para el suministro de agua a la Penitenciaría no forma parte de los alcances de la presente licitación. Se informa que corresponde a otro proceso a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 211: En la especialidad Sanitaria / Red de alcantarillado, se indica en la memoria que dicha red serán llevadas hasta una planta de tratamiento de aguas residuales, mas no indican de ahí donde se verterán, confirmar si el alcance terminará hasta la PTAR.

Pág. 81

Respuesta No. 211: El expediente técnico y la documentación técnica alcanzada a los oferentes indican que las aguas serán reusadas para riego fuera del establecimiento penitenciario y dentro de su área total. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 212: Confirmar en las instalaciones Eléctricas el alcance es desde la subestación 01 en adelante, más no la línea de alimentación de media tensión (Factibilidad). Respuesta No. 212: La construcción de la Línea Eléctrica (línea de interconexión) que irá desde el Punto de Diseño entregado por la empresa Concesionaria de Distribución Eléctrica hasta la Subestación N° 1 del Establecimiento Penitenciario, no forman parte de los alcances de la presente licitación. Se aclara que el postor debe considerar en su oferta, la conexión de la línea a la celda de llegada de la subestación del Establecimiento Penitenciario.. Los electroductos y buzones dentro del Establecimiento Penitenciario son parte del alcance de la presente licitación. (Ver plano ARE00_IE_MT_1.1). _____________________________________________________________________ Pregunta No. 213: Para el camino de accesos del proyecto (4.08 km), confirmar que será a nivel de afirmado. Indicar la estructura del pavimento a considerar y Nivel de compactación. Respuesta No. 213: Ceñirse al Expediente Técnico _____________________________________________________________________ Pregunta No. 214: Confirmar que la servidumbre de paso para el camino de acceso (4.08 km) es por parte de MINJU, quien se encargará de liberar dicho tramo. Respuesta No. 214: Ver Respuesta a la Pregunta No. 183. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 215: Confirmar si existen botaderos considerados para el proyecto tanto para material derivado de obra (Desmonte) y/o excedentes del movimiento de tierra (Material Propio). Respuesta No. 215: Ver Respuesta a la Pregunta No. 19. _____________________________________________________________________

Pág. 82

Pregunta No. 216: De la fuente de abastecimiento de agua considerado en el expediente, indicar el propietario, además sus coordenadas para su ubicación. Respuesta No. 216: La provisión de agua, es de exclusiva responsabilidad del Contratista, por tanto los oferentes deberán considerarla en los precios unitarios que correspondan. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 217: Indicar si los tramites y Factibilidad de servicios con las concesionarias en Telecomunicaciones estará dentro del alcance de postor ganador. Respuesta No. 217: No se encuentran dentro de los alcances del presente proceso. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 218: Confirmar si existe alguna obligación por parte del contratista de realizar contratación de personal de la zona y si fuera así indicar que comunidades son estas. Respuesta No. 218: Negativo. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 219: Confirmar si se dispone de alguna restricción de horarios de trabajo, o si es viable trabajar las 24 horas del día. Respuesta No. 219: Los oferentes considerarán que es potestad del Contratista optimizar y ampliar su horario de trabajo considerando que no existen restricciones al respecto. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 220: Confirmar las canteras disponibles para disponer de agregados (fabricación de concreto, rellenos, etc), además indicar si el costo de canon de la explotación de canteras sería por cuenta del contratista. Respuesta No. 220: Ver Respuesta a la Pregunta No. 17. _____________________________________________________________________

Pág. 83

Pregunta No. 221: Confirmar si el material existente es válido para realizar el relleno y terraplenes en el movimiento de tierras masivo, y en caso favorable a partir de qué profundidad sobre el nivel existente ya que en la visita a terreno se pudo constatar que la primera capa de terreno es arena fina y suelta muy difícilmente compactable y utilizable como terraplén. Respuesta No. 221: Ceñirse a lo indicado en el expediente técnico y documentación técnica entregada a los oferentes. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 222: Debido al corto tiempo para la elaboración de la propuesta, favor confirmar si se podría disponer de los planos en formato .dwg para agilizar los metrados, comprobaciones y layouts de la propuesta técnica. Respuesta No. 222: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 223: Con el afán de mejorar la calidad de las propuestas solicitamos se amplíe el plazo de la entrega indicado para el día 10 de septiembre del presente. Respuesta No. 223: Ver Respuesta a la Pregunta No. 4. Además ver Enmienda 1, numeral 1. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 224: Confirmar si el Equipamiento y Mobiliario está incluido dentro del alcance. Si bien se cuenta con planos y EETT, dicho componente no está incluido dentro del cronograma referencial entregado con las bases. Respuesta No. 224: El equipamiento y mobiliario está comprendido en el alcance de la presente licitación. Los oferentes considerarán que este debe desarrollarse dentro del plazo establecido (480 días) teniéndolo en cuenta en el cronograma integral correspondiente, para la correcta y oportuna instalación y subsiguiente puesta en marcha a cargo del contratista. _____________________________________________________________________

Pág. 84

Pregunta No. 225: Confirmar si se podrá disponer de cierta parte del área a urbanizar (no edificada) para la ubicación del campamento y elementos temporales (planta de concreto, almacenes, laboratorio, etc) durante la fase de construcción del proyecto. Respuesta No. 225: Ver Respuesta a la Pregunta No. 147. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 226: De existir controversias con el listado de partidas consideradas en el expediente, confirmar si estos podrán ser modificadas o se podrán ser adicionadas en las propuesta de cada uno de los postores. Respuesta No. 226: Negativo. Al respecto ver la Enmienda 1, numeral 8. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 227: Se solicita confirmar si existe un plazo tope para la ejecución de las obras. En los cronogramas Gantt entregados con las bases se indican un total de 475.48 días calendario como duración más desfavorable para el total del proyecto (del 01/08/15 al 18/11/16), y en la página tres (3) de las bases indican 480 días calendario. Respuesta No. 227: Los oferentes considerarán en su propio cronograma, el plazo establecido en la presente licitación para la ejecución de las obras y equipamiento correspondiente, que es de cuatrocientos ochenta (480) días. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 228: En el cronograma Gantt entregado en las bases se ubican los trabajos de Plataformado entre los meses 5 y 6 del proyecto. Se entiende que por lógica constructiva dichos trabajos deberían ser desarrollados justo al inicio del proyecto, indicar si es limitativo dicho cronograma. Respuesta No. 228: El cronograma no es limitativo. Ver Respuesta a la Pregunta No. 227. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 229: Tomando en cuenta que no es factible “empotrar bandejas en pared o techo” y asimismo las consideraciones de seguridad de los penales, favor confirmar que la

Pág. 85

distribución del cableado se realizara por medio de conduit de PVC empotrado en muros, techos y pisos, en lugar de bandejas portacables. Respuesta No. 229: De acuerdo al Expediente Técnico alcanzado a los oferentes, la distribución del cableado se realizará:

Las bandejas portacables están previstas únicamente en zonas de acceso restringido y no accesibles a reclusos.

En tubería de PVC SAP, en el caso de ser empotrado y que el espesor de la pared o el techo lo permita.

En tubería conduit, en el caso de ser adosada. En bandejas portacables, las mismas que serán utilizadas adosadas a pared o

a techo, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 230: Favor confirmar el número de puertos de cobre y fibra que deberán tener los switches indicados en los numerales 7 y 7.2 de la memoria descriptiva, así como la velocidad de transmisión que deberán permitir dichos puertos. Respuesta No. 230: Se confirma que el número de puertos de cobre y fibra de los Switch así como la velocidad de transmisión, son los indicados en la Memoria Descriptiva, numeral 7, de la documentación técnica alcanzada a los oferentes. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 231: En el numeral 7.4.4 de la memoria descriptiva, se muestra un gráfico, en el cual entre los puntos de voz, data y CCTV se tienen un total de 5949.00 puntos, pero según la cantidad de switches (de 12,24 y 48 puertos) dan servicio a 4728 puntos. Confirmar si el número de switches es el correcto o si es correcto el número de puntos y si todos los puntos de red deberán estar reflejados en un Switch de borde o acceso. Respuesta No. 231: Se confirma que todos los puntos de red deberán estar reflejados en un Switch. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 232: En el numeral 7.5.5 de la memoria descriptiva, precisar que altura y/o cuantas unidades de rack, profundidad y ancho deberán tener dichos gabinetes G5.1, G5.2, G5.3, G5.4 y G5.5. de la misma forma para los gabinetes G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G08, G09, G10, G11, G12.1, G12.2, G12.3, G12.4, G12.5, G12.6, G12.7, G12.8, G12.9, G12.10, G13.1, G13.2, G14, G15, G16, G17.

Pág. 86

Respuesta No. 232: Se confirma lo establecido en el numeral 7.5 de la Memoria Descriptiva del expediente técnico y documentación técnica alcanzada a los oferentes. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 233: En el documento denominado “memoria descriptiva Sistema de Comunicaciones y Seguridad” con respecto al numeral 11 “Sistema de control de Acceso Biométrico”, se mencionan dispositivos de control de acceso biométrico por huella dactilar. Confirmar si los dispositivos biométricos son capaces de enviar datos y/o alertas al personal de seguridad. Respuesta No. 233: Confirmado. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 234: En el documento denominado “memoria descriptiva Sistema de Comunicaciones y Seguridad” con respecto al numeral 11 “Sistema de control de Acceso Biométrico”, se mencionan dispositivos de control de acceso biométrico por huella dactilar. Confirmar que el sistema de control de acceso deberá ser compatible con el software de integración de sistemas. Respuesta No. 234: Confirmado. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 235: En el documento denominado “memoria descriptiva Sistema de Comunicaciones y Seguridad” con respecto al numeral 8 “Sistema de Video Vigilancia CCTV”, se reseña brevemente el sistema de video vigilancia. Confirmar que como parte del sistema de video vigilancia se deberá suministrar un software de análisis de video (Software Analítica). En caso de ser así, confirmar las características técnicas del software de análisis de video (Software Analítica). Respuesta No. 235: Los algoritmos a utilizarse en el análisis para las operaciones de supervisión en línea y para revisión de incidentes (software analíticas), serán: Reconocimiento facial, detección de movimientos, detección de objetos abandonados, detectores de traspaso de límites virtuales, detección de sabotajes de cámara, video seguimiento. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 236: En el documento denominado “memoria descriptiva Sistema de Comunicaciones y Seguridad” con respecto al Cableado Estructurado de cobre, se hace referencia en

Pág. 87

varios párrafos a que la categoría de cableado será 6A, sin embargo en un párrafo hace referencia a cat. 6. Confirmar la categoría del canal completo del cableado estructurado de cobre. Respuesta No. 236: El cable que se instalará para el Sistema de Comunicaciones y Seguridad, tal como se define en la Memoria Descriptiva, es Cable cat. 6A. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 237: En el documento denominado “memoria descriptiva Sistema de Comunicaciones y Seguridad” con respecto a la integración de sistemas no se especifican las características de un software de INTEGRACION DE SISTEMAS, que permita administrar centralizadamente, desde una sola plataforma y desde el cuarto de control todos los sistemas de seguridad, tales como: Control de acceso, CCTV, BMS, Registros de Visitas Acceso Inalámbrico, etc. Confirmar que se deberá suministrar un software de integración de sistemas, de ser así precisar las características técnicas que debe tener dicho software de Integración de Sistemas. Respuesta No. 237: El proyecto contempla un software de integración de los sistemas de seguridad. Las características técnicas de dicho software corresponderán con lo establecido en los alcances del proyecto. Adicionalmente ver respuesta a la pregunta N° 432 _____________________________________________________________________ Pregunta No. 238: En el numeral 12.2 “Sistema Barreras Microondas”, a la letra dice: este tipo de dispositivos genera un haz electromagnético de microondas de alta frecuencia desde el trasmisor hasta el receptor, creando un muro de protección invisible pero sensible. Considerando que este tipo de Barreras, generan un altísimo nivel de interferencia electromagnética, especialmente considerando que el cableado especificado es UTP (Sin apantallamiento ni blindaje), lo cual podría ralentizar y hasta generar caídas y/o perdidas de paquetes en la transmisión de datos a través de la red Ethernet. Confirmar que el sistema de cableado estructurado de cobre deberá ser apantallado F/UTP o totalmente blindado S/FTP. Respuesta No. 238: Ceñirse a lo indicado en el expediente técnico y documentación técnica entregada a los oferentes. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 239: En la especialidad de estructura, en la Cisterna contra incendio, indicar el detalle de la cimentación de los elementos estructurales ya que en los planos correspondientes no se especifica (Planos AQP00E CI 1.1 / AQP 00E CI1.2 / AQP 00E 1.3).

Pág. 88

Respuesta No. 239: Los planos ARE 00E CS 1.1; ARE 00E CS1.2 y ARE 00E CS 1.3, establecen los detalles de cimentación de los elementos estructurales, que para el presente caso son todos los componentes requeridos considerando lo establecido en la norma E.060 del RNE. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 240: Solicitamos confirmar que la vigencia total de la Garantía de Oferta es de 120 días, contados desde la fecha de presentación de la propuesta. Respuesta No. 240: Afirmativo, conforme a lo indicado en la Respuesta a la Pregunta No. 45. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 241: Solicitamos que para acreditar la experiencia de los profesionales no se solicite acreditar área construida, ya que no en todos los certificados de los profesionales se indican las características de las obras, por lo que resultaría un requerimiento excesivo. Respuesta No. 241: Ver Respuesta a la Pregunta No. 21. Aclarándose que el área construida puede acreditarse con otros documentos. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 242: Confirmar que para el Ingeniero Jefe de Oficina Técnica en Estructura y Arquitectura serán válidos los cargos de siguientes:

Especialista en Arquitectura

Arquitecto Respuesta No. 242: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 16. ________________________________________________________________ Pregunta No. 243: Confirmar que para el Ingeniero de Instalaciones Eléctricas serán válidos los cargos de siguientes:


Supervisor de instalaciones eléctricas

Pág. 89

Respuesta No. 243: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 15. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 244: Confirmar que para que la presentación de los certificados de habilidad se realizará antes de la participación efectiva de los profesionales. Respuesta No. 244: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 89. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 245: Solicitamos confirmar que se podrá acreditar el equipo mínimo de construcción propuesto mediante una declaración jurada que indique que el oferente cuenta con la disponibilidad de los equipos para ejecutar el contrato. Respuesta No. 245: Ver Respuesta a la Pregunta No. 31. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 246: Solicitamos confirmar que documentos deberán presentarse para la firma de contrato, adicionales a los indicados en el numeral 36.2 de la Invitación a Licitar. Respuesta No. 246: Se aclara que adicionalmente a los documentos que se listan en dicho numeral, deberán presentar lo indicado en el Artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 247: Solicitamos nos confirme que la presentación de las pólizas de seguros será cuando se inicie la obra, pues debe tenerse en cuenta que en el caso del Seguro de indemnización por accidentes de trabajo (SCTR – Pensiones y Salud) y Vida Ley D.S. 688 /Seguro de Responsabilidad Patronal El OFERENTE ADJUDICATARIO, al momento de firmar el contrato el Contratista no cuenta con el personal por lo que resultaría que se nos otorgue una póliza por este concepto. Respuesta No. 247: Se aclara que únicamente en el caso del SCTR corresponde su presentación al inicio de las obras. _____________________________________________________________________

Pág. 90

Pregunta No. 248: Solicitamos que la entrada en vigencia de los Seguros sea al inicio de ejecución de la obra y no desde la entrada en vigor del presente Contrato, toda vez que antes del inicio de ejecución de la obra no existe ningún riesgo relacionado con la ejecución de la obra ni para la Entidad ni el Contratista. Respuesta No. 248: Se aclara que las pólizas son presentadas a la suscripción del contrato. Sin perjuicio de lo señalado en la Respuesta a la Pregunta N° 247. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 249: Solicitamos se confirme el porcentaje del adelanto para materiales, toda vez que en CLÁUSULA UNDÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS se señala que LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el [7% del monto del, DEL CONTRATO ORIGINAL, es decir no se señala con precisión cuál será el porcentaje que el contratista podrá solicitar, existe un error de digitación. Respuesta No. 249: Se confirma que el adelanto por materiales será hasta del siete (7%) del monto del contrato, previa presentación de la Garantía bancaria por el monto total anticipado. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 250: En la CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES, se adjunta la siguiente tabla de penalidades

Tabla de Penalidades

Pág. 91

Respecto a las penalidades N°s. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11, debemos señalar que son desproporcionadas, pues por la magnitud de la obra estas al aplicarse sobre el monto del Contrato, resultarían excesivas, en tal sentido solicitamos que estas penalidades tengan una proporción que sea entre el 1/10,000 (Penalidades 4, 8, 9 y 10), y 2/10,000 (Penalidades 3, 5, 7 y 11), montos que guardarían una real proporción con la infracción cometida. En cuanto a la penalidad “6” debemos señalar que esta resulta subjetiva, pues no se establece con precisión el término “incompleta”, solicitamos precisar en qué casos se aplicaría la penalidad. Respuesta No. 250: Ver Enmienda 1, numeral 7. Respecto del numeral 6 del cuadro de penalidades, la penalidad se aplicará si previo requerimiento de la documentación faltante por parte de la Entidad, esta situación no se subsane. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 251: Solicitamos se confirme que el plazo de ejecución de la obra se computara de acuerdo a lo establecido en el artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Respuesta No. 251: Confirmado. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 252: 8.2 Experiencia en Obras Similares Solicitamos reducir la experiencia solicitada en obras similares de US$ 150, 000,000 a US$100, 000,000, con la finalidad de una mayor participación de postores. Respuesta No. 252: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 30.

Pág. 92

_____________________________________________________________________ Pregunta No. 253: Debido a la gran envergadura del proyecto, solicitamos postergar la fecha de presentación de propuestas para el 30 de setiembre de 2015. Respuesta No. 253: Ver Respuesta a la Pregunta No. 4. Además ver Enmienda 1, numeral 1. _____________________________________________________________________ Generales: Pregunta No. 254: Se solicita los planos nativos (AutoCAD) de todas las especialidades con la finalidad de verificar los metrados alcanzados ya que la propuesta es a Suma Alzada y no Precios Unitarios, además hay planos en las que se pierde los textos por la calidad del escaneo enviado. Respuesta No. 254: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 255:

Se solicita el sustento de metrado de la plantilla base en formato Excel. Respuesta No. 255: Ver Enmienda 1, numeral 8. Se adjunta el sustento de metrado de la planilla base en formato Excel. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 256: Cuál será el orden de prelación en caso de incompatibilidades entre los documentos entregados: Planos y especificaciones. Respuesta No. 256: Los planos tienen prevalencia con respecto a las especificaciones técnicas. Ver Respuesta a la Pregunta N° 175. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 257: Confirmar si se puede modificar la descripción de las partidas de la planilla de metrados enviada dentro de las bases como Anexo 4.2 1.0-7.0 INFRAESTRUCTURA AQP y Anexo 4.2 8.0 EQUIPAMIENTO AQP.

Pág. 93

Respuesta No. 257: Negativo. Para la presente etapa, los oferentes no podrán modificar el contenido de la planilla de metrados, debiendo respetar lo establecido en dicha planilla para el caso de su oferta económica. Ver Enmienda 1, numeral 8. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 258: Confirmar que se podrá agregar partidas nuevas a la planilla de metrados enviada dentro de las bases, al final de cada subtitulo correspondiente o deberá incluirse dentro de cada partida existente: Anexo 4.2 1.0-7.0 INFRAESTRUCTURA AQP y Anexo 4.2 8.0 EQUIPAMIENTO AQP. Respuesta No. 258: Negativo. Para la presente etapa, los oferentes no podrán agregar partidas nuevas al contenido de la planilla de metrados, debiendo respetar lo establecido en dicha planilla para su oferta económica. Ver Enmienda 1, numeral 8. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 259: Si las cantidades presentadas en los Anexo 4.2 1.0-7.0 INFRAESTRUCTURA AQP y Anexo 4.2 8.0 EQUIPAMIENTO AQP cambiaran luego de realizar la revisión entre planos y planilla de metrados. Confirmar si éstas pueden ser modificadas. Respuesta No. 259: Para la presente etapa de licitación, ver Respuesta a la Pregunta No. 257 y No. 258. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 260:

Enviar el calendario de los resultados de la licitación. Respuesta No. 260: Se aclara que los resultados de la licitación serán conocidos oportunamente, y sobre la fecha de presentación de ofertas ver Enmienda 1, numeral 1. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 261:

Confirmar la fecha para el inicio de la Obra. Respuesta No. 261: Se aclara que la fecha de inicio de obra se inicia con el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. _____________________________________________________________________

Pág. 94

Pregunta No. 262:

Confirmar si las incidencia de las formulas polinómicas indicadas en cada especialidad pueden ser modificadas. Respuesta No. 262: Ver Respuesta a la Pregunta No. 42. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 263: Enviar cuadro de puntajes que se utilizará para la evaluación de las ofertas, ya que los criterios y métodos de evaluación son bastante subjetivos. Respuesta No. 263: Se aclara que la metodología de evaluación de ofertas se establece en la Sección III de las bases, además Ver Enmienda 1, numeral 2 y 3. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 264: Confirmar que el CONTRATISTA puede implementar jornadas de trabajo en doble turno y laborar en días domingos y feriados, y que en dichos períodos contará con la Supervisión de Obra contratada a costo del Cliente. Respuesta No. 264: Se aclara que el Contratista tendrá libertad para implementar sus jornadas laborales, en el marco de la legislación laboral vigente, además ver Respuesta a la Pregunta No. 219. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 265: Precisar que la entrega del terreno será total y que de no ser así no se computará el plazo de inicio de ejecución de las obras. Asimismo, confirmar que todo retraso en la entrega del terreno constituirá un atraso por causa atribuible a la entidad. Respuesta No. 265: El terreno donde se ejecutará la Obra, es propiedad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para los supuestos indicados en la presente pregunta, remitirse a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Adicionalmente ver respuesta a la pregunta N° 183 _____________________________________________________________________ Pregunta No. 266: Confirmar que el proyecto en licitación cuenta con la constancia del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) de no afectación de áreas naturales protegidas por

Pág. 95

el Estado; caso contrario, confirmar que la obtención de este documento no es una obligación atribuible al Contratista. Respuesta No. 266: Confirmado. Existe el documento emitido por el Servicio Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado (SERNANP), antes INRENA. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 267: Confirmar que los residuos y desmontes provenientes de las operaciones de construcción serán almacenados en el interior del terreno, no será necesario el transporte y disposición final, indicar la distancia aproximada. Respuesta No. 267: Ver Respuesta a la Pregunta No. 19 _____________________________________________________________________ Pregunta No. 268:

Con la finalidad de elaborar una propuesta competitiva, se solicita ampliar el plazo de entrega de propuestas en 45 días. La cantidad de información es bastante extensa, así como no contar con los archivos nativos del proyecto (Autocad, Excel, Word) dificultan aún más las revisiones para elaborar una propuesta a Suma Alzada. Respuesta No. 268: Ver Respuesta a la Pregunta No. 4. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 269:

Confirmar si se contará con suministro eléctrico para las obras provisionales. Respuesta No. 269: El suministro eléctrico para las obras provisionales, e incluso para la ejecución de la propia obra, forma parte de los alcances del Contratista. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 270:

Confirmar que para el caso del equipamiento y mobiliario la propuesta económica se debe elaborar en función a las cantidades indicadas en la planilla del Anexo 4.2 1.0-7.0 EQUIPAMIENTO AREQUIPA. Respuesta No. 270: Remitirse al Expediente Técnico. _____________________________________________________________________

Pág. 96

Pregunta No. 271:

Indicar cuáles serán las licencias gestionadas directamente por El Contratista. Respuesta No. 271: Todas las licencias que sean necesarias para la correcta ejecución de las obras y aquellas que hagan falta para asegurar la operatividad del Contratista durante el proceso constructivo de las obras, serán responsabilidad del Contratista, las mismas que deberán ser tramitadas y gestionadas oportunamente.. Además ver Respuesta a la Pregunta No. 50, literal b) _____________________________________________________________________ Pregunta No. 272:

Indicar cuáles serán las licencias gestionadas directamente por la Entidad. Respuesta No. 272: Ver Respuesta a la Pregunta No 271. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 273: Confirmar si la Entidad tiene algún tipo de compromiso con las comunidades circundantes al proyecto. Respuesta No. 273: Ninguno. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 274: Confirmar que los terrenos se encuentran saneados y que cualquier conflicto con terceros será causal de ampliaciones en costo y plazo atribuibles a la Entidad. Respuesta No. 274: Ver Respuesta a la Pregunta No. 183. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 275: Confirmar que El proyecto cuenta con el CIRA para todos los terrenos que lo conforman. Respuesta No. 275: Confirmado. _____________________________________________________________________

Pág. 97

Pregunta No. 276:

Confirmar que la construcción de las vías de acceso no es parte del alcance del proyecto y de la presente licitación. Respuesta No. 276: Ver Respuesta a la Pregunta No. 183. _____________________________________________________________________ Pregunta No. 277: Confirmar que el monitoreo Arqueológico será realizado por la Entidad Respuesta No. 277: Negativo, se aclara que existen partidas para realizar el monitoreo arqueológico (ver partidas 01.19.05 Monitoreo Arqueológico). _____________________________________________________________________

Bases: Pregunta No. 278: Sección I. Detalles de la licitación. Elegibilidad del oferente Artículo 18. Pag3. Solicitamos se precise que la “habilitación legal para operar dentro de la República del Perú” que se exige podría ser sustentada con el Registro Nacional de Proveedores para el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas en el Perú.

Respuesta No. 278: Afirmativo, además ver la respuesta a la pregunta N° 78. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 279:

Sección I. Detalles de la licitación. Artículo 18: Confirmar que la propuesta se presentará incluyendo los impuestos de ley, ya que se contradice con lo indicado en la Sección II “Instrucciones a los oferentes”, numeral 18. Pag14

Respuesta No. 279: Afirmativo, se presentará incluyendo los impuestos de ley, de Acuerdo a lo que se indica en la Sección I – Detalles de Licitación Articulo 18. Aclarándose que la Sección I complementa y/o modifica la Sección II. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 280:

Sección II. Instrucciones a los oferentes. Numeral 16. Pag13. Se indica que la garantía será válida hasta 30 días después del Periodo de validez de oferta. Se indica que el Periodo de validez de oferta es de 90 días. Se solicita confirmar que la Garantía de

Pág. 98

Oferta será presentada mediante Carta Fianza con un periodo de validez de 120 días desde la entrega de la propuesta.

Respuesta No. 280: Ver Respuesta a la Pregunta No. 45. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 281:

Sección III. Método y criterio de evaluación. Numeral 32. Pag19. Se indica que “No se aceptará necesariamente la oferta de menor precio” esta se contradice con lo indicado en el numeral 25 que se elegirá la oferta de menor precio evaluada, favor de aclarar.

Respuesta No. 281: Se aclara que al indicar “oferta de menor precio evaluada” se refiere a la oferta con el menor precio que al ser evaluada cumple con todos los requisitos establecidos para este proceso, por lo que no necesariamente la oferta con el menor precio resulta ser la adjudicataria si esta no cumple con los requisitos indicados. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 282:

Sección III. Método y criterio de evaluación. Anexo 18. Pag32. Aclarar el alcance de este anexo.

Respuesta No. 282: Se aclara que en este Anexo 18, se presentará la relación de documentos de la licitación: bases, aclaraciones y/o enmiendas u otros que se emitan antes de la fecha límite de presentación de la oferta. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 283:

Sección III. Método y criterio de evaluación. Numeral 32. Pag19. El párrafo “analizando el costo de cada oferta a lo largo del ciclo de vida del proyecto y en el contexto del proyecto en su totalidad” debe ser retirado de las bases ya que la propuesta solicitada es con un alcance especifico y no se da opción de alternativas que pueden generar menor costo a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Respuesta No. 283: Se mantiene dicho párrafo, aclarándose que se refiere a que en la propuesta a presentar se deben describir los costos de cada partida estipuladas en el Anexo 4 de la Sección IV de las Bases, teniendo en cuenta el Expediente Técnico y Contrato de la Sección V. Además ver Enmienda 1, numeral 5. _____________________________________________________________________

Pág. 99

Pregunta No. 284:

Sección III. Método y criterio de evaluación. Numeral 34. Pag20. En el ítem (i) y (ii) se utiliza el término “de una manera sustancial” el cual es totalmente subjetivo, aclarar e indicar parámetros cuantificables.


Pregunta No. 285:

Sección III. Método y criterio de evaluación. Numeral 34. Pag20. En el ítem (e) se utiliza el término “interlineas” favor de aclarar. Respuesta No. 285: Se aclara que “interlineas” significan condiciones u otros que se agreguen que hagan la oferta incompleta, indefinida o ambigua en su significado, además ver Respuesta a la Pregunta No. 72. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 286:

Sección III. Método y criterio de evaluación. Numeral 35.2. Anexo 5. Pag23. Indicar el nivel de programa preliminar a presentar en la propuesta.

Respuesta No. 286: Ver Respuesta a la Pregunta No. 46, inciso b). _____________________________________________________________________

Pregunta No. 287:

Sección III. Método y criterio de evaluación. Numeral 35.2. Ítem 6. Pag24. Confirmar que la experiencia del personal clave en la construcción de oficinas, hoteles, está incluido dentro del rubro de servicios públicos o privados.

Respuesta No. 287: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 93. Considerar que el parámetro exigido para las obras similares donde han participado el personal clave, corresponde a un mínimo de área construida en cada obra. Ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 288:

Sección III. Método y criterio de evaluación. Numeral 35.2. Ítem Anexo 6. Pag24. Se indica lo siguiente: “Si la empresa contratante del servicio que emite la documentación de acreditación de experiencia de los profesionales, resulta ser:

Pág. 100

(a) El oferente individual o en consorcio de la presente invitación a licitar, o (b) Si el profesional presenta un certificado emitido por él mismo o por una empresa de la cual es propietario o representante, o (c) Si un profesional propuesto presenta certificado emitido por otro profesional propuesto en el mismo equipo. Para cualquiera de los tres casos, dichos documentos de acreditación deben estar acompañados de constancias o documentos técnicos que verifiquen que dicho profesional participó en el correspondiente servicio. Además de dichas acreditaciones, se deberá presentar copia del contrato suscrito entre la Entidad Contratante del Servicio y el citado oferente o empresa o profesional.” Respecto a este último párrafo, el cual consideramos una solicitud restrictiva y que no aporta valor a la propuesta, por lo tanto solicitamos se suprima dicho requerimiento. En consecuencia bastara para acreditar la experiencia de los profesionales los certificados o constancia de trabajos expedidos de buena fe, aplicando al principio de presunción de veracidad que es aceptado en el Perú.

Respuesta No. 288: Negativo, Ver Respuestas a las Preguntas No. 95. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 289:

Sección III. Método y criterio de evaluación. Numeral 35.2. Ítem 6.2. Pag27. Confirmar que el texto “Sólo se requerirá el Anexo 6 para el personal de apoyo” debe ser “Solo se requerirá el anexo 6 para el personal Clave”.

Respuesta No. 289: Se aclara que en el Anexo N° 6 Equipo del proyecto y estructura orgánica propuestos, de la Sección IV, páginas 49 y 50 de las bases, se requiere completar la información de los cuadros de Personal Clave y Personal de Apoyo. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 290:

Sección III. Método y criterio de evaluación. Numeral Anexo12. Numeral Anexo 13. Pag32. Confirmar que lo requerido para el Anexo 12 y Anexo 13 no será incluido en la documentación de la propuesta.

Respuesta No. 290: Afirmativo, Ver Respuesta a la Pregunta No. 130. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 291:

Sección IV. Anexos. Anexo 4.1 Planilla de propuesta económica. Pág. 45. El ítem B PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO no cuenta con el sub ítem

Pág. 101

correspondiente a los Gastos Generales y Utilidad, favor de incluir en el formato o indicar en línea serán incluidos.

Respuesta No. 291: Negativo, los gastos generales del componente de equipamiento, podrán considerarse dentro del componente de infraestructura, teniendo en cuenta que la ejecución del proyecto es uno solo. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 292:

Sección IV. Anexos. Anexo 5. Pag48. En el párrafo “Los oferentes deberán realizar su propia evaluación pormenorizada de los plazos, los métodos de trabajo y las actividades necesarias para la ejecución con éxito y oportuna de la obra sobre la base de una garantía de que la obra podrá cumplirse en el plazo para la terminación y se respetarán las fechas de los hitos determinados en el Contrato”, indicar cuales son los hito y las fechas respectivas.

Respuesta No. 292: Ver Respuesta a la Pregunta No. 46 y 135. _____________________________________________________________________

Contrato

Pregunta No. 293:

Sección V. Contrato. Clausula 4. Pag76. A cuantos días será el pago de la factura del Contratista.

Respuesta No. 293: Se aclara que los plazos para efectuar los pagos, se rigen por el Artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 294:

Sección V. Contrato. Pag. 78. Respecto de la cláusula décimo cuarta de la Proforma de Contrato, solicitamos se confirme que el plazo máximo de responsabilidad del contratista será de siete (07) años, tal como lo señala el artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Respuesta No. 294: Negativo, el plazo máximo de responsabilidad del Contratista es de diez (10) años, conforme a lo estipulado en el Contrato. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 295:

Pág. 102

Sección V. Contrato. Pag79. Con relación a la Tabla de Penalidades incluida en la cláusula décimo quinta de la Proforma de Contrato, solicitamos se indique que la penalidad “Por cambio de Ingeniero Residente de Obra” será aplicada siempre y cuando el cambio no haya sido autorizado por la Entidad.

Por tanto, cuando medie autorización de acuerdo a lo establecido en el artículo 185° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no corresponderá aplicar la referida penalidad.

Respuesta No. 295: Afirmativo, además ver Enmienda 1, numeral 7. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 296:

Sección V. Contrato. Pag79. Con relación a la Tabla de Penalidades incluida en la cláusula décima quinta de la Proforma de Contrato, tal como sucede con la consulta precedente, solicitamos se indique que la penalidad “Por cambio del asistente del Residente de Obra” será aplicada siempre y cuando el cambio no haya sido autorizado por la Entidad.


Pregunta No. 297:

Sección V. Contrato. Pag79. Respecto de la Tabla de Penalidades incluida en la cláusula décimo quinta de la Proforma de Contrato, solicitamos se precise en qué casos aplicaría la penalidad “Entrega de documentación incompleta”, toda vez que como parte de nuestras obligaciones contractuales no hemos advertido alguna que haga referencia a la entrega de reportes o informes con cierta periodicidad.

Respuesta No. 297: Ver Respuesta a la Pregunta No. 250. Además ver Enmienda 1, numeral 7. _____________________________________________________________________

Estructura:

Pregunta No. 298:

Confirmar si se puede proponer sistema de prefabricados en la construcción del Proyecto.

Respuesta No. 298: Ceñirse a lo indicado en el expediente técnico y documentación técnica entregada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pág. 103

Instalaciones Eléctricas:

Pregunta No. 299:

Confirmar de donde será el suministro de Media Tensión, a que distancia estará el punto de diseño, enviar proyecto de Utilización.


Pregunta No. 300:

En la Información de IIEE se ubica (ANEXO IE I, ANEXO IE II, MEMORIA I.ELECTRICAS), Confirmar que no se cuenta con un documento de ESPECIFICACIONES TECNICAS DE IIEE. De lo contrario sírvase enviarlo.

Respuesta No. 300: Las Especificaciones Técnicas de las diversas especialidades que conforman el proyecto han sido entregadas a los oferentes. Verificar su contenido en la carpeta 09-VARIOS, sub carpeta EETT, documento VOLUMEN…-ET-II. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 301:

En las partidas no se indica la cantidad de pases estructurales que se mencionan en los planos de IIEE. Confirmar si debe considerar dentro de las partidas o como adicionales.

Respuesta No. 301: Se debe considerar en las partidas existentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 302:

Confirmar que cuando se indica que las luces de emergencia son señaladas por “PA - será con protección de agua” se refiere a los tomacorrientes que alimentan a estos equipos más no aun equipos especiales de emergencia. Confirmar también si las luces de emergencia serán UL.

Respuesta No. 302: Donde se indique “PA”, los tomacorrientes y las luces de emergencia deben ser para operar a la intemperie (IP 65), considerando las características propias de la zona del Proyecto. Las luces de emergencia deben de cumplir con las especificaciones técnicas del expediente técnico alcanzado a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pág. 104

Pregunta No. 303:

Confirmar si existen estabilizadores de baja tensión.

Respuesta No. 303: No existen estabilizadores en baja tensión. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 304:

En plano SE_1.1 y SE_1.2 de Sub estación 1 y 2 (ICA y Arequipa) figuran Transformadores de aislamiento cerca al transformador de 1250 KVA, en itemizado no se ubican estos, favor indicar sus especificaciones técnicas e indicar si se debe considerar como adicional.

Respuesta No. 304: Los oferentes deberán considerar este transformador de aislamiento en la partida de tableros de distribución de servicios auxiliares de cada subestación (TDSA) en su correspondiente análisis de precios unitarios. Normas de aplicación IEC 76-1 a 76-5 IEC 60076-11-2004 (del año 2004). Ver numeral 60 726 GENERALIDADES. La potencia del mismo será de 10KVA y tensión 0.4/0.4KV. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 305:

En el itemizado figura dos veces el tablero STG1.2 que alimenta al pabellón 17 confirmar que solo se debe considerar el que está dentro del título Pabellón 17 y no el de Generales.

Respuesta No. 305: Ver Enmienda 1, numeral 8. Se considera únicamente, en el Cuadro en Excel de la Enmienda, el tablero que corresponde al título “Generales”. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 306:

En el itemizado figura dos veces el tablero STG1.4.3 que alimenta al pabellón 3 confirmar que solo se debe considerar el que está dentro del título Pabellón 3 y no el de Generales.

Respuesta No. 306: Ver Enmienda 1, numeral 8. Se considera únicamente, en el Cuadro en Excel de la Enmienda, el tablero que corresponde al título “Generales”. _____________________________________________________________________

Pág. 105

Pregunta No. 307:

En el itemizado figura dos veces el tablero para Contraincendios, confirmar que solo se debe considerar el que está dentro del título CISTERNA CONTRAINCENDIO y no el de Pabellón 17.

Respuesta No. 307: Ver Enmienda 1, numeral 8. Se considera únicamente, en el Cuadro en Excel de la enmienda, el tablero que corresponde al título “Título Cisterna Contra incendio”. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 308:

En la MD _ 2.1.10.2 menciona que se deberán contar con un aislamiento acústico a ruido en las salas de subestaciones, indicar a que nivel de ruido se debe llegar con este aislamiento.

Respuesta No. 308: Las salas de subestaciones serán debidamente acondicionadas para cumplir el máximo nivel de ruido, de acuerdo a normas vigentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 309:

Respecto al Grupo Electrógeno indicar si la potencia indicada será en STANBY o en PRIME e indicar a que voltaje y fase trabajarán.

Respuesta No. 309: Los grupos electrógenos operarán en STANDBY, el voltaje es 380/220 V, Trifásico y se conectarán de acuerdo a lo indicado en los esquemas unifilares. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 310:

Indicar qué nivel de ruido (decibeles) se solicita para la insonorización de los grupos.

Respuesta No. 310: Nivel de ruido ofertado 85 +/- 3 dBA a 7.0m _____________________________________________________________________

Pregunta No. 311:

En los planos enviados se aprecia que los grupos se encuentran en contenedores, confirmar si los grupos se podrían insonorizar en paneles.

Pág. 106


Pregunta No. 312:

Confirmar si se deben considerar resilentes tipo resorte, de ser afirmativo detallar.

Respuesta No. 312: La base del grupo debe ser fabricada en acero estructural con resilentes anti vibratorios, debiendo estar apropiadamente aislada para evitar la transmisión de vibraciones. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 313:

En el sistema de escape y ventilación, según plano la tubería descarga a 03 m. y ducto de salida de aire caliente a 01 m. ambos sobre el techo de la sala y según formato enviado (Excel) indica 57 m. y 16 respectivamente. Confirmar que se deberá considerar.

Respuesta No. 313: Se confirma lo indicado en el formato Excel. Considerar que las distancias dependerán del fabricante y su instalación, siendo el objetivo el asegurar el correcto funcionamiento de los generadores. Aclaramos que las cantidades indicadas consideran los conductos para los tres grupos generadores:

Sistema de escape: 21m para cada grupo de 1250 KVA y 15m para el grupo de 150 KVA.

Pág. 107

Salida de aire caliente: 6 m para cada grupo de 1250 KVA y 4m para el grupo de 150 KVA.

_____________________________________________________________________

Pregunta No. 314: Confirmar si las tuberías de escape tendrán forrado térmico.

Respuesta No. 314: Confirmado. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 315: En los planos proporcionados se observa que el ingreso de aire será por la puerta de la sala del grupo, confirmar.

Respuesta No. 315: Confirmado. Se precisa que el Sistema de ventilación debe asegurar un barrido completo del Grupo Electrógeno del sentido Alternador/Motor, evitando de este modo cualquier zona caliente. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 316:

Solicitamos especificar marca y modelo de Dados/placas tomacorrientes y de interruptores para sistema de Alumbrado.


Pregunta No. 317:

Indicar si las bandejas metálicas llevan tapa en su recorrido

Respuesta No. 317: Llevarán tapa en recorridos exteriores todas las bandejas de fibra e interiores para las de tipo metálico liso. Únicamente no se instalará tapa en las bandejas tipo malla a instalar para los alimentadores principales en interior de galería de instalaciones. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 318:

Indicar calibre de aterramiento en bandejas.

Pág. 108

Respuesta No. 318: Según normativa vigente. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 319:

Confirmar si el grupo de 120KVA DC será en PRIME o STANBY

Respuesta No. 319: El grupo de 120 KVA será en potencia STANDBY. _____________________________________________________________________

Instalaciones Sanitarias:

Pregunta No. 320:

Indicar cuál será el suministro principal de agua que abastecerá para llenar los reservorios, cisternas de Agua Potable y Agua contraincendios.

Respuesta No. 320: El suministro principal de agua será mediante pozo tubular. Ver además, Respuesta a la Pregunta No. 210. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 321:

Confirmar si existirá una PTAP (para el suministro de agua potable). De ser afirmativa la respuesta, enviar los parámetros del agua tratada (pos tratamiento) y el proyecto respectivo.

Respuesta No. 321: No existirá una PTAP, el abastecimiento será de agua subterránea. Ver además, Respuesta a la Pregunta No. 210. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 322:

En la página 285 de MEMORIA I.SANITARIAS se pide filtros en tuberías, enviar especificaciones técnicas.

Respuesta No. 322: Las especificaciones técnicas se encuentran en la página 00390, Ítem 3.5 Filtro de Malla 04.18.03.03.07 Filtro de Malla metálica (suministro e instalación). _____________________________________________________________________

Pág. 109

Pregunta No. 323:

En la página 285 de MEMORIA I.SANITARIAS se indican que las redes primarias y secundarias de 110 mm serán PEAD-PN.10, pero en el itemizado no se ubica tuberías con esa descripción. Favor aclarar.

Respuesta No. 323: Las tuberías PEAD 110 mm PN10 serán equivalentes a las tuberías HDPE 110mm PN10 descritas en las especificaciones técnicas. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 324:

Respecto al sistema de ablandamiento para termas especificar la dureza del agua a tratar. Y el tiempo de operación por cada calentador.

Respuesta No. 324: Los sistemas de ablandamiento consideran un equipo de ablandamiento in situ, por tanto no debieran presenta problemas con el tratamiento de la dureza de las aguas subterráneas garantizando que los calentadores funcionen normalmente. Ver además, Respuesta a la Pregunta No. 210. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 325:

En la página 16 de la Memoria Descriptiva se indica que el MINJUS (Ministerio de justicia y derechos Humanos) realizará el estudio, construcción y puesta en marcha del pozo que suministre agua potable a ambos centros penitenciarios Arequipa e ICA. Confirmar que el contratista principal no debe considerar este punto, de lo contrario enviar la ingeniería y estudios del pozo proyectado.

Respuesta No. 325: La construcción y puesta en marcha del pozo, corresponde a otro proceso y no deberá ser considerado. Además ver respuesta a la pregunta N° 210 _____________________________________________________________________

Pregunta No. 326:

Enviar Especificaciones técnicas de los biodigestores, los pozos percoladores e indicar de qué manera se bombeará el contenido de este sistema, ya que no se encuentra ninguna información en los alcances.

Respuesta No. 326: Las especificaciones se encuentran en los Planos de detalles ARE 00IS-AL CA 1.1 y corresponden a las descargas de determinados torreones independientes de la red de desagüe, los cuales se encuentran identificados en la planillla de metrados alcanzada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pág. 110

Pregunta No. 327:

En Memoria descriptiva Instalaciones Sanitarias Pág. 315. Se dice que la bomba Jockey debe ser seleccionada para 4.37 l/s y 127.68 mca. Sin embargo aparece un punto de operación nominal de 3.5 m3/h y 102 mca. Favor aclarar.

Respuesta No. 327: Los datos válidos son punto de selección de la bomba 4.37 m3/h y 127,68 m.c.a.

_____________________________________________________________________

Pregunta No. 328:

En la Memoria descriptiva Instalaciones Sanitarias Pág. 334. ¿Por qué se requiere, en las especificaciones del tablero de la bomba de sumidero, que trabajen dos bombas en alternancia si en el plano solo se ve una bomba?

Respuesta No. 328: Solo está considerado (01) bomba sumidero, sin embargo para el caso de los tableros si se considera (01) salida adicional como reserva. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 329:

En la Memoria descriptiva Instalaciones Sanitarias Pág. 334. Aclarar cómo será el método de arranque y parada de la bomba de sumidero, pues en la página 333 se indican sensores ultrasónicos, de presión, o interruptores. Sin embargo en la página 334 se dice que se usarán boyas.

Respuesta No. 329: Para las bombas de sumidero se usarán boyas _____________________________________________________________________

COMUNICACIONES

Pregunta No. 330:

Confirmar si la acometida de comunicaciones no formará parte del contratista general, sino parte del alcance del cliente.


Pág. 111

Pregunta No. 331: Confirmar que cable se instalará para el sistema de comunicaciones, categoría 6 o categoría 6A. Se hace mención por incompatibilidad entre la memoria descriptiva y los planos.

Respuesta No. 331: El cable que se instalará para el Sistema de Comunicaciones, tal como se define en la Memoria Descriptiva, es Cable cat. 6A. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 332: Considerando que algunos de los protocolos, hacen descripción clara a un producto específico, confirmar que se podrán utilizar protocolos equivalentes estándar y no propietarios de una marca.

Respuesta No. 332: Para el caso en el que algún protocolo haga descripción definida e inequívoca de un producto específico, se podría utilizar un protocolo equivalente estándar, que tenga compatibilidad total. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 333:

Confirmar que para los casos de alimentación, cable de alimentación, tecnología para optimizar el uso de energía consumida. Se permite dar opciones alternas que se ajusten a la realidad de infraestructura a instalar 220VAC, tipo de enchufe y diseño de uso de energía, sin que esto degrade la operatividad del sistema o desgaste del equipo y ampliar las opciones de competitividad de marcas de prestigio que se presentan con diseños equivalentes pero no iguales, enfocado a la necesidad de la instalación y diseño a presentar y no datasheet de un producto.

Respuesta No. 333: Los oferentes desarrollarán su oferta de acuerdo al Expediente Técnico y documentación técnica alcanzada. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 334: Confirmar que los 740W que solicitan es para el cumplimiento de PoE+ en los 48 puertos del switch para optener la máxima potencia en todos los puertos y que para diseños de switches de 24 o 12 puertos la potencia de los switches debe ser tal que los garantice (15.4W por puerto). Pero menor a 740W ya que utilizan menos puertos.

Pág. 112

Respuesta No. 334: De acuerdo al Expediente Técnico se establece los 740w para los 48 puertos del switch, asimismo se debe proveer la capacidad máxima posible y necesaria para los de menor capacidad, tal como los de 24 y 12 puertos. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 335: Confirmar si hay documento de especificaciones técnicas para el cableado de cobre o solo se debe considerar lo indicado en la Memoria Descriptiva.

Respuesta No. 335: Ceñirse a lo indicado en el expediente técnico, documentación técnica entregada a los oferentes, recomendaciones de los fabricantes y las buenas prácticas de ingeniería. _____________________________________________________________________

ACI

Pregunta No. 336: En la página 319 MEMORIA DESCRIPTIVA ACI, resumen de especificaciones de equipos y accesorios, se direccionan a marcas específicas, confirmar que esto es referencial y que se puede utilizar otras marcas similares que cumplan con las normas.

Respuesta No. 336: Las marcas indicadas son solo referenciales, por lo que se pueden utilizar otras marcas similares que cumplan con las normas y especificaciones técnicas. Así mismo ACI (SISTEMA CONTRAINCENDIOS). _____________________________________________________________________

Pregunta No. 337:

Confirmar si las tuberías de Agua Contra incendio serán de unión por coples o por soldadura.

Respuesta No. 337: Las uniones serán con tubería ranurada y acoples de acuerdo al Plano ARE 00 IS-SC EP 1.1. _____________________________________________________________________

HVAC :

Pregunta No. 338:

No se visualiza la arquitectura en los planos de planta (no son legibles). Enviar los planos con la arquitectura bien definida (legible).

Pág. 113

Respuesta No. 338: Ver Respuesta a la Pregunta No.1. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 339:

Enviar detalle y características técnicas de los difusores rotacionales.

Respuesta No. 339: Lo solicitado se encuentra en la documentación técnica alcanzada a los oferentes. Se aprecia en el siguiente documento: Especificaciones técnicas de la especialidad de instalaciones Mecánicas,

ARE-00-IM-ET-0.1 - INF IV, ITEMS : 1.1.3.1 DIFUSORES ROTACIONALES _____________________________________________________________________

Pregunta No. 340: Enviar detalle y características técnicas de los difusores rotacionales de filtro absoluto.


Pregunta No. 341:

Confirmar si los ventiladores serán certificados AMCA y UL. Respuesta No. 341: Según proyecto y reglamentación vigente. _____________________________________________________________________

Gases Medicinales:

Pregunta No. 342:

Para cumplir con las normativas de la NFPA 99, se sugiere un diámetro mínimo de ¾” para la red de Vacío. En caso no sea válida la recomendación, confirmar si se respetará lo indicado en el proyecto.


Pág. 114

Pregunta No. 343: Se recomienda que los diámetros de las redes principales (troncales) de vacío y oxígeno sean mayores para evitar elevadas caídas de presión durante su operación. Confirmar si se mantendrá los diámetros existentes.


Pregunta No. 344: Se solicita confirmar que no existe impedimento de que un profesional pueda participar con más de un postor para un mismo proceso de selección, a fin de no restringir que un profesional sea propuesto por más de un postor en su propuesta técnica, toda vez que, aun cuando ello suceda, solo uno de los postores obtendrá la buena pro; por lo que no existiría riesgo de que el profesional que se proponga se encuentre comprometido en dos contratos a la vez.

Respuesta No. 344: Afirmativo, se confirma que no existe impedimento de que un profesional pueda participar con más de un postor para un mismo proceso, teniendo en consideración lo requerido en la Sección III de las bases Pág. 24. Además ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 345:

En las bases para el Personal clave y Personal apoyo mínimo, solicitan contar con un mínimo de diez (10) años y de cinco (05) años de ejercicio profesional contados a partir del título, respectivamente. Al respecto, favor confirmar que el tiempo solicitado mínimo de 10 años y el tiempo mínimo de 05 años de ejercicio de la profesión, se acreditará con la copia del título profesional y de esta manera se computará el tiempo transcurrido desde la fecha de titulado hasta la actualidad, no se sustentará con certificados de experiencia de trabajo.

Respuesta No. 345: Afirmativo. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 346:

En las bases para el Personal clave y Personal apoyo mínimo, solicitan contar con un mínimo de diez (10) años y de cinco (05) años de ejercicio profesional contados a partir del título, respectivamente. De no confirmar la consulta anterior, se estaría solicitando una experiencia a los profesionales excesiva y restrictiva, la cual no otorga valor agregado a la calidad de los trabajos a ejecutar, la misma que solo dependerá de la experiencia de los

Pág. 115

profesionales en la especialidad o trabajos similares al objeto de la convocatoria, por lo que solicitamos se elimine dicho requerimiento restrictivo e innecesario técnicamente hablando. Ya el OSCE en innumerables pronunciamientos y con criterio técnico, ha establecido lo siguiente:

(…) Por otro lado, este Organismo Supervisor, en anteriores pronunciamientos1, ha señalado que la experiencia debe ser entendida como la destreza adquirida por la práctica reiterada de una conducta durante un período determinado. Además de ello, la experiencia del personal debe encontrarse relacionada a la especialidad, que se traduce en la ejecución de prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria. Precisamente, la similitud se encuentra referida a que los trabajos deben compartir las mismas características esenciales que poseen las labores que ejecutará el personal dentro del contrato. (el resaltado es propio) (…) Por lo tanto solicitar requerimientos enotécnico e innecesarios, resultan caprichosos y restrictivos, que buscan favorecer a un determinado postor.

Respuesta No. 346: Ver Respuesta a la Pregunta No. 445. Sin embargo cabe hacer notar que los requerimientos establecidos obedecen a la calidad y envergadura del tipo de obras que son objeto de la presente licitación. Por lo tanto, todos los requerimientos se mantienen tal como se establecieron en el pliego original y en las Enmiendas No. 1 y No. 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 347:

En las bases para el personal Clave, solicitan entre otros cargos el de supervisión de Obra y dado que las labores que realiza un especialista de supervisión de obras son las de revisión, control, verificación e interpretación en asuntos de la ejecución de la obra referidos a su respectiva especialidad, resulta razonable y válido que se consideren las experiencias de los especialistas mencionados, en ejecución de obras y/o en supervisión de obras similares, claro está en sus respectivas especialidades.

Por lo tanto, a fin uniformizar el tipo de servicio que se requiere a los profesionales y no crear incertidumbres al Postor en la elaboración de su Propuesta, se solicita que se acepte las experiencias en EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN de obras iguales o similares, adicionales a las ya establecidas en las bases, para los Once (11) profesionales de Personal Clave.

Respuesta No. 347: Afirmativo, además ver respuesta de Pregunta N° 201. ____________________________________________________________________

1 Ver Pronunciamientos Nº 269-2012/DSU y Nº 459-2012/DSU. En: www.osce.gob.pe. Enlace:

Legislación y documentos elaborados por el OSCE.

http://www.osce.gob.pe/

Pág. 116

Pregunta No. 348:

En las bases para el Personal de Apoyo Mínimo, solicitan entre otros cargos el de supervisión de Obra y dado que las labores que realiza un especialista de supervisión de obras son las de revisión, control, verificación e interpretación en asuntos de la ejecución de la obra referidos a su respectiva especialidad, resulta razonable y válido que se consideren las experiencias de los especialistas mencionados, en ejecución de obras y/o en supervisión de obras de edificación, claro está en sus respectivas especialidades.

Por lo tanto, a fin uniformizar el tipo de servicio que se requiere a los profesionales y no crear incertidumbres al Postor en la elaboración de su Propuesta, se solicita que se acepte las experiencias en EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN de obras de Edificación, adicionales a las ya establecidas en las bases, para los siete (07) profesionales de Personal de Apoyo Mínimo.

Respuesta No. 348: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 201. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 349:

Solicitamos a la entidad reducir la cantidad de servicios solicitados a todo el personal Clave (Pagina 24, Item 6.1) y reconsiderar en cuanto a los m2 que deba tener las obras definidas como similares.

En ese sentido, la cuestionada exigencia deviene de un requisito restrictivo que no cumple con lo establecido en el artículo 13° de la Ley de Contrataciones del Estado, Concordado con el artículo 11° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que “ la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad”.

Por lo expuesto, y en virtud del Principio de Libre concurrencia y Competencia contenido en el Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que en los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores; Solicitamos a la Entidad reducir la cantidad de servicios solicitados al personal clave.

Respuesta No. 349: Para la definición de obras similares del personal clave y para el número de servicios que acreditan su experiencia, ver Enmienda 1, numeral 2. Cabe hacer notar que este proceso no se rige por la Ley de Contrataciones del Estado. _____________________________________________________________________

Pág. 117

Pregunta No. 350:

A fin de contar con una libre concurrencia, competencia y de poder dar mayor oportunidad a los postores y profesionales, solicitamos confirmar lo siguiente:

a) Que para el Ingeniero de Planeamiento (Costos y Valorizaciones) serán válido los

siguientes cargos adicionales a lo requerido en las bases:

Ingeniero Especialista en control de Obra, Valorizaciones, Costo y Presupuestos.

Especialista en Planificación –Control de Obra, Programación, valorización, Costos y Presupuestos.

Especialista en Costos, metrados y Programación de Obra

Ingeniero de Costo, mitrados y Programación de Obra.

Supervisión de metrados, Presupuestos y valorizaciones.

Supervisión de Obra, ingeniero de valorizaciones, metrados y Costos

Supervisor de Programación y Costos y Administración de Contrato

Supervisor de Costos b) Que para el Gerente de Proyecto, serán válidos los siguientes cargos adicionales a

lo requerido en las bases:

Coordinador de proyecto

Director de Proyecto

Jefe de Proyecto

Jefe de Estudio c) Que para acreditar el cargo de Residente de obra, será válido los siguientes

cargos adicionales a lo requerido en las bases:

Jefe de Supervisión

Residente Supervisor

d) Que para el Ingeniero de Instalaciones Sanitaria será válido los cargos de siguientes adicionales a lo requerido en las bases:

Ingeniero Sanitario

Ingeniero especialista en instalaciones sanitarias

Supervisor de instalaciones sanitarias e) Que para el Ingeniero de Instalaciones Eléctricas, será válido los siguientes

cargos adicionales a lo requerido en las bases:

Ingeniero Electricista


Especialista y/o Supervisor en instalaciones eléctricas y mecánicas

Especialista y/o Supervisor en instalaciones electromecánicas

Especialista y/o Supervisor en instalaciones eléctricas

f) Que para el Ingeniero de Instalaciones Mecánicas y Especiales, será válido los


Pág. 118

Ingeniero especialista en instalaciones eléctricas y mecánicas

Ingeniero mecánico

Especialista en instalaciones electromecánicas

Supervisor Electromecánico

Supervisor de instalaciones mecánicas y eléctricas

Supervisor de instalaciones eléctricas y mecánicas

Especialista en instalaciones mecánicas y eléctricas

g) Confirmar que para el ingeniero Jefe General de campo, será válido los siguientes cargos adicionales a lo requerido en las bases:

Asistente de Residente de Obra

Ingeniero de Campo

Jefe de Supervisión

Asistente del Jefe de Supervisión

Residente de Supervisión h) Confirmar que para el Ingeniero Responsable de Seguridad, será válido los


Jefe de supervisión de seguridad salud en el trabajo y medio ambiente

Especialista en seguridad y medio ambiente

Jefe de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente

Especialista en seguridad y resguardo de obra y salud ocupacional

Especialista en seguridad y salud en el trabajo

Especialista en seguridad, señalización y evacuación

Especialista en seguridad i) Confirmar que para el especialista en Medio Ambiente serán válido los cargos de

siguientes, adicionales a lo requerido en las bases:

Especialista en impacto ambiental

Especialista en Estudios de Impacto Ambiental

Especialista ambiental

Especialista en seguridad y medio ambiente

Especialista en seguridad y medio ambiente en obra j) Confirmar que para el Arquitecto Jefe de Arquitectura serán válido los cargos de

siguientes, adicionales a lo requerido en las bases:

Especialista y/o Supervisor en Arquitectura y acabados de Obra

Especialista y/o Supervisor en Arquitectura y acabados mobiliarios

Especialista en Arquitectura

Supervisor de Obra k) En relación al Ingeniero Jefe de Oficina técnica Estructura y Arquitectura, se

requiere de un arquitecto o Ingeniero Civil o Equivalente, al respecto se solicita confirmar que para este cargo también se aceptará cargos de supervisor de arquitecto de acabados.

l) Confirmar que para el Ingeniero Electrónico o telecomunicaciones, serán válido

los cargos de siguientes, adicionales a lo requerido en las bases:

Especialista y/o Supervisor en Cableado Estructurado.

Pág. 119

Especialista y/o Supervisor de Comunicaciones y Sistema de Seguridad Electronica

Especialista y/o Supervisor en Redes de Cableado Estructurado.

Especialista y/o Supervisor en Cableado Estructurado y Comunicaciones.

Supervisor de Obra

Respuesta No. 350:

a) Afirmativo, Ver Respuesta a la Pregunta No. 209. b) Afirmativo, excluyendo para un Jefe de Estudios, además Ver Respuesta a la

Pregunta No. 8. c) Afirmativo, Además ver Respuesta a la Pregunta No. 204. d) Afirmativo, Ver Respuesta a la Pregunta No. 14. e) Afirmativo, Ver Respuesta a la Pregunta No. 15. f) Afirmativo, Ver Respuesta a la Pregunta No. 28. g) Ver Respuesta a la Pregunta No. 12. h) Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 208. i) Afirmativo, Para los cargos que acreditan la experiencia del Ingeniero

Ambiental, ver la Sección III que indica que los servicios que acreditan su experiencia tienen que ser en su especialidad requerida, en concordancia con la respuesta a la pregunta No. 201.

j) Afirmativo, exceptuando el cargo de Supervisor de Obra, además ver Respuesta a la Pregunta No. 26.

k) Afirmativo, de acuerdo a lo indicado para este profesional en las bases, Sección III.

l) Afirmativo, exceptuando el cargo de Supervisor de Obra. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 351:

De acuerdo al ítem 6.2. Personal de Apoyo Mínimo solicitan a un Especialista de Medio Ambiente de profesión Ingeniero Ambiental o equivalente, se solicita confirmar que como especialista podría acreditarse un Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero Agrícola que cumpla las experiencias solicitadas en las bases, a fin de fomentar la mayor participación de Profesionales en el referido proceso.

Respuesta No. 351: Negativo, Ceñirse a lo que se indica en lo requerido en la Sección III de las Bases. Además ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 352:

De acuerdo al ítem 6.2 Personal de Apoyo Mínimo solicitan a un Especialista de Seguridad de profesión Ingeniero al respecto se solicita confirmar: a) Que también será válido acreditar la Profesión de Arquitecto, a fin de fomentar la

mayor participación de Profesionales en el referido proceso.

Pág. 120

Respuesta No. 352: Negativo, además Ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 353: De acuerdo al ítem 6.2 Personal de Apoyo Mínimo solicitan a un ingeniero Asistente de Residente de Obra, de profesión Ingeniero Civil o equivalente, al respecto se solicita confirmar que también puede acreditarse un Profesional Arquitecto que cumpla las experiencias solicitadas en las bases.

Respuesta No. 353: Afirmativo, Ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 354: Se solicita a la Entidad confirmar que formación y experiencia en la especialidad requerida, con un mino de 05 años de ejercicio profesional, señalada en el ítem 6.2 Personal de apoyo mínimo, esta refreído a la acreditación de tiempo de profesión a partir del título, el cual se acreditara solamente con la presentación del título y no presentar certificados que sumen el tiempo de 05 años.

Respuesta No. 354: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 118 _____________________________________________________________________

Pregunta No. 355:

En relación al ítem 6.1 Personal Clave se solicita de un Ingeniero Jefe de Oficina técnica en Instalaciones y que sea de Profesión Ingeniero mecánico o Ingeniero mecánico eléctrico, al respecto se consulta que también será válido acreditar un ingeniero Civil, a fin de fomentar la mayor participación de Profesionales en el referido proceso.

Respuesta No. 355: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 11. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 356:

En relación al ítem 6.1 Personal Calve se solicita de un Ingeniero Jefe de Estructuras que cuente con culminación de estudios de especialización en diseño de estructuras a nivel de Post grado, al respecto se solicita a la Entidad también hacer válido la presentación de Diplomados de Diseño de Estructuras o Maestrías de Estructuras o Maestrías de Ingeniería Civil, a fin de que se demuestre capacitación en la especialidad y no ser muy específicos en lo solicitado, a fin fomentar la mayor participación de Profesionales en el referido proceso.

Pág. 121

Respuesta No. 356: Afirmativo, aclarándose que en caso de Maestrías de diferente denominación, tendrán que demostrar que incluye la Especialidad de Estructuras, además ver Respuesta a la Pregunta No. 13. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 357:

En relación a lo señalado en el Anexo 6, donde señala textualmente que:

“Para el caso de los profesionales propuestos para la ejecución de las obras, estos no deberán estar laborando como Residentes, Ingenieros o Asistentes de Obras ejecutadas por la UNOPS o la Entidad, así mismo no deberán estar comprometidos en procesos de Concurso convocados por UNOPS u otro organismo o Entidad del estado, o en la etapa de negociación de Contrato, pudiendo ser esto causal de inhabilitación del oferente” Solicitamos que se elimine dicha restricción, ya que por cuestiones de razonabilidad son pocos los profesionales que cumplen con los requisitos establecidos y estos por su gran capacidad técnica y alta capacitación normalmente se encuentran laborando y ejerciendo su profesión, es imposible que dichos profesionales se encuentren sin trabajo alguno. Por lo tanto solicitamos que se elimine dicho requisito, por ser restrictivo y no le otorga valor agregado a la calidad del servicio a ejecutar.

Respuesta No. 357: Afirmativo. Ver Respuesta a la Pregunta No. 48. Y Ver Enmienda 1, numeral 2 y Enmienda 2, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 358:

En el numeral 8.3 Equipo mínimo de construcción propuesto, se establece lo siguiente:

(…)

(…)

Confirmar que el cuadro al cual se hace referencia corresponde al establecido en el numeral 3 del anexo 8.


Pág. 122

Pregunta No. 359: En el numeral 8.5.4 Indicadores económicos financieros, se establece lo siguiente: (…)

(…) Solicitamos nos indiquen o establezcan la forma como se consignara lo solicitado, ya que en el anexo 8 no se ha establecido el numeral 5.

Respuesta No. 359: Se aclara que la documentación que acredita la Situación Económica Financiera, se consigna en el numeral 4 del Anexo 8, siendo de formato libre su presentación de acuerdo a lo indicado en la Sección III. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 360:

En el numeral 8.5.6 Información bancaria, se establece lo siguiente: (…)

(…) Solicitamos nos indiquen o establezcan la forma como se consignara lo solicitado, ya que el numeral 4 del anexo 8 no contempla ningún formato.

Respuesta No. 360: Ver respuesta a la Pregunta N° 359. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 361:

Instrucciones para los Oferentes pág. 22. Confirmar que a efectos de acreditación solicitada en el punto 3.5, esta Declaración será que haga mención a lo indicado en las páginas 7 y 8 de estas instrucciones. Respuesta No. 361: Afirmativo, así como lo indicado en la página 3 (Sección I). Además ver Respuesta a la Pregunta No. 78. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 362: Instrucciones para los Oferentes Pag. 21

Pág. 123

Confirmar que la acreditación solicitada en el punto 3.2 copia simple de la constitución social de la empresa vigente. Bastara con presentar copia simple de la vigencia de persona jurídica expedida por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Respuesta No. 362: Ver Respuesta a la Pregunta No. 74. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 363: Invitación a Licitar; Anexo 3 – Ítem 3.4 de la invitación a licitar Pag. 22 Solicitamos se envié el modelo contrato o de carta de compromiso de consorcio, con el cual se deberá acreditar el punto 3.4, en el cual se cumplan con los numerales del i al iv. Respuesta No. 363: Ver respuesta a la Pregunta N° 76. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 364: Invitación a Licitar; Anexo 3 – Ítem 3.6 de la invitación a licitar Pag. 21 Solicitamos se envié el modelo declaración jurada, en la cual se aceptan las condiciones establecidas, dejando claro que se acepta el haber recibido los documentos de licitación completos, documentos de aclaraciones y enmiendas que se agreguen. Respuesta No. 364: Se aclara que dicha declaración jurada es de formato libre, además ver Respuesta a la Pregunta No. 79. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 365: Numeral 35.2 Criterios de Evaluación Técnica; Anexo 5. Programación preliminar Pag. 23 Solicitamos indicar o definir los parámetros mínimos a presentar como parte de la Programación Preliminar, para lo cual sugerimos:

Plan de ejecución de obra

Plan de gestión de proyecto

Cronograma PERT CPM a nivel 3 como mínimo para estructuras

Representación gráfica 3D de avance de obra

Plan de Seguridad

Plan de Medio Ambiente

Pág. 124

Plan de Calidad

Organigrama – Definiendo los puestos claves Respuesta No. 365: Ver respuesta a la Pregunta N° 46. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 366: Numeral 35.2 Criterio de Evaluación Técnica Anexo 6. Equipo de Proyecto y Estructura Orgánica Pag. 24 y 28 Solicitamos que se acepte como obras similares, adicionales a las indicadas en la página 24 de la invitación a licitar, en la sección 3 – Método y Criterios de Evaluación obras como:

Edificios de Oficinas o Sedes Bancarias

Edificios de servicios públicos o privados

Edificaciones religiosas, templos, etc.

Infraestructura deportivas Respuesta No. 366: Ver respuesta a la Pregunta N° 93. Y Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 367: Numeral 35.2 Criterio de Evaluación Técnica Anexo 6. Equipo de Proyecto y Estructura Orgánica Pag. 24 Confirmar que para acreditar experiencia de los profesionales, tanto interno como externo del postor, bastará solo con la constancia o certificado de trabajo que demuestre la experiencia, expedido por su empleador. Respuesta No. 367: Ver respuesta a la Pregunta N° 95. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 368: Numeral 35.2 Criterio de Evaluación Técnica; Anexo 6. Equipo de Proyecto y Estructura Orgánica Pag. 24 Confirmar que para acreditar la experiencia del personal clave y mínimo, se considerara como obra similar de edificaciones mayores a 7,000 m2 en infraestructura de seguridad (Centros policiales, establecimientos penitenciarios, infraestructura educativa (colegios, universidades, institutos), infraestructura de salud (hospitales, clínicas, centros médicos), edificios de servicios públicos o privados (teatros, bibliotecas, museos, estadios, coliseos), centros comerciales.

Pág. 125

Respuesta No. 368: Ver respuesta a la Pregunta N° 21. Y Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 369: Numeral 35.2 Criterios Evaluación Técnica; Anexo 6. Equipo de Proyecto y Estructura Orgánica; Gerente de Proyecto Pag. 24 Solicitamos se acepte como alternativa adicional a las indicadas en el numeral 6.1.1, estudio de especialización para acreditación el cargo de Gerente de Proyecto: Certificación en PMP (Project Management Professional) en Gestión de Proyectos; así mismo confirmar que para demostrar la experiencia en servicios de obras similares, será como Gerente de Obra, Gerente de Proyecto y/o Gerente de proyectos de Edificaciones. Respuesta No. 369: Se aclara que dicha certificación será aceptada como certificación afín a la especialización requerida, en cuento a los cargos requeridos para acreditar su experiencia, son aceptados los cargos sugeridos siempre que sean en obras similares, además ver Respuesta a la Pregunta No. 8 y Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 370: Anexo 6. Equipo de Proyecto y Estructura Orgánica Pág. 23-25 Confirmar que para el cargo Ingeniero jefe de General de Campo, indicado en el numeral 6.1.5, se aceptara adicional a los cargos indicados, Jefe de producción o ingeniero de producción. Respuesta No. 370: Afirmativo, además ver respuesta a la pregunta 12. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 371: Numeral 8.2 Experiencia en Obras Similares; Anexo 8. Competencias Experiencia y Equipo Mínimo del Oferente Pag. 28 Solicitamos que se acepte como obras similares, adicionales a las indicadas en la página 28 de la invitación a licitar, en la sección 3 – Método y Criterios de Evaluación obras como:

Edificios de Oficinas o Sedes Bancarias

Edificios de servicios públicos o privados

Edificaciones religiosas, templos

Infraestructura deportivas

Pág. 126

Respuesta No. 371: Afirmativo, Además ver respuesta a la pregunta 93. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 372: Numeral 8.3; Anexo 8. Competencias Experiencia y Equipo Mínimo del Oferente Pag. 29 Confirme que para la acreditación de los equipos bastara que sea acreditado mediante Declaración Jurada. Respuesta No. 372: Ver respuesta a la pregunta No. 31. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 373: Numeral 8.3Anexo 8. Competencias Experiencia y Equipo Mínimo del Oferente Pag. 29 Solicitamos se nos confirme que la capacidad del equipo:

Vibrador de Concreto: Es 2.4pulg ó 2.1/4 pulg. Respuesta No. 373: Se aclara que no son restrictivas las características de dicho equipo, además ver Enmienda 2, numeral 3. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 374: Numeral 8.3; Anexo 8 Equipo Mínimo Pág. 29 Confirmar que al solicitar Camión Imprimador esta podrá ser cubierta con un equipo que tenga una configuración de 4X2 Respuesta No. 374: Afirmativo, además ver Enmienda 2, numeral 3. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 375: Numeral 8.3 Anexo 8 Equipo Mínimo Pág. 29 Confirmar que para acreditar el equipo de 05 Tronzadoras, estas podrán ser acreditadas con 05 Cortadoras de Fierro.

Pág. 127

Respuesta No. 375: Afirmativo, si corresponde a cortadoras eléctricas, además ver Enmienda 2, numeral 3. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 376: Numeral 35.2 Criterios de Evaluación Técnica; Anexo 8. Competencias Experiencia y Equipo Mínimo del Oferente. Pág. 27 Confirmar que se aceptaran como experiencia en contratos de obras en general los contratos culminados, debidamente aceptados por la Entidad Contratante sin observaciones, pudiendo estos contratos estar en procesos de liquidación. Respuesta No. 376: Afirmativo, además ver respuesta a la pregunta 162. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 377: Sección IV Anexos de la Oferta; Anexo 12. Sub Contratistas y proveedores propuesta Pág. 67 Confirmar que dicho anexo sea suministrado a la firma de la fecha del contrato, ya que como se indica en el anexo 12, el mismo no es aplicable para la presentación de las propuestas. Respuesta No. 377: Ver respuesta a la pregunta 130. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 378: Anexo 13. Fuentes propuestas de materiales naturales Confirmar que dicho anexo sea suministrado a la firma de la fecha del contrato, ya que como se indica en el anexo 13, el mismo no es aplicable para la presentación de las propuestas. Respuesta No. 378: Ver respuesta a la pregunta 130. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 379: Sección IV Anexos de la Oferta; Anexo 18. Adiciones a la IAL Pág. 74 Indicar que detalle debe contener este anexo.

Pág. 128


Pregunta No. 380: Sección IV Anexos de la Oferta; Anexo 17 Datos de Controversias Pág. 73 Favor confirmar si solo se refiere a controversias (judiciales o arbitrales) respecto de reclamaciones en contratos de obras públicas y si se incluyen casos con el sector privado también referidos a obras. Respuesta No. 380: Afirmativo, se presentaran también casos privados que tengan controversias. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 381: Sección II Instrucciones para los Oferentes; Presentación de Oferta Solicitamos se nos sea aclarado que la presentación de la propuesta será a través de Un (1) Solo sobre cerrado el cual contendrá: Criterios de Evaluación Preliminar Criterios de Evaluación Técnica Criterios de Evaluación Financiera Respuesta No. 381: Afirmativo. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 382: Invitación a Licitar Sección I Detalles de la Licitación; Plazo de Ejecución Solicitamos se nos sea entregado el formato en el cual será declarado el plazo de ejecución de obra. Respuesta No. 382: El plazo de ejecución de la obra se describirá dentro del Anexo 5 Programa Preliminar del oferente. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 383: Sección IV Anexos de la Oferta; Anexo 14, Declaraciones Sucintas de los Métodos Propuestos Pag. 69 Confirmar que numeral 2 y 3 del anexo indicado, no forman parte del alcance del postor, ya que la ingeniería ha sido Desarrollada directamente por el cliente, por lo

Pág. 129

tanto el postor solo puede encargarse o responsabilizarse de permisos municipales de ampliación de horario de trabajo o de permisos de vía para el desarrollo de la ejecución, siendo exclusividad de la entidad gestionar todo permiso ante cualquier entidad pública o privada para la obtención de los permisos de inicio de obra. Respuesta No. 383: Se confirma que los numerales ii) y iii), deben ser desarrollados por el Oferente en el Anexo 14, además ver Respuesta a la Pregunta No. 50, literal b). _____________________________________________________________________

Pregunta No. 384: Sección IV Anexos de la Oferta; Anexo 02, Garantía Bancaria de Oferta. Pag. 40-41 En virtud que el proyecto se ejecuta en el Perú, solicitamos que la emisión de las cartas fianzas sean en función a los artículos 1880º y 1885º del Código Civil, de las leyes peruanas. Según el siguiente extracto:

“Las cartas fianza que contengan cláusulas que obliguen a su realización, ejecución o pago automático, inmediato o a simple requerimiento, u otras cláusulas equivalentes, deberán ser honradas por la empresa garante sin más trámite, a simple requerimiento del acreedor o beneficiario de la garantía, efectuado por escrito. En estos casos, las cartas fianza no deben contener condiciones o requisitos previos para que proceda el pago y se entiende que la empresa garante ha hecho renuncia al beneficio de excusión y a la facultad de oponer las excepciones de su afianzado señalados, respectivamente, en los artículos 1880º y 1885º del Código Civil.”

Respuesta No. 384: Ver respuestas a las preguntas No. 20 y 45. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 385: Numeral 35.2 Criterios Evaluación Técnica; Anexos 10 y 11, Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad – Sistema de Gestión Ambiental Pag. 32. Confirmar que para acreditar el Manual de Gestión de la Salud y la Seguridad, estos deberán contener como mínimo la siguiente información:

Política de Seguridad y Salud Ocupacional

Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Procedimiento de Identificación y evaluación de Cumplimiento Legal

Procedimiento para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Procedimiento de Capacitación y sensibilización

Procedimiento de Auditoría Interna y Externa

Pág. 130

Respuesta No. 385: La acreditación del Manual de Gestión de la Salud y la Seguridad (de haberlo) corresponde a lo considerado por cada oferente en concordancia con el objeto de la licitación. Además ver Respuesta a la Pregunta No. 399. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 386: Numeral 35.2 Criterios Evaluación Técnica; Anexos 10 y 11, Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad – Sistema de Gestión Ambiental Pág. 31. Confirmar que para acreditar el Plan de Gestión de la Salud y la Seguridad para el Proyecto, se realizará en base a las actividades del Proyecto, estos deberán contener como mínimo la siguiente información:

Política de Seguridad y Salud Ocupacional

Objetivos y metas en Seguridad y Salud Ocupacional

Mapa de Procesos

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Programa de Capacitación y sensibilización al personal

Programa de Inspección y Auditorías

Programa de Involucramiento de la línea de mando

Programa de Salud Ocupacional

Plan de Respuesta a Emergencias Respuesta No. 386: La acreditación del Plan de Gestión de la Salud y la Seguridad para el Proyecto corresponde a lo considerado por cada oferente en concordancia con el objeto de la licitación. Además ver Respuesta a la Pregunta No. 399. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 387: Numeral 35.2 Criterios Evaluación Técnica; Anexos 10 y 11, Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad – Sistema de Gestión Ambiental Pág. 31 Confirmar que el Contratista dentro de su staff de obra, debe contar con médicos, psicólogos y capacitadores, acreditado mediante Curricular Vitae Respuesta No. 387: Se aclara que los oferentes deberán cumplir con la normatividad vigente en materia laboral. ____________________________________________________________________

Pregunta No. 388: Numeral 35.2 Criterios Evaluación Técnica; Anexos 10 y 11, Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad – Sistema de Gestión Ambiental Pag. 31 y 32

Pág. 131

Confirmar que los postores deben contar con un Índice de Frecuencia Anual menor a 0.25 en los dos (02) últimos años, según la norma G 050 IF= N° ATP X 200.000 / H-H Trabajadas ATP: Accidentes con tiempo perdido. Respuesta No. 388: No será evaluado dicho índice. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 389: Numeral 35.2 Criterios Evaluación Técnica Anexos 10 y 11, Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad – Sistema de Gestión Ambiental Pag. 31 y 32. Confirmar que para poder participar en el presente proceso y cumplir con la normativa de seguridad G 050, el postor debe acreditar no presentó accidentes fatales durante los dos (02) últimos años. Respuesta No. 389: No será evaluado dicho índice. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 390: Numeral 35.2 Criterios Evaluación Técnica; Anexos 09, 10 y 11, Ejecución y Sistema de Gestión de Calidad - Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad – Sistema de Gestión Ambiental Pág. 31 y 32 En caso de consorcio, bastara con que una de las empresas acredite OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, y/o cualquier otra certificación que demuestre la efectividad en los trabajos. Respuesta No. 390: Ver Respuesta a la Pregunta No. 399. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 391: Numeral 35.3 Criterio Evaluación Financiero; Anexo 4 Precio del Contrato a Suma Alzada Solicitamos sean remitidos los planos en Versión AUTOCAD, ya que los mismos fueron suministrados en formato PDF, que no permiten la revisión total del proyecto y verificación de los metrados, ya que la modalidad de contrato de construcción de la entidad será suma alzada. Respuesta No. 391: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. _____________________________________________________________________

Pág. 132

Pregunta No. 392: Invitación a Licitar, General Considerando que no se cuenta con los planos en versión CAD que permita verificar los metrados y corroborar el proyecto, solicitamos una ampliación de plazo de 25 días adicionales, a partir de la entrega oficial de los planos. Respuesta No. 392: Ver Respuesta a lo Pregunta No. 4. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 393: Sección III Numeral 35.3 Criterios de Evaluación Financiera Página 33 Confirmar si existe algún valor máximo y mínimo de oferta económica, lo cual no será discriminatorio para poder lograr la adjudicación del proyecto. Asimismo indicar el margen porcentual (%) máximo y mínimo que se podrá presentar. Respuesta No. 393: Se aclara que no existen valores máximo y mínimo de oferta económica, teniendo en consideración lo indicado en la Sección III Numeral 35.3 Criterios de Evaluación Financiera Página 33. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 394: Anexo 8. Numeral 8.5.5 Activos Líquidos, pág. 31 Solicitamos aclarar a que los activos líquidos podrán acreditarse con Caja, Cuentas por Cobras y Líneas de crédito disponibles en entidades bancarias de primer nivel. Respuesta No. 394: Ver Respuestas a las Preguntas No. 44. Aclarándose que los certificados o documentos financieros de la alternativa 1) que acredita los activos líquidos del oferente, podrán ser emitidos por las entidades bancarias. Además considerar que existe la alternativa 2). _____________________________________________________________________

Pregunta No. 395: Anexo 8. Numeral 8.5.5 Activos Líquidos, pág. 31 Solicitamos que la vigencia máxima de acreditación de activos líquidos sea de 90 días, siendo un plazo prudencial para la adjudicación, firma de contrato e inicio de la ejecución, la cual está respaldada por las cartas fianzas correspondientes.

Pág. 133

Respuesta No. 395: Se aclara que los documentos que acreditan los activos líquidos, deben considerar que las ofertas tienen un periodo de validez. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 396: Anexo 8. Numeral 8.5.5 Activos Líquidos, pág. 31 En caso de consorcios confirmar que bastara con que una de las partes, el líder, acredite los activos solicitados. Respuesta No. 396: Afirmativo, además ver Respuesta a las Preguntas No. 44. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 397:

ITB202398 BASES E.P. Arequipa 03.08.2015 – Anexo 01, Anexo 04 – Precio del Contrato Confirmar que sólo el Anexo 04 (no el Anexo 01) debe detallar el Precio del Contrato, ya que este anexo corresponde al Precio del Contrato a Suma Alzada. Respuesta No. 397: Afirmativo, aclarándose que en el Anexo 1 se deberá completar el precio total ofertado en número y en letras, conforme a lo requerido en el Anexo 1. Además considerar que los oferentes presentan su precio de oferta a suma alzada bajo las condiciones del contrato de obras a suma alzada según Sección V. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 398:

ITB202398 BASES E.P. Arequipa 03.08.2015 – Anexo 05 – Programa Preliminar del Oferente Confirmar que los siguientes documentos serán presentados por el oferente adjudicatario y no es necesaria su presentación en esta etapa:

a) Presentar el cronograma de ejecución (MS Project), donde la unidad de tiempo será Semanal. El cronograma incluirá todas las actividades necesarias a desarrollar en las obras, con el objetivo de cumplir con los servicios establecidos en el plazo máximo establecido en la Sección V. Considerando los frentes de trabajo de las obras.

b) Indicación de la tecnología de programación de obra a ser aplicada en la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta los frentes de trabajo de las obras.

c) Cronograma de utilización del personal de obra, materiales y equipos, en las fases del proyecto, considerando los frentes de trabajo de las obras.

c.1) Plan de comunicaciones. c.2) Plan de adquisiciones de materiales y equipos de instalaciones.

Pág. 134

d) Plan de Inversiones o Cronograma de Desembolsos que indique los porcentajes a certificar o valorizar mensualmente y los porcentajes acumulados mensuales, con la respectiva Curva de Inversiones acumuladas

Respuesta No. 398: Negativo, se aclara que los oferentes deben presentar el Anexo 5 Programa Preliminar del Oferente, desarrollando lo requerido por dicho Anexo 5, en concordancia con lo indicado en la Respuesta a la Pregunta 46 y 382. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 399:

ITB202398 BASES E.P. Arequipa 03.08.2015 – Anexo 09 – Ejecución y Sistema de Gestión de Calidad Confirmar que en caso la propuesta sea presentada por un Consorcio, sólo será necesario presentar el Manual de ejecución y gestión de Calidad de una de las empresas que conforman el consorcio. Respuesta No. 399: Se aclara que en caso de consorcio, los Anexos 9, 10 y 11 deberán presentarse en nombre del consorcio, los manuales (de haberlo) y planes que deben incluir, serán los que el consorcio prevé emplear y utilizar durante la ejecución de las obras. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 400:

ITB202398 BASES E.P. Arequipa 03.08.2015 – Anexo 10 – Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad Confirmar que en caso la propuesta sea presentada por un Consorcio, sólo será necesario presentar el Manual de gestión de la salud y seguridad de una de las empresas que conforman el consorcio. Respuesta No. 400: Ver Respuesta a la Pregunta No. 399. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 401:

ITB202398 BASES E.P. Arequipa 03.08.2015 – Anexo 11 – Sistema de Gestión Ambiental Confirmar que en caso la propuesta sea presentada por un Consorcio, sólo será necesario presentar el Manual de gestión ambiental de una de las empresas que conforman el consorcio. Respuesta No. 401: Ver Respuesta a la Pregunta No. 399.

Pág. 135

_____________________________________________________________________

Pregunta No. 402:

ITB202398 BASES E.P. Arequipa 03.08.2015 Confirmar cuáles son los permisos que brinda en Cliente y cuáles son nuestra responsabilidad. Respuesta No. 402: Ver Respuesta a la Pregunta No. 50, literal b) _____________________________________________________________________

Pregunta No. 403:

ITB202398 BASES E.P. Arequipa 03.08.2015 - SECCIÓN I - DETALLES DE LA LICITACIÓN Indicar la fecha del inicio del proyecto. Respuesta No. 403: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 261. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 404:

Considerando la magnitud de la obra y la gran cantidad de información existente solicitamos se incorpore una segunda ronda de consultas para una revisión completa del proyecto. Respuesta No. 404: El presente proceso no tiene previsto una segunda ronda de preguntas y respuestas. _____________________________________________________________________ ARQUITECTURA

Pregunta No. 405:

Plano ARE.12A-DI. 1.1.2 Los planos de referencia no muestran el equipamiento para cocinas (ejemplo: 92 y 93-Preparación 1 y 2 del Pabellón 12). Indicar si se deberá incluir en la propuesta los lavaderos, los muebles altos y bajos para zona de lavadero. En caso de ser así, se requiere planos de detalles y especificaciones técnicas de los mismos. Respuesta No. 405: Ver respuesta a la Pregunta No. 224 y No. 270. Ver especificaciones técnicas de equipamiento y mobiliario en la documentación técnica alcanzada a los oferentes

Pág. 136

(ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, en el archivo 09-VARIOS, sub índice EETT) _____________________________________________________________________

Pregunta No. 406:

Plano ARE.12A-DT.3.1 En ambientes S.H. 99 y 165 se indica como acabado de piso y enchape "Piso Gres Cerámico de 20x20". Esta partida no está considerada en Especificaciones Técnicas, cuadro de acabados ni listado de partidas. Por favor confirmar si se debe considerar este revestimiento para los ambientes indicados. De ser así, se requiere especificaciones técnicas del mismo, indicando marca y modelo referencial. Respuesta No. 406: Ver Enmienda No 1, numeral 8, aclarándose que donde dice “Piso Gres Cerámico 20x20”, debe decir “Piso Cerámico Color 30x30 o similar”. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 407:

Plano ARE01A_TA_1.1 y Plano ARE01A_DI_1.1.2 Los ambientes 54, 04, 12, 05 y 66 se indican en el cuadro con acabado de piso “Cesped natural”, sin embargo en el plano de referencia se indica que el acabado será “Piso técnico”, por favor definir el acabado a ser utilizado. Respuesta No. 407: El acabado que corresponde es “Piso técnico”. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 408:

Planos ARE01A_DT_3.1 al ARE01A_DT_3.9 y Plano ARE01A_TA_1.1 Se indica en el Cuadro de acabados que el material a utilizar para los zócalos en los servicios higiénicos será “Cerámica nacional en color de 30x30 cm.”, sin embargo en los planos de referencia se indica que el material a utilizar para los zócalos será ”Cerámica 20x20cm”, definir que material se utilizará y enviar las especificaciones del producto. Respuesta No. 408: Ver Enmienda No 1, numeral 8 _____________________________________________________________________

Pregunta No. 409:

General En caso se encuentren discrepancias entre los diferentes documentos alcanzados en el expediente Técnico, favor indicar Orden de Prelación de los mismos.

Pág. 137


Pregunta No. 410:

Plano ARE01A_DT_4.1. En el plano se indica que existen barandas y pasamanos en escaleras en Pabellones (Plano referencial), favor de enviar detalles y especificaciones de estas partidas. Respuesta No. 410: Ver especificaciones técnicas de carpintería metálica y herrería en la documentación técnica alcanzada a los oferentes (ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA, SEÑALIZACIÒN Y EVACUACIÒN, en el archivo 09-VARIOS, sub índice EETT) _____________________________________________________________________

Pregunta No. 411:

ARE01A_DT_2.1 En el plano de referencia se indica el aislamiento térmico de 3 cm. en techos, favor de enviar la especificación técnica del material. Respuesta No. 411: El aislamiento térmico al que se hace mención es la plancha de teknoport de 1.20x2.40 E=3CM. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 412:

EETT. Arquitectura 5.3 Piso de Cemento Pulido con Impermeabilizante mas endurecedor e=2” Mezc. 1:4 / Planos de Distribución de Pabellones/ Cuadro de Acabados. En la EETT se indica como acabado de pisos “Piso de Cemento Pulido con Impermeabilizante mas endurecedor e=2” Mezc. 1:4”, en planos se indica como acabado de pisos “Concreto acabado pulido con sellador” y en cuadro de acabado se indica “Piso concreto con endurecedor y acabado pulido”. Favor confirmar que para todos los casos aplica el acabado indicado por las Especificaciones Técnicas (… Con impermeabilizante más endurecedor….). Respuesta No. 412: Se confirma que la especificación exacta es: “Piso de Cemento Pulido con Impermeabilizante, con Endurecedor y Sellador E=2”, Mezcla 1:4” _____________________________________________________________________

Pág. 138

Pregunta No. 413:

Referencia: Plano ARE00A_UP_3.1 Confirmar que no es parte del alcance la arborización en exteriores e interiores. Respuesta No. 413: No es parte del alcance del proyecto la arborización de las áreas verdes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 414:

Plano ARE00A_PV_1.1 El plano de referencia indica como acabado en Piso de Plaza de Armas: “D3 Pavimento cerámico/ Acabado frotachado”. Se solicita especificación técnica de este acabado de piso. Respuesta No. 414: Se define en el plano ARE00A_PV_1.1 Detalle 1. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 415:

Plano ARE00A_TA_1.1 Se indica en el cuadro de acabados que existe acabado en pisos “Cerámico porcelanato” y “Cerámico exteriores”. Favor de enviar las especificaciones técnicas correspondientes. (Marca y modelo referencial) Respuesta No. 415: No se pueden emitir marcas ni modelos de ningún tipo de insumo o material, debe cumplir que sea antideslizante. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 416:

Plano ARE00A_EC_1.1 En detalle 2 de cambio de pavimento cerámico/concreto expuesto se indica “perfil aluminio (sellador de materiales)”. Enviar Especificación técnica de este material. Respuesta No. 416: El perfil de aluminio se pegara al concreto del falso piso mediante un pegamento (mortero o similar), las dimensiones del perfil es 2”x3/4”, e=3mm. _____________________________________________________________________

Pág. 139

Pregunta No. 417:

Plano ARE00A_EC_1.3 Se muestra en vista 3D baranda en rampa, se solicita detalle y especificaciones técnicas de esta baranda. Respuesta No. 417: La baranda de rampas será de las mismas dimensiones y características de la baranda de escalera, la H=80 CM. para discapacitados y H=90 CM. para escaleras; ver especificaciones técnicas de este último. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 418:

Plano ARE00A_PV_2.1 En detalle 3 se muestra “vallado” en zona de aparcamiento. Se solicita detalle de este vallado. Respuesta No. 418: El tipo de cerco está definido en el plano ARE00A-SG-0.3 el tipo de vallado es cerco tipo UNI. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 419:

Plano ARE00A_TG_1.1 En la planta y secciones del Plano de tanques de combustible se muestran bolardos de protección. Se solicita el plano de detalle de los mismos. Respuesta No. 419: Ver Enmienda 1, Numeral 8. Se adjuntan especificaciones técnicas de los Bolardos. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 420:

Plano ARE00A_OG_1.1 Se muestra soporte de banderas en planta. Se solicita detalle del soporte de banderas. Respuesta No. 420: Ver Enmienda 1, Numeral 8. Se adjunta especificaciones técnicas del soporte de banderas. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 421:

plano pabellón 13 ARE13A_DT3.1

Pág. 140

Se puede observar en el plano de detalle de planta de los baños hab. 143, 147 y 172 una bajada de montante de tubería de diámetro 110, sin embargo no tiene ningún tipo de recubrimiento, confirmar si todas las tuberías que se encuentren en los planos expuestas deberán conservarse de esa manera. Respuesta No. 421: Confirmado. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 422:

EETT Carpintería metálica y Herrería ítem 11 En las EETT se describen los diferentes tipos de puertas metálicas que hay (corredizas motorizadas, blindadas, rayos x, entre otras), sin embargo no se indica si estás deben contar con algún tipo de certificación. Confirmar. Respuesta No. 422: Ceñirse a lo especificado en el Expediente Técnico _____________________________________________________________________

Pregunta No. 423:

Entendemos que la implementación de software no relacionado a la Seguridad Integral no son parte del alcance del contrato. Respuesta No. 423: Ceñirse a lo indicado en el expediente técnico y documentación técnica entregada a los oferentes. _____________________________________________________________________

I. ELÉCTRICAS

Pregunta No. 424: Referencia: Anexo 4.28.0 INFRA ESTRUCTURA AREQUIPA, ARE-00IEMD-1.1 INF IV Confirmar, si es parte del alcance la gestión, el desarrollo del proyecto y los trabajos del sistema de utilización que comprende el conexionado con la empresa concesionaria del sistema eléctrico ya que no figura en el listado de partidas, no hay metrados correspondientes, así también esta omitido en la Memoria Descriptiva. Respuesta No. 424: Ver Respuesta a la Pregunta No. 212. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 425:

I. SANITARIAS

Pág. 141

Referencia: (PLANO ARE 00 IS-AP SC 2.2.1) El plano en referencia indica que la alimentación de agua fría a la cisterna será por una tubería de conducción del pozo de agua proyectado a la cisterna de 125 mm, favor de indicar si la instalación de la tubería es parte del alcance del contratista y la longitud de esta. Respuesta No. 425: Ver Respuesta a la Pregunta No. 531 _____________________________________________________________________

Pregunta No. 426:

Referencia: (PLANO ARE 01 IS-AP DI 1.1 &1.2 DETALLE 1, 2, 3, 4, 5 y 6) El plano indica que la alimentación de agua fría al urinario e inodoro con fluxómetro mecánico es abastecido con una tubería PPR de 20mm. Ya que dichos aparatos sanitarios según especificaciones técnicas, funcionan con tuberías mayores a 25 mm. Se pide verificar el diámetro de la tubería. Respuesta No. 426: Ceñirse a lo señalado en el Expediente Técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 427:

Referencia: (PLANO ARE 06 IS - AP DI 1.1 PLANTA PRIMER NIVEL) El plano indica que la alimentación de agua fría al urinario e inodoro con fluxómetro mecánico es abastecido con una tubería PPR de 20mm. Ya que dichos aparatos sanitarios según especificaciones técnicas, funcionan con tuberías mayores a 32 mm. Se pide verificar el diámetro de la tubería. Respuesta No. 427: De acuerdo a plano en mención se observa que el inodoro está funcionando con diámetros de 22 mm, y el lavadero y ducha son abastecidos por la tubería de 20 mm. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 428:

(PLANO ARE 04 IS - AL DI 1.1 PLANO DE DISTRIBUCIÓN) En el plano se indica los cambios de dirección de desagües con accesorios de tuberías y no con cajas de registros, favor de confirmar lo indicado en los planos. Respuesta No. 428: Ceñirse a lo estipulado en el expediente técnico.

Pág. 142

_____________________________________________________________________

Pregunta No. 429:

(PLANO ARE 05IS - AL DI 1.1 PLANO DE DISTRIBUCIÓN) En el plano se indica los cambios de dirección de desagües con registros roscados y no con cajas de registros, favor de confirmar lo indicado en los planos. Respuesta No. 429: Los registros roscados son colocados en las tapas de las cajas ciega, dicho registro roscado sirve para el mantenimiento, en el plano figuran las dimensiones de las cajas de registro que se encuentran presupuestadas. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 430:

(PLANO ARE 05IS - AL DI 1.1 PLANTA) En el cambio indica los cabios de dirección de desagües con registros roscados y no con cajas de registros, favor de confirmar lo indicado en los planos. Respuesta No. 430: Los registros roscados son colocados en las tapas de las cajas ciegas, dicho registro roscado sirve para el mantenimiento, en el plano figuran las dimensiones de las cajas de registro que están presupuestadas. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 431:

(PLANO GENERALES) Favor de indicar los sistemas a los que derivan los drenajes de los equipos de aire acondicionado, indicar detalles. Respuesta No. 431: Todos los detalles de estos drenajes se encuentran indicados en los planos. Remitirse a lo indicado en las especificaciones técnicas del expediente. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 432:

COMUNICACIONES Referencia: Documento: 09.06 Especificaciones Técnicas – Comunicaciones Equipamiento Volumen ARE-ET-IV / Página: 43

Pág. 143

¿Por qué se consideran 16 posiciones de software de gestión digital para sistemas de CCTV, cuando un solo software es lo que se considera normalmente con eventualmente 16 clientes? Respuesta No. 432: Remitirse a lo indicado en las especificaciones técnicas del expediente. Adicionalmente ver respuesta a la pregunta N° 237 _____________________________________________________________________

Pregunta No. 433:

Referencia: Documento: 09.06 Especificaciones Técnicas – Comunicaciones Equipamiento Volumen ARE-ET-IV / Página: 77

Se solicita se pueda cambiar la comunicación del lector de huella digital con el procesador de control de accesos “de lonwork a wiegand” al fin de reemplazar los controladores con protocolo lonwork controladores IP. Respuesta No. 433: Remitirse a lo indicado en las especificaciones técnicas del expediente. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 434:


De ser posible se recomienda reemplazar la lectura de huella digital por lectura de iris, ya que esta permite enrolar el 100% de la plantilla, es mucho más segura así como higiénica ya que no existe contacto con el equipo. Nota: se advierte que tener el control de la puerta directamente de la lectora de huella a la puerta es sumamente inseguro y muy peligroso en un centro de máxima seguridad, agregamos que el protocolo lonwork se utiliza principalmente en sistema de automatización ya que no tiene una seguridad intrínseca Respuesta No. 434: Remitirse a lo indicado en las especificaciones técnicas del expediente. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 435:


Se pide que el lector de huella y el procesador sean de la misma marca del sistema de perifoneo. A nuestro entendimiento no existe tal posibilidad ya que los fabricantes son distintos quedando siempre el compromiso de entregar equipos de primera calidad de fabricantes reconocidos

Pág. 144

Respuesta No. 435: Remitirse a lo indicado en las especificaciones técnicas del expediente. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 436:


Se pide aclarar qué clase de abrepuerta eléctrico se requiere: electroiman, shearlock, dropbolt, cerradura electromecánica de seguridad para reclusorios tipo las de la marca folger adams? Funcionamiento failsafe o faillock?, por favor especificar si las puertas son corredizas o abatibles. Respuesta No. 436: Remitirse a lo indicado en las especificaciones técnicas del expediente. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 437:


Aclarar que es una fuerza de 90 nw? Si se entiende de 90 newton es una fuerza muy pequeña y se sugiere adoptar equipos con resistencia de 1200 lbs Respuesta No. 437: Remitirse a lo indicado en las especificaciones técnicas del expediente. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 438:


Se pide que como alternativa al procesador con protocolo lonwork se acepte un procesador con microprocesador a 32 o 64 bits a prueba de falla, redundante con alta disponibilidad que pueda controlar hasta 64 conjuntos de puertas con indicación del estado de la puerta. Ya se tienen varios centros penitenciarios en Canadá, Estados Unidos y México con este esquema que resulta muy interesante ya que se tiene el rastro de quien hace cada apertura/cierre en un log de actividad por cada custodio. Respuesta No. 438: Remitirse a lo indicado en las especificaciones técnicas del expediente. _____________________________________________________________________

Pág. 145

Pregunta No. 439:


Aclarar si cada sensor es “una zona” ya que se requiere gestionar 32000 zonas. ¿Se requieren detectores de humo inteligentes con microprocesador integrado en cada detector? Respuesta No. 439: Remitirse a lo indicado en las especificaciones técnicas del expediente. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 440:


Se pide se acepte en alternativa a los PLC y se permita el uso de paneles de control redundantes de alta disponibilidad con un número infinito de módulos i/o análogos así como digitales todos para ser alojados en rack de 19”, la arquitectura es IP cliente servidor esta configuración permite el control total de los accesos con la facilidad de poder cambiar las reglas de negocio sin necesidad de reprogramar los equipo así como de tener el registro de cada operación, de cada autorización etc., cosa que con el PLC modicon 340 de schneider no se puede realizar. Las ventajas más importantes de esta solución son:

Alta seguridad: la comunicación entre panel y panel es encriptada

La comunicación entre hardware y software es encriptada

La programación es sencilla evitando las complicaciones de los PLC de schneider ya que el sistema fue diseñado en forma específica para este uso

Tenemos “tracking” de todos los eventos con la trazabilidad de todos los actores para que sea imposible dar el acceso de forma no autorizada y sin dejar rastro del autor.

Respuesta No. 440: Remitirse a lo indicado en las especificaciones técnicas del expediente. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 441:


El sistema de cable sensible enterrado con cable no sensible pertenece a una marca específica, se solicita que se acepte el uso de un cable enterrado con doble funcionalidad sin recurrir a dos cables separados.

Pág. 146

Respuesta No. 441: Remitirse a lo indicado en las especificaciones técnicas del expediente. Se acepta el uso de un cable enterrado con doble funcionalidad. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 442:


Para el cable sensor en valla se pide se acepte la utilización en alternativa de sensores colocados caga 5 metros sobre la valla, estos sensores son de tipo “acelerómetros 3D” estos componentes son muy sensible y ultra preciso (en los celulares y tablets se utilizan acelerómetros 2d para voltear las imágenes) ya que el sistema tiene “memoria” se permite reducir de forma drástica las falsas alarmas. El software tiene mapas interactivos de múltiples capas para la localización de la intrusión con interface automática con el sistema de CCTV. Respuesta No. 442: Remitirse a lo indicado en las especificaciones técnicas del expediente. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 443:


Equipo de microondas, se requiere saber si se desea un sistema con cabezas inteligentes (con microprocesador a bordo) o “tonto” = on/off?. Se pide un alcance de 300 metros y más adelante se pide un alcance de 5 a 500 metros, los sistemas son optimizados para la distancia a cubrir ya que existen de 50, 80, 120, 200, 250, 500 metros por lo tanto es importante que el tipo se adapte a la distancia de cada tramo. Los modelos más modernos ya son “IP” evitando enviar señales por relevadores de estado sólidos, se pide que se rectifique este requerimiento a “sistema con cabezas de microondas inteligentes con comunicación ethernet”. Respuesta No. 443: El alcance descrito en las especificaciones de la Zona de Detección es de 5 a 500m lo demás ceñirse a las especificaciones técnicas del proyecto. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 444: Tema : Generales

Debido a que esta es una oferta a SUMA ALZADA, la cual se debe ofertar un monto fijo integral en base principalmente a los planos, Especificaciones Técnicas Memoria Descriptiva y Presupuesto, sin posibilidad de reconocimiento posterior por mayores metrados y/o obras adicionales y ello se realiza haciendo una revisión total del

Pág. 147

proyecto compatibilizando especialidades y haciendo un metrado de todas las partidas que intervienen en el presupuesto en base a los planos del proyecto, solicitamos nos proporcionen los planos de todas las especialidades en archivo nativo Autocad.



Solicitamos ampliar la fecha de entrega de la propuesta 30 días calendarios adicionales a la fecha de entrega de la entidad (UNOPS) de la información de los planos en archivo nativo Autocad.



Los precios unitarios de la oferta (mano de obra, materiales, equipo y sub contratos) deberán corresponde a la fecha actual, Agosto 2015? Respuesta No. 446: Ver Respuesta a la Pregunta No. 133. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 447:

Tema : Generales

Los caminos de acceso al penal y su mantenimiento formarán parte de la propuesta? Respuesta No. 447: El camino de acceso, de acuerdo al Expediente Técnico si forma parte del presente proceso, y el mantenimiento estará a cargo del Contratista, hasta la recepción final de la misma. _____________________________________________________________________

Pág. 148

Pregunta No. 448:

Tema : Generales En el caso que el material del corte y/o excavación no fuera el adecuado para la partida "relleno con material propio", el propietario reconocerá el mayor costo por el mejoramiento del terreno? Respuesta No. 448: El expediente técnico y documentación técnica alcanzada a los oferentes considera ambos tipos de relleno: con material propio y con material de préstamo o afirmado. La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la cual se aplicará en la ejecución contractual, establece los procedimientos que se aplicarán en el supuesto indicado _____________________________________________________________________

Pregunta No. 449:

Sección I Detalles de la Licitación. Numeral 4. Pág. 7

Favor confirmar y/o aclarar con respecto al texto de la sección I (indicada líneas abajo en cursiva y negrita) -Elegibilidad del oferente (Articulo 4): "Podrán participar de esta Licitación las empresas debidamente constituidas en su país de origen y con habilitación legal para operar dentro de la República del Perú, siempre que tengan autonomía legal y financiera, si funcionan de acuerdo con las leyes comerciales, y si no son un organismo que depende del Gobierno". a).-Autonomía Legal quiere decir estar constituidos jurídicamente e inscrita en su País de origen como una S.A., o cualquier otra forma societaria. b).-Entendemos que al indicar "tener autonomía financiera", esto se corrobora con lo solicitado en la Sección III-Criterios de Evaluación-Financiera.


Pregunta No. 450:

Sección II Instrucciones para los Oferentes. Numeral 25, Pág. 15 En el punto 25 "Métodos y criterios de evaluación" de la sección II se hace mención de que se elegirá la oferta de menor precio evaluada y en el punto 32 "evaluación" de la sección III se hace mención de que no se aceptará necesariamente la oferta de menor precio. Favor de uniformizar criterios y/o explicar lo indicado.

Respuesta No. 450: Ver Respuesta a la Pregunta No. 281.

Pág. 149

_____________________________________________________________________

Pregunta No. 451:

Sección II Instrucciones para los Oferentes. Numeral 25, Pág. 15

Favor de indicar la fecha de otorgamiento de Buena Pro una vez realizada la Apertura de ofertas, y precisar que será en Acto Público.

Respuesta No. 451: Ver Respuesta a la Pregunta No. 83. Además se aclara que la apertura de ofertas es en acto público únicamente para los oferentes que hubieran presentado una oferta y deseen asistir, así como para los representantes de UNOPS y de la Entidad. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 452:

Sección II Instrucciones para los Oferentes. Numeral 29, Pág. 16

En la sección II- Ítem 29, se precisa: UNOPS exige que todos los oferentes mantengan el más alto grado de ética durante todo el proceso de licitación, así como durante la validez de todo contrato que podría adjudicárseles como resultado de este proceso de licitación. Por consiguiente: Todos los oferentes deberán afirmar y garantizar que: se precisan tres cuatro ítems: i)..., ii)...., iii)...., iv)... Confirmar si es necesario que se entregue una declaración jurada al respecto ya que en la sección III, no se indica este requerimiento.

Respuesta No. 452: Se aclara que no es necesario presentar esta declaración juradas, sin embargo los oferentes aceptan las condiciones estipuladas en este Artículo y en todos los documentos que conforman las bases, al firmar el Anexo 1 Formulario de Oferta. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 453:

Sección III Método y Criterios de Evaluación. Numeral 8.2. Pág. 28

En las bases se define entre otros para Obras similares: "Obras Similares, edificios de servicios públicos o privados (teatros, bibliotecas, museos, estadios, coliseos), centros comerciales"…. Favor confirmar que por edificios de servicios privados se entienden que están incluidos: Centros Empresariales (Edificio de oficinas), Edificios administrativos, y Hoteles. Lo solicitado dado que estos edificios son de gran envergadura e incluso con mayor nivel de infraestructura y acabados que un museo , estadio o coliseo.

Pág. 150

Respuesta No. 453: Afirmativo, además ver respuesta a pregunta N° 93. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 454: Sección III Método y Criterios de Evaluación. Anexo 6. Pág. 24

Solicitamos uniformizar el concepto de obras similares tanto para obra como para profesionales, lo solicitado bajo el principio de Razonabilidad que rigen las Contrataciones del Estado: "En todos los procesos de selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés público y el resultado esperado".

Respuesta No. 454: Ver Enmienda 1, numeral 2 y 3. _____________________________________________________________________


Solicitamos la actualización de los importes de las obras tanto las generales como las similares ya que de año a año el valor de una obra se ve depreciada por el impacto de la inflación y otras variables económicas, más aun considerando que las obras que sustenten la experiencia deberá corresponder a los últimos 10 años, por ello solicitamos indicarnos la fecha de elaboración del presupuesto para poder actualizar las obras con el IPC (Índices de Precios al Consumidor)

Respuesta No. 455: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 34 y 38. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 456:

Sección III Método y Criterios de Evaluación. Anexo 6. Pág. 23

Entendemos que por Certificado de inscripción como miembro del Colegio profesional correspondiente, se refiere al Diploma de la Colegiatura. Respuesta No. 456: Afirmativo. _____________________________________________________________________

Pág. 151

Pregunta No. 457:

Sección III Método y Criterios de Evaluación. Numeral 6.2.4. Pág. 27 Para el caso del ítem 6.2.4 Especialista en Topografía, solicitamos se amplíe el requerimiento a "Técnico Topógrafo" o Técnico Especialista en Topografía", siempre que cumpla con los requerimientos mínimos solicitados. Favor confirmar


Pregunta No. 458:

Sección III Método y Criterios de Evaluación. Numeral 8.5.3. Pág. 30

Entendemos que el requerimiento de ...presentar copias simples de Balances, Estado de resultados, y Cuadros Anexos e Informes de Auditoría de los últimos tres (03) años cerrados (2012, 2013 y 2014) antes de la fecha de presentación de la propuesta, con dictamen de Profesional de Ciencias Económicas..., se refieren a los Estados Financieros Auditados de esos años, favor aclarar.


Pregunta No. 459: Sección II Instrucciones para los oferentes Numeral 16. Pág. 13 Confirmar que el periodo de Garantía de la oferta es de 120 días calendarios contados desde la fecha de presentación.

Respuesta No. 459: Afirmativo, ver Respuesta a la Pregunta No. 45. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 460:

Volumen ARE-ET-I. 2.3.7.1 Control de Calidad. ARE-00-E-ET-0.1 (EETT Estructuras). Pag. 29 Indica: "Los ensayos de compactación especificados para rellenos, serán realizados por terceros…" Solicitar aclarar si se refieren sólo a ensayos de laboratorio o también In Situ.

Pág. 152

Respuesta No. 460: Los ensayos de compactación serán realizados, tal como lo indica el Expediente Técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 461:


En el caso del Gerente de Proyectos, solicitan que se ..Deberá acreditar culminación de estudios de especialización en Gerencia de Proyectos o Gerencia de Obra. Confirmar que serian equivalentes a: PMP (Project Managament Professional), Executive MBA Internacional en Empresas del Sector de las Infraestructuras, Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias. Favor confirmar.


Pregunta No. 462:


En el caso del Especialista en Medio Ambiente, entendemos que el equivalente se refiere a: Ingeniero Civil, Biólogos, Ing. Químico siempre que cumplan con los requisitos mínimos solicitados. Favor confirmar.

Respuesta No. 462: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 9. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 463: Sección III Método y Criterios de Evaluación. Numeral 34 tercer párrafo y 35.1

Confirmar que serán aceptadas ofertas que contengan consideraciones comerciales y/o contractuales que complementen las condiciones establecidas en las bases y/o en la propuesta del contrato.

Respuesta No. 463: Se aclara que las ofertas deben considerar lo estipulado por las bases de licitación y para su presentación conforme a lo indicado en las Secciones III y IV. _____________________________________________________________________

Pág. 153

Pregunta No. 464:

Sección III Método y Criterios de Evaluación. Numeral 8.5.3. Estados Contables

En el ítem 8.4.. 8.5.3. Estados Contables, "Certificación de un profesional habilitado que indique que a su leal saber no existen modificaciones significativas entre la fecha de cierre de los Estados Contables y la fecha de presentación a la Licitación y si las hay cuáles son y su incidencia", Confirmar que el Cumplimiento de este requerimiento bastará con una Declaración Jurada emitida y firmada por un Contador Público Colegiado. Caso contrario explicar a qué se refiere.

Respuesta No. 464: Se aclara que dicha certificación, corresponde a la opinión del profesional competente, respecto de posibles variaciones del último estado contable y la fecha de presentación de ofertas. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 465:

Sección III Método y Criterios de Evaluación. Numeral 6.2. Pág. 27

Favor de confirmar si para el puesto de Ingeniero Responsable de Seguridad, se puede considerar a otras especialidades en Ingeniería, tales como Ingeniero Pesquero, Ingeniero Químico, Ingeniero Industrial, Ingeniero Civil, Ingeniero de Minas, entre otros. Favor Confirmar. Respuesta No. 465: Afirmativo, siempre que demuestre formación y experiencia en dicha especialidad. Además ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 466:

Sección III Método y Criterios de Evaluación. Numeral 6.2. Pág. 27 Según el ítem 6.2 Personal de Apoyo mínimo nos indican "garantizar el personal necesario para la asistencia técnica, asistencia administrativa y control de calidad de obras". Entendemos que bastara con una Declaración Jurada para cumplir este requisito, favor confirmar. Respuesta No. 466: Se aclara que el listado de profesionales de apoyo indicados en las bases no es limitativo, por lo que el oferente podrá conforme a su programa preliminar, aumentar este listado con el personal que considere necesario para garantizar la asistencia técnica, asistencia administrativa y control de calidad de las obras. Asimismo podrá presentar declaración jurada de cumplimiento de este requisito. _____________________________________________________________________

Pág. 154

Pregunta No. 467:

Sección III Método y Criterios de Evaluación. Numeral 35.2-Anexo 6. Pag. 24

En cuanto al requerimiento de la referencia indicado líneas abajo: Si la empresa contratante del servicio que emite la documentación de acreditación de experiencia de los profesionales, resulta ser: (a) El oferente individual o en consorcio de la presente invitación a licitar, o (b) Si el profesional presenta un certificado emitido por él mismo o por una empresa de la cual es propietario o representante, o (c) Si un profesional propuesto presenta certificado emitido por otro profesional propuesto en el mismo equipo. Para cualquiera de los tres casos, dichos documentos de acreditación deben estar acompañados de constancias o documentos técnicos que verifiquen que dicho profesional participó en el correspondiente servicio. a).-Favor de aclarar a que se refiere con "constancias o documentos técnicos que verifiquen que dicho profesional participo en el correspondiente servicio". b).-En el caso (a), solicitamos que adicional al certificado de trabajo del profesional emitido en este caso por el oferente, se pueda adicionar por como documentos técnicos el certificado o contrato de la obra en la cual se está certificando participación de este profesional. c).-En los documentos técnicos o constancias de obras no hay forma que aparezca los nombres los profesionales que han intervenido en la misma (salvo algunas excepciones), por tanto consideramos excesivo solicitar que en estos documentos se pueda verificar que dicho profesional participo en el correspondiente servicio.

Respuesta No. 467: Ver Respuesta a pregunta N° 95. Aclarándose que no existe limitaciones en la presentación de estos documentos que verifican la participación de los profesionales. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 468: Sección III Método y Criterios de Evaluación. Numeral 32. Pág. 19

En la sección III se indica que se evaluarán las ofertas que cumplen los requisitos técnicos mínimos sobre la base del menor precio evaluado, favor de indicar valor referencial de este proyecto.

Respuesta No. 468: Negativo, el valor referencial del proyecto es reservado. _____________________________________________________________________

Pág. 155

Pregunta No. 469:

Sección III Método y Criterios de Evaluación. Numeral 3.5, 3.6. Pág. 22 En el Anexo 3 se mencionan en el punto 3.5 y 3.6 declaraciones juradas, favor de brindar el formato de dichas declaraciones, caso contrario confirmar que es de formato libre. Respuesta No. 469: Afirmativo, además ver respuesta a la pregunta N° 78 y 79. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 470:

Sección III Método y Criterios de Evaluación. Anexo 6. pag.23 En cuanto al requerimiento de la referencia indicado líneas abajo: La experiencia deberá estar respaldada en cada caso por copia simple del Acta de Recepción o Certificado de Conformidad del Servicio, o Certificado de Trabajo, emitidos por la empresa contratante del servicio, en señal de la veracidad de la información presentada. Estos documentos deberán confirmar la naturaleza, la magnitud y el período de los servicios. a).-Solicitamos modificar el texto subrayado dado que, los certificados de experiencia a los profesionales no son otorgados por la empresa contratante del servicio (entendiendo por ello al Cliente), dado que el vínculo laboral no es con ellos. Los certificados a los profesionales son otorgados por la empresa contratista de la obra y/o servicio quien tiene el vínculo laboral contractual con los profesionales. b).-Al referirse a Acta de Recepción, o Certificado de conformidad del Servicio, estos son documentos que son de propiedad de la empresa contratista y al cual los profesionales no tienen acceso a los mismos por tanto solicitamos que estos no sea requerido para los profesionales. c).-Confirmar que es válido como documento de sustento de experiencia para los profesionales: Certificado de trabajo y/o constancia de trabajo.

Respuesta No. 470: Ver respuesta de pregunta N° 88 y 95. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 471:

Sección III Método y Criterios de Evaluación. Anexo 6. pag.23 Solicitamos modificar el criterio de evaluación a los profesionales por el número de servicios similares por un periodo de 8 meses en cada uno de ellos puesto que no es razonable dado que la experiencia debe ser entendida como la destreza adquirida por la práctica reiterada de una conducta durante un período determinado, podemos citar un ejemplo práctico que un profesional X, ha laborado en una obra similar a la del

Pág. 156

presente proceso (de gran envergadura y complejidad), y que ha tenido un duración de 3 años (36 meses), en este caso bajo el actual criterio solo podría ser considerada como un servicio similar, mientras que otro profesional haya laborado en dos obras similares de mediana complejidad y por ende con una duración menor en cada una de ellas durante 8 meses este pueda certificar como 2 servicios similares mientras que el primero no, siendo que es probable que la destreza, experiencia y capacitación del primero es mucho mayor que la del segundo.

Respuesta No. 471: Ver Enmienda 1, numeral 2, además ver Respuesta a la Pregunta N° 8. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 472:

Sección III Método y Criterios de Evaluación. Anexo 6. pag.26 En el Anexo 6, se pide como personal de Apoyo a un "Ingeniero de Planeamiento, Costos y Valorizaciones" y un "Ingeniero Encargado de Costos", solicitamos eliminar uno de los cargos solicitados ya que consideramos duplicidad en los puestos requeridos, ya que sus funciones son similares. Respuesta No. 472: Negativo, El Ingeniero de Planeamiento (Costos y Valorizaciones) se encargara de verificar la correcta ejecución de la planificación de la obra y la revisión de las valorizaciones. El ingeniero de costos estará encargado de los metrados y los adicionales que se puedan presentar. _____________________________________________________________________


En los casos de obras ejecutadas en consorcio se solicita el porcentaje de participación en la asociación debidamente sustentado mediante el contrato de obra o contrato de asociación o documentos similar. Favor de confirmar que el documento similar se refiere al Testimonio de Constitución de Consorcio donde se establece la participación de los participantes en dicha obra.

Respuesta No. 473: Afirmativo, aclarándose que dicha asociación y % de participación, deberán ser descritas en los cuadros 1 y 2 (según corresponda) del Anexo 8. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 474:

Sección III Método y Criterios de Evaluación. Numeral 8.2, 8.1. Pag.28

Las obras que sustenten la experiencia descrita deben corresponder a los realizados en los últimos 10 años tanto de las obras Generales como Similares, favor confirmar

Pág. 157

que este se deberá contabilizar desde la Fecha de Término de Obra.

Respuesta No. 474: Ver Respuesta a la pregunta N° 172. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 475: Anexo 8. Experiencia en obras similares

Se solicita que en las obras que sustenten la experiencia descrita deben corresponder a los realizados en los últimos 10 años, si se cuenta con una obra que se ejecutó en los últimos 12 años y se tiene sustentado en el certificado de terminación de obra cada anualidad que sume el importe total de la obra, favor de confirmar si se puede considerar las últimas 10 anualidades para acreditar la experiencia solicitada.

Respuesta No. 475: Ver Respuesta a la Pregunta No. 172. Aclarándose que serán aceptados los contratos de las obras culminadas en los últimos 10 años. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 476:

Sección IV. Anexo 15. Pág 71 En la Declaración del Anexo 15, solicitan la firma de un Testigo Autorizado, favor aclarar y/o precisar a qué se refiere. Respuesta No. 476: Se aclara que en el Anexo 15 Declaración, es opcional la participación de un testigo autorizado, lo que se exige es que incluya los datos y firma del representante legal del oferente. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 477: Sección III Método y Criterios de Evaluación. Numeral 35.2. Pag. 23

En las bases en Anexo 6 – Equipo del proyecto y estructura orgánica, se precisa: Para el caso de los profesionales propuestos para la ejecución de las obras, estos no deberán estar laborando como Residentes, Ingenieros o Asistentes de Obras ejecutadas por la UNOPS o la Entidad, así mismo no deberán estar comprometidos en procesos de Concurso convocados por UNOPS u otro organismo o Entidad del estado, o en la etapa de negociación de Contrato, pudiendo ser esto causal de inhabilitación del oferente. Solicitamos aclarar: a) Que los dos procesos que están siendo convocados actualmente por UNOPS: Nuevo Establecimiento Penitenciario Arequipa y Establecimiento Penitenciario Ica, se

Pág. 158

pueden presentar al mismo staff de profesionales solicitados en las bases para ambas licitaciones, ya que en el supuesto que la misma empresa gane las dos licitaciones esta deberá reemplazar al personal por una con las mismas o mejores características. b) Los profesionales propuestos por un postor puedan ser propuestos por más de un Postor, toda vez que solo uno de los postores obtendrá la Buena Pro.

Respuesta No. 477:

a) Afirmativo, se podrá presentar al mismo staff de profesionales solicitados en las

bases para ambas licitaciones. Además ver Enmienda 1, numeral 2 y

Enmienda 2, numerales 1 y 2.

b) Afirmativo, Ver Enmienda 1, numeral 2 y Enmienda 2, numeral 2, además ver

respuesta a pregunta N° 48 inciso c).

_____________________________________________________________________

Pregunta No. 478:

Sección III Método y Criterios de Evaluación. Numeral 6.1.3. Pag. 25 Para el profesional "Ingeniero Jefe de Oficina Técnica Estructura y Arquitectura" confirmar que la experiencia como Jefe de Oficina Técnica, Residente de Obra, Supervisor de Obra o Inspector de Obras iguales o similares son válidos para el sustento de dicho requerimiento. Respuesta No. 478: Afirmativo, conforme a lo indicado en la Sección III de las bases, además ver

Respuestas a las Preguntas No. 10 y 16. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 479: Sección III Método y Criterios de Evaluación. Numeral 6.1.3. Pag. 25

Para el profesional "Ingeniero Jefe de Oficina Técnica en Instalaciones", confirmar que la experiencia como Jefe de Oficina Técnica, Residente de Obra, Supervisor de Obra o Inspector de Obras iguales o similares son válidos para el sustento de dicho requerimiento.

Respuesta No. 479:

Afirmativo, conforme a lo indicado en la Sección III de las bases, además ver

Respuestas a las Preguntas No. 11 y 23 _____________________________________________________________________

Pregunta No. 480:

Sección III Método y Criterios de Evaluación. Numeral 6.1.5. Pag. 25

Pág. 159

Para el profesional "Ingeniero Jefe General de Campo", entendemos que se podrá considerar su participación como servicio similar al Jefe de Producción, Ingeniero de Producción, Asistente de Residente de Obra.

Respuesta No. 480: Afirmativo, exceptuando al Asistente de Residente de Obra, podrán ser considerados

como cargos similares al Jefe General de Campo. Además ver Respuesta a la

Pregunta No. 12 y 24. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 481: Sección III Método y Criterios de Evaluación. Numeral 6.1.6. Pag. 25

Para el profesional "Ingeniero Jefe de Estructuras" se solicita…"Deberá acreditar culminación de estudios de especialización en Diseño de Estructuras a nivel de post grado". a).-Solicitamos eliminar dicho requerimiento ya que está obra no contempla Diseño e Ingeniería, elaboración de expediente técnico o estudio definitivo, sino se centra en la Ejecución y Construcción del Centro Penitenciario. b).-En caso la respuesta anterior fuera negativa solicitamos sustentar este requerimiento.

Respuesta No. 481:

a) Negativo, para el cargo de “Ingeniero Jefe de Estructuras” ver los criterios de evaluación, 6.1 Personal Clave, 6.6.1 donde se indica la especialidad solicitada para el cargo. Además ver Respuesta a la pregunta No. 13.

b) Se aclara por la complejidad del proyecto, los oferentes deben proponer un Ingeniero Jefe de Estructuras, que cuente con especialización en Diseño de Estructuras a nivel de postgrado.

_____________________________________________________________________

Pregunta No. 482:

Sección IV. Anexos Anexo 7. Pag. 54

Favor de confirmar que los datos que solicitan en el anexo 7, deberán ser presentados por el OFERENTE ADJUDICATARIO, con lo cual no se deberá presentar este anexo 7 en los documentos de la propuesta. Caso contrario aclarar la forma de presentación de dicho Anexo 7.

Respuesta No. 482: Ver Respuesta a la Pregunta No. 119. Además ver Enmienda 1, numeral 6. _____________________________________________________________________

Pág. 160

Pregunta No. 483:

Sección IV. Anexo 6.1 y 6.2. Pág. 52 y 53 En los Anexos 6.1 y 6.2, solicitan la firma del profesional, solicitamos que dicha firma pueda presentarse en forma digital, ya que debido a que los profesionales se encuentran muchas veces en distintos puntos de la geografía del país es complicado reunir las firmas de dichos profesionales y más aún por el corto tiempo de la elaboración de la propuesta. Respuesta No. 483: Afirmativo. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 484:

Sección IV. Anexo 8. Pág. 61

En el Anexo 8, nos indican un página web para utilizar la tasa de cambio http://www.un.org/depts/treasury/, pero hemos ingresado a la página web y observamos que el tipo de cambio no está indicado por todos los día del mes, sino por un día especifico del mes y año, y para realizar la conversión requerimos del día especifico, favor aclara si tomamos la fecha más cercana.

Respuesta No. 484: Se aclara que los oferentes deben emplear la tasa de cambio más cercana a la fecha de recepción de las obras. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 485:

Sección IV. Anexo 8. Pag. 61

En el anexo 8, en el cuadro de Experiencia de obras Generales y Similares vemos que se debe incluir el costo de la Liquidación de Obra, entendemos que en obras en las cuales no se cuenten con liquidación (sobre todo las obras privadas), este sería el monto final ejecutado de la obra, favor confirmar.

Respuesta No. 485: Afirmativo, el Costo de Liquidación de Obra se entiende también como el Monto Final Ejecutado. Además ver Respuesta a la Pregunta No. 162. _____________________________________________________________________

Pág. 161

Pregunta No. 486: Sección V. Contrato. Pag. 77

En el Contrato Clausula Undécima: Adelanto para materiales, solicitamos sea el 10% del monto del contrato. Respuesta No. 486: Negativo, se confirma lo establecido en el modelo de Contrato. Además ver Respuesta a la Pregunta No. 249. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 487:

Sección IV. Anexos Pág. 49

En el Anexo 6, Personal Clave donde se indica el cuadro de resumen del personal, solicitan "Tiempo Hombre/Mes Participación", entendemos que se refiere al tiempo laborado por el profesional en el puesto indicado que puede expresarse en meses, favor aclarar.

Respuesta No. 487: Afirmativo, "Tiempo Hombre/Mes Participación" se refiere a la participación laboral del profesional en el puesto a desempeñar y expresado en meses. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 488:

Sección IV. Anexos. Pág. 56

En el ítem 1.9 Suma Asegurada y Deducibles: nos indican el deducible mínimo de US$500 requerido respectivamente en las Coberturas E y F, Propiedades Adyacentes y Subsuelos y Masas de Tierra no está disponible en el mercado asegurador. Sugerimos que dicho requerimiento sea: el deducible mínimo no deberá exceder el 0.10% del valor de la obra contratada incluido el IGV.

Respuesta No. 488: Se mantienen los deducibles del Anexo 7 Seguros, además ver Enmienda 1, numeral 6. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 489:

Sección IV. Anexos. Pág. 59 Dado que el presente concurso tiene el alcance de Construcción y Equipamiento de Centro Penitenciario no aplica el requerimiento de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, el cual está relacionado al diseño del proyecto. Los defectos de

Pág. 162

construcción bajo responsabilidad del OFERENTE están asegurados bajo la cobertura ERROR DE DISEÑO del Seguro CAR. Favor excluir dicho requerimiento

Respuesta No. 489: Se confirma que los oferentes deben considerar que en caso de resultar adjudicados deberán contratar los seguros que se describen en el Anexo 7. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 490:

Sección IV. Anexos Pág. 60 En el anexo 7 ítem 7.7 dice textualmente: Teniendo en consideración que LA ENTIDAD es la propietaria de LA OBRA, en resguardo de sus intereses y con la finalidad de velar por la adecuada contratación de las pólizas de seguro que le darán cobertura, todas las pólizas a las que se refiere la presente clausula deberán ser contratadas bajo la intermediación y asesoría del corredor de seguros de LA ENTIDAD o aquel que LA ENTIDAD designe para tal fin a la firma del contrato. Solicitamos evaluar y adecuar la cláusula 7.7 del Anexo 7 por el siguiente texto: Teniendo en consideración que LA ENTIDAD es la propietaria de LA OBRA, en resguardo de sus intereses y con la finalidad de velar por la adecuada contratación de las pólizas de seguro que le darán cobertura, todas las pólizas a las que se refiere la presente clausula serán evaluadas por el corredor de seguros de LA ENTIDAD, o aquel que LA ENTIDAD designe para tal fin a la firma del contrato. Respuesta No. 490: Ver Enmienda 1, numeral 6. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 491: Sección IV. Anexos Pág. 54 El OFERENTE ADJUDICATARIO deberá presentar las pólizas requeridas en el Anexo 7 a la firma del Contrato. Considerando que la Propuesta se efectúa en base a cotizaciones de servicios y bienes, incluyendo los Seguros, requerimos nos confirmen el plazo de días calendarios entre la fecha de adjudicación y la fecha de firma de contrato, de modo de contratar con oportunidad las pólizas cotizadas en dicho plazo.

Respuesta No. 491: Se aclara que el plazo para la firma del contrato es de doce (12) días hábiles desde el consentimiento de la buena pro, conforme se estipula en las bases. _____________________________________________________________________

Pág. 163

Pregunta No. 492:

Sección V. Contrato Pág. 76 Solicitamos que se establezca en el Contrato que en caso de retrasos en el pago, partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, EL CONTRATISTA tendrá derecho al reconocimiento de los intereses según la Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros.

Respuesta No. 492: Para el caso indicado, remitirse a lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 493: Sección V. Contrato Pág. 77

Solicitamos precisar que las condiciones que se requieren cumplir para inicio del plazo de la obra son las establecidas en el artículo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


Pregunta No. 494:

Sección V. Contrato. Pág. 76

Confirmar que el procedimiento de recepción de obra y de liquidación se efectuará conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


Pregunta No. 495: Sección V. Contrato. Pág. 78

Dada la naturaleza de la obra, solicitamos establecer que el plazo máximo de responsabilidad del Contratista será de 7 años. Respuesta No. 495: Negativo, se confirma lo estipulado en el contrato.

Pág. 164

_____________________________________________________________________

Pregunta No. 496:

Sección V. Contrato Pág. 78 Solicitamos precisar que para el cálculo de penalidades se considerará el monto de obra, sin I.G.V.

Respuesta No. 496: Las penalidades se calculan considerando el monto del contrato, incluido el IGV, de conformidad a lo establecido al art. 165 y 166, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 497: Sección V. Contrato. Pág. 80

Solicitamos confirmar que para efectos de la tramitación de la indemnización de un siniestro ante la compañía de seguros, la parte causante de la producción de un siniestro será responsable de los montos correspondientes a los deducibles, y en caso que dicha ocurrencia no sea imputable a ninguna de ella, los pagos de los deducibles serán asumidos por la Entidad. Respuesta No. 497: Se aclara que los deducibles de los seguros que contrata el Contratista, serán asumidos por el Contratista. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 498:

Sección V. Contrato Pág. 80 Solicitamos precisar que la cláusula de solución de controversias será conformada con el postor ganador, pudiéndose establecer una institución arbitral distinta del Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE conforme a la nota 5 de la proforma de contrato. Respuesta No. 498: Se aclara que es potestad de la ENTIDAD, determinar y definir el centro de arbitraje, donde se solucionaran las controversias del Contrato. _____________________________________________________________________

Pág. 165

Pregunta No. 499:

IIEE Plano ARE00IE MT 1.1 Confirmar que no se considera la canalización y cableado de la conexión de Media Tensión de la red exterior hasta la Subestación N° 1, porque según lo indicado en los planos dice “Pendiente por definir” Respuesta No. 499: Ver Respuesta a la Pregunta No. 212. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 500: IIEE Plano ARE01IE IL1.1

No hemos encontrado en el listado de partidas el tablero eléctricos TDSA1, tampoco su diagrama unifilar Respuesta No. 500: Se aclara que el tablero TDSA 1 corresponde a la partida “03.18.02.02 SUMIN. INSTTABLERO TDSA1”. El diagrama unifilar se encuentra en el plano “ARE 01IE_SK_1.5” _____________________________________________________________________

Pregunta No. 501: IIEE General

Falta detallar en los planos de planta de instalaciones eléctricas y comunicaciones los diferentes tipos de bandeja que figuran en el listado de partidas (Fibra de Vidrio, Metálica Galvanizada en Caliente tipo Lisa, Metálica Galvanizada en Caliente tipo Malla).

Respuesta No. 501: El detalle de los diferentes tipos de bandejas se encuentra en los planos: ARE 00 IE: D.T.1.1, D.T. 2.1, D.T. 2.2, D.I.2.1 y D.I.2.2. Se aclara que todas las bandejas expuestas a la intemperie serán de Fibra de Vidrio. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 502:

IIEE General Falta detallar en los planos de planta las dimensiones de las diferentes cajas de pase que figuran en los planos de planta de instalaciones eléctricas y comunicaciones.

Pág. 166

Respuesta No. 502: El detalle se encuentra en los planos eléctricos ARE 00IE: CE1.1, CE1.2, IL 1.0, IL 1.1, IL1.2, IL2.1, IL2.2, IL2.3, IL2.4, IL3.1, los que figuran en el expediente técnico y la documentación técnica alcanzada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 503:

IIEE. General

Solicitamos incluir en el listado de partidas las diferentes cajas de pase que se encuentran en los planos de planta de instalaciones eléctricas y comunicaciones. Respuesta No. 503: Los oferentes deberán considerar las cajas de pase en el análisis de precios unitarios que correspondan a las partidas 03.18.20.01.09, 03.18.20.01.10, 03.18.20.01.11, 03.18.20.02.11, 03.18.20.02.12, 03.18.20.02.13. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 504: IIEE. General

Falta detallar en los planos de planta las canalizaciones en baja tensión para la alimentación de los tableros en la sala eléctrica Respuesta No. 504: El detalle se encuentra en los planos ARE 00IE_D.I.2.1 e ARE 00IE_D.I.2.2, que figuran en el expediente técnico y la documentación técnica alcanzada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 505: IIEE Plano ARE03IE IL1.2

No hemos encontrado en el listado de partidas el tablero eléctrico STD1.4.3.1

Respuesta No. 505: No existe tablero con esa denominación. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 506: Estructuras TR. Plano AQP 12E PL 1.1 Sírvanse indicar a distancia debemos considera los diferentes tipo de juntas para pisos y muros.

Pág. 167

Respuesta No. 506: Las juntas en pisos, entrepisos y muros se encuentran detallados en los planos (Ver: ARE 12E - CI 1.1, AQP 12E-CI 1.6, ARE 12E EN 1.1, ARE 12E EN 1.2; ARE 12E EN 1.3; ARE 12E PL 1.1, ARE -00-E-ET-0.1 Especificaciones Técnicas de la Especialidad de Estructuras entre otra documentación técnica entregada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 507:

Estructuras TR. Planos AQP 12E CI 1.1 y AQP 12E CI 1.3 Con respecto a los solados, consultamos si todos los elementos de concreto en contacto con el terreno natural llevan solados, ya que en los planos de cimentación del pabellón 12 no todos cuentan con este elemento, por ejemplo en el Bloque de régimen ordinario hombres no hay solados.

Respuesta No. 507: La ubicación de los solados y falsas zapatas, bajo el concreto en contacto con el terreno; así como sus características se encuentran detallados en los planos, especificaciones técnicas y presupuestos respectivos. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 508:

Estructuras TR. Plano AQP 12E EN 1.1 En el corte 8 de las losa en el primer nivel de la zona de celdas, indican una losa, una viga y un muro para el segundo piso, sin embargo en la planta se parecía un piso tipo tramex o similar (piso Técnico), indicar en que plano encontramos el detalle de este piso. Respuesta No. 508: Los detalles de los Pisos entramados tipo Tramex, se encuentran en los planos: ARE 12A DT 2.1; ARE 11-A -DT -2.1 entre otros; además de otros componentes del expediente técnico, como las especificaciones técnicas ARE -00-E-ET-0.1 Especificaciones Técnicas de la Especialidad de Estructuras, ARE -00-A-ET-0.1 Especificaciones Técnicas Arquitectura, etc. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 509:

Estructuras TR. Plano AQP 12E EN 1.1 El detalle de la puerta de ataque Plano AQP12E EN 1.2, esta puerta de ataque de que medidas es para considerar los trabajos de este detalle.

Pág. 168

Respuesta No. 509: Los detalles de las Paredes y Puertas de Ataque, se encuentran en varios planos, por ejemplo ARE -12E EN -1.2; AQP 11A DT 2.1; además de otros componentes del expediente técnico, como las especificaciones técnicas ARE -00-A-ET-0.1 Especificaciones Técnicas Arquitectura, etc. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 510:

Estructuras TR. ARE00E - SG 0.1 G-01.- CERCOS PREDIOS.- Confirmar o aclarar que los fierros verticales de la cimentación del cerco tipo UNI, son 2 fierros de 3/8'' o 4 fierros, ya que indica que va estribos. Respuesta No. 510: Se aclara que el acero vertical de la cimentación de los cercos referidos, consiste en cuatro varillas de 3/8”. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 511:

Estructuras TR. ARE00E - SG 0.1 G-01.- CERCOS PREDIOS.- Aclarar si las cimentación de los cercos llevan una falsa zapata.

Respuesta No. 511: En los precios unitarios correspondiente a la Partida ZAPATAS, los oferentes incluirán la falsa zapata, toda vez que tienen las mismas características estructurales, de acuerdo al expediente técnico y documentación técnica alcanzada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 512:

Estructuras TR. ARE01E-CI-1.1 AL 1.9

PABELLON 01.-En los planos se puede ver que existen falsas zapatas y el listado de partidas no lo considera y más bien considera solados, tomando en cuenta que no es una losa armada. Cual hay que considerar.


Pág. 169

Pregunta No. 513:

Estructuras TR. ARE02E-CI-1.1 Y 1.2 PABELLON 02.- En los planos se nota que todos son muros y nucleos pero en las partidas existe un metrado de COLUMNAS, no sabemos a qué se refieren.

Respuesta No. 513: Las columnas del Pabellón 02, se ejecutan según lo indicado en el plano ARE 02E PL 1.3. Los Núcleos a los que se hacer referencia, se ejecutarán como columnas. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 514:

Estructuras TR. GENERAL No se puede hacer un metrado confiable ya que los planos en PDF son scaneadas de una fotocopia asi mismo es imposible plotearlo a escala trabajable, lo ideal es que los planos sean en AUTOCAD y tener el tiempo adecuado para efectuar los metrados. Respuesta No. 514: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 515: Sección : III Métodos y criterios de evaluación. Numeral 35.1 Criterios de Evaluación Preliminar. 6.1 Personal Clave. Página 24 a 26 Las bases para el personal clave exigen como profesión para el Personal clave, que sea Ing. Civil o Arquitecto o Ing. Mecánico o Ing. Electricista o Ing. Sanitario o Ing. Electrónico o Telecomunicaciones y adicionan la palabra “o equivalente” Agradeceremos especificar en cada caso cuáles serán las profesiones equivalentes para cada caso en particular. Respuesta No. 515: Ver respuesta a la Pregunta N° 9. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 516: Sección : III Métodos y Criterios de evaluación. Numeral : 35.1 Criterios de evaluación preliminar. 6.1 Personal clave 6.1.1. GERENTE DE PROYECTOS Página : 24 Las bases exigen para el GERENTE DE PROYECTOS, acreditar culminación de estudios de especialización en Gerencia de Proyectos o Gerencia de Obra.

Pág. 170

Confirmar lo siguiente: 1.- Que para acreditar el cargo de Gerente de Proyectos se considerarán válidos los cargos de Gerente de Producción y Responsable de Obra 2.- Que para acreditar los estudios de especialización requeridos, se considerarán válidos las Maestrías y/o Diplomados y/o Cursos de Especialización. Respuesta No. 516: 1.- Afirmativo. 2.- Afirmativo, además ver Respuesta a la pregunta No. 8. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 517: Sección : III Métodos y Criterios de evaluación. Numeral : 35.1 Criterios de evaluación preliminar 6.1 Personal clave 6.1.6. INGENIERO JEFE DE ESTRUCTURAS Página : 25 Las bases exigen para el INGENIERO JEFE DE ESTRUCTURAS, acreditar culminación de estudios de especialización en Diseño de Estructuras, a nivel de postgrado. Confirmar que también son válidos el Diplomado en Ingeniería Estructural y/o los cursos y capacitaciones cuya denominación sea: “Diplomatura en Diseño Estructural”, “Análisis Estructural de Edificaciones”. Pues todas estas denominaciones son equivalentes a la especialización de estructuras. Respuesta No. 517: Afirmativo. Además ver Respuesta a la Pregunta No. 13. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 518: Sección : III Métodos y Criterios de evaluación. Numeral 35.1 Criterios de evaluación preliminar. Anexo 6 Equipo del proyecto y estructura orgánica. Página : 24 Las bases en el Ítem 35.1 Anexo 6 señalan textualmente: “ Para el caso de profesionales propuestos para la ejecución de las obras, estos no deberán estar laborando como Residentes, Ingenieros o asistentes de obra ejecutadas por la UNOPS o la Entidad, así mismo no deberán estar comprometidos en procesos de Concurso convocados por UNOPS u otro organismo o Entidad del Estado, o en la etapa de negociación de Contrato, pudiendo ser esto causal de inhabilitación del oferente” (El resaltado y subrayado es nuestro) Consideramos restrictivo que no se permita la participación de los profesionales que se encuentren participando en otras convocatorias de organismos diferentes a las

Pág. 171

UNOPS o Entidad del Estado, pues dicha restricción no solo limita la participación de postores sino que además limita la libertad de trabajo de los profesionales, ya que la posibilidad de obtener una Buena Pro en alguna convocatoria es incierta. Por consiguiente solicitamos suprimir la exigencia de no permitir la participación de los profesionales que se encuentren participando en otras licitaciones convocadas por entidades del estado, en ese sentido proponemos que se modifique conforme el siguiente tenor: “Para el caso de profesionales propuestos para la ejecución de las obras, estos no deberán estar laborando como Residentes, Ingenieros o asistentes de obra ejecutadas por la UNOPS o la Entidad, así mismo no deberán estar comprometidos en procesos de Concurso convocados por UNOPS o la Entidad, o en la etapa de negociación de Contrato, pudiendo ser esto causal de inhabilitación del oferente” Respuesta No. 518: Afirmativo, además ver Enmienda I, numeral 2 y Enmienda 2, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 519: Sección ANEXO Nº. 8 – Competencias, experiencia, trabajos en curso y trabajos completados. Numeral 3. Equipo mínimos de construcción propuesto. Página : 62 Las Bases en su Anexo N° 8, numeral 3 solicitan Equipo Mínimo de construcción propuesto, se consulta lo siguiente: 1.- Confirmar que no será necesario adjuntar documentos, constancias o tarjeta de propiedad que acrediten la tenencia de estos equipos, y que será suficiente con indicar todos los datos solicitados en este numeral 3, del Anexo N°8. 2.- En el Formato del Anexo N° 8, en su numeral 3, indican tres columnas donde señalan las alternativas “propio”, “alquilado” y “por adquirir”. Confirmar que en la columna “por adquirir” corresponde a equipos con compromiso de venta y/u opción de compra. 3.- Confirmar que no hay límite en años de antigüedad de los equipos a proponer, siempre y cuando estén operativos y cumplan con los requerimientos mínimos de las Bases Respuesta No. 519: 1.- Afirmativo, será el adjudicado quien presente los sustentos correspondientes, conforme a lo indicado en la Enmienda 2, numeral 3. 2.- Afirmativo. 3.- Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 120. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 520: Sección V Contrato de Obras a SUMA ALZADA de la entidad. CLAUSULA CUARTA : DEL PAGO. Página : 76 A 81

Pág. 172

La Proforma de Contrato indicado en la Sección V de las Bases, en su Cláusula Cuarta: Del Pago, se señala el pago de valorizaciones mensuales, pero no se hace mención al pago de reajustes mensuales. Tampoco en alguna otra Cláusula del Contrato se hace mención a estos reajustes. Tener en cuenta que el CD con el Expediente Técnico alcanzado, en su Numeral 09-VARIOS, FPOLINOM, Volumen AQP -FP-I, se adjunta las Fórmulas Polinómicas. Lo cual evidencia que deberán efectuarse los reajustes mensuales acorde el avance de ejecución de Obra. Confirmar que las Valorizaciones Mensuales acorde al avance de obra, estarán sujetas a los reajustes correspondientes Respuesta No. 520: Las valorizaciones mensuales así como los reajustes basados en fórmulas polinómicas se sujetan a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 521: ANEXO 4.2 Estructura de precios para la ejecución de la Obra. ANEXO V CONTRATO . ANEXO B - LISTADO DE PARTIDAS Y METRADOS DE COTIZACIÓN Página: 46. Las Bases indican presentar como parte de la Oferta Económica del Oferente, el Anexo 4.2 Estructura de precios para la Ejecución de la Obra, el cual debe presentarse en concordancia con el listado de partidas y metrados del Anexo B (Expediente Técnico). Dicho listado presenta la relación de partidas a ejecutar en el Proyecto, con sus respectivas unidades y metrados, y al ser el contrato de construcción a SUMA ALZADA, los metrados son referenciales Sin embargo, si el Oferente durante el proceso de verificación de metrados, encuentra diferencias apreciables entre el metrado revisado y el metrado de dicho anexo B, se consulta si es permitido modificar los metrados acorde con los cálculos de metrados del Oferente. Caso contrario la Entidad deberá indicar explícitamente que no se modificarán los metrados indicados en dicho Anexo B. Respuesta No. 521: La relación de partidas y metrados entregados son referenciales (ver Enmienda 1, numeral 8). Para efectos de la presente etapa sirven para permitir la participación equitativa de los oferentes y puedan ofertar y ser objeto de evaluación a cargo de UNOPS. La ejecución del contrato es a SUMA ALZADA. En la ejecución del contrato se aplicará lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.. Además ver Respuestas a las Preguntas No. 257 y No. 258. _____________________________________________________________________

Pág. 173

Pregunta No. 522: ANEXO 4 Precio del contrato a Suma Alzada. Numeral ANEXO 4.2 Estructura de Precios para la ejecución de la Obra. ANEXO V Contrato, Anexo B – LISTADO DE PARTIDAS Y METRADOS DE COTIZACION. Página: 46. Las Bases indican presentar como parte de la Oferta Económica del Oferente, el Anexo 4.2 Estructura de precios para la Ejecución de la Obra, el cual debe presentarse en concordancia con el listado de partidas y metrados del Anexo B (Expediente Técnico). Confirma que no se presentará los Análisis de precios Unitarios de las partidas indicadas en el Anexo b – Listado de Partidas y metrados de cotización, teniendo en cuenta que el Contrato de construcción es a SUMA ALZADA. Respuesta No. 522: Afirmativo, aclarándose que los oferentes deberán presentar el detalle de su oferta económica conforme a los Anexos 4.1, 4.2 y 4.3 de la Sección IV de las bases. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 523: ANEXO 4 Precio del contrato a Suma Alzada. ANEXO 4.3 Detalle delos Gastos Generales de las Obras. Página: 47. Las Bases indican presentar como parte de la Oferta Económica del Oferente, el Anexo 4.3 Detalle de los Gastos Generales de las Obras. Para lo cual las bases adjuntan un formato para el estimado de costos de Gastos Generales Fijos y Variables. Indicando que puede presentarse con dicho formato o similar y en hoja de cálculo Excel en CD. Se consulta si los Oferentes pueden presentar el detalle de Gastos Generales Fijos y Variables, en formato propio del Postor, siempre y cuando este en hoja de cálculo Excel. Respuesta No. 523: Afirmativo, siempre que se distingan los gastos generales fijos y los gastos generales variables. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 524: Cierre Tipo Malla Olímpica. AQP 00A SGO.2 En los detalles no se presenta diseño del cerco tipo malla olímpica con concertina h=5m en caso de estar sobre un suelo con pendiente. Confirmar si éste ha de ser inclinado o escalonado.

Pág. 174

Respuesta No. 524: Se aclara que el diseño del cerco tipo malla olímpica está en los planos alcanzados a los oferentes (ARE 00A SGO.2). Se precisa que este será escalonado en función a la pendiente del terreno, considerando que no se originen espacios o vacíos que puedan ocasionar problemas o inconvenientes de seguridad. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 525: Detalle de Escaleras. AQP 15A DT4.1. Página 02.15.06.02 En el detalle de escalera 1 de la lámina referenciada se señala “boleado en grada escobillada”, en cambio en la partida presupuestada se presenta como “banda antideslizante”. Confirmar si prevalece lo señalado en la lámina. Respuesta No. 525: En la partida banda antideslizante se ha considerado el boleado escobillada en grada. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 526: Detalles Constructivos. Código AQP 15A DT2.1 En el Detalle 2 de la lámina referenciada del pabellón 15, se presenta en el encuentro del techo con muro la cuneta a ½ caña y la gárgola de 2”. Pero en cambio no se encuentra presupuestado en el Anexo 4.2 1.0-7.0. Favor de agregar en el anexo mencionado. Respuesta No. 526: Las partidas GARGOLAS 2” y CUNETAS A ½ CAÑA, PENDIENTE 2% que hace referencia la pregunta, se encuentran indicadas en la planilla de metrados que conforma la documentación técnica alcanzada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 527: Cuadro de Acabados. AQP 15A TA1.1. Pag. 02.15.02.01 En el número de habitación 05, 11, 12 vestuario y S.H. del pabellón 15 se señala un “Falso cielo raso continuo”. Sin embargo en la partida del mismo pabellón se presupuesta “Falso cielo raso de placas registrables 60 x 60”. Confirmar si prevalece lo señalado en la lámina. Respuesta No. 527: Ver Enmienda 1, numeral 8. La partida de Falso Cielo Raso de Placa Registrables de 60x60 es reemplazado por la partida Falso Cielo Raso Continuo (de Placa de Yeso tipo drywall e=1/2”)

Pág. 175

_____________________________________________________________________

Pregunta No. 528: Detalle Constructivos. Código AQP 07A DT2.1 En el detalle de techo con junta horizontal se presenta “relleno asfáltico 2” (5cm)” para cubrir y darle el acabado sobre la junta sísmica en el suelo. Sin embargo no existe como partida presupuestada. Favor de agregar en el presupuesto Anexo 4.2 1.0-7.0. Respuesta No. 528: Ver Enmienda 1, numeral 8. Se incluye en el Cuadro en Excel de la enmienda la Partida. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 529: Detalles Constructivos. Código AQP 07A DT2.1 En el detalle de encuentro de techo con pared vertical con junta sísmica se presenta un “sellado elastomérico” para cubrir la junta. Sin embargo no existe como partida presupuestada. Favor de agregar en el presupuesto Anexo 4.2 1.0-7.0. Respuesta No. 529: En la partida Junta Sísmica, E=0.05 M especificada, en el presupuesto de la especialidad de estructuras está incluido el insumo de sellado elastomérico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 530: ANEXO 4.2 Estructura de precios para la Ejecución de la Obra . ANEXO V CONTRATO. ANEXO B (4.2.1.0-7.0) - LISTADO DE PARTIDAS Y METRADOS DE COTIZACIÓN. Página: 46. Las Bases indican presentar como parte de la Oferta Económica del Oferente, el Anexo 4.2 Estructura de precios para la Ejecución de la Obra, para lo cual se debe presentar de acuerdo al listado de partidas y metrados de cotización del Anexo B (4.2.1.01-7.0) del Expediente Técnico. De la revisión de dicho listado (Anexo 4.2.1.01-7.0) se detectó las siguientes partidas faltantes:

Item Descripción Und. Metrado

01 ESTRUCTURAS

01.03 PABELLÓN 03: SEGURIDAD INTERNA

01.03.03.04 COLUMNAS

Pág. 176

01.03.03.04.01

COLUMNAS-CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 280 KG/CM2 CEM. TIPO I

m3 39.08

01.03.03.04.02

COLUMNAS-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO H<3.50 M.

m2 553.87

FALTA PARTIDA: HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO FY=4200 KG/CM2.

01.18 GENERALES

01.18.19 G-19: PTAR

01.18.19.01 DEPOSITO ECUALIZADOR

01.18.19.01.03

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.18.19.01.03.05

LOSA ALIGERADA PARA TECHOS

01.18.19.01.03.05.01

LOSA ALIGERADA-CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 310 KG/CM2 CEM. TIPO V

m3 29.94

01.18.19.01.03.05.02

LOSA ALIGERADA-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL H<3.50 M.

m2 218.07

01.18.19.01.03.05.03

HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO FY=4200 KG/CM2.

kg 2,312.43

FALTA PARTIDA: LADRILLO HUECO DE ARCILLA 30X30X15 P/ LOSAS ALIGERADAS

01.18.19.05 AGUAS RESIDUALES

01.18.19.05.01

CAMARA SECA AGUA RESIDUALES

01.18.19.05.01.03.05


01.18.19.05.01.03.05


m3 3.15

01.18.19.05.01.03.05


m2 42.04

01.18.19.05.01.03.05


kg 127.89


01.18.19.06 CUARTO DE DESINFECCION

01.18.19.06.03


01.18.19.06.03.05


01.18.19.06.03.05.01


m3 3.15

01.18.19.06.03.05.02


m2 42.04

01.18.19.06.03.05.03


kg 127.89


01.18.19.07 AGUAS PARA RIEGO

01.18.19.07.01

CAMARA SECA DE AGUAS PARA RIEGO

01.18.19.07.01.03


01.18.19.07. LOSA ALIGERADA PARA TECHOS

Pág. 177

01.03.05 01.18.19.07.01.03.05


m3 3.15

01.18.19.07.01.03.05


m2 42.04

01.18.19.07.01.03.05


kg 127.89


Sírvanse incluir estas partidas omitidas, así como su respectivo metrado, las cuales no han sido incluidas en el listado de partidas y metrados (Anexo4.2.1.01-7.0 del Expediente Técnico), pues en caso contrario se estará distorsionando el Monto de la Oferta de los Postores. Respuesta No. 530: Ver Enmienda 1, numeral 8. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 531: CD EXP.TECNICO. VOL 04- I.SANITARIAS / 01 DOCUMENTOS / ICA-MEMORIA I.SANITARIAS. Numeral: 3.3 SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO. 3.3.1 CISTERNA. Página: 0016 Según la Memoria Descriptiva de INSTALACIONES SANITARIAS, en su numeral 3.3.1 Cisterna, se menciona que el suministro de agua potable para el Centro Penitenciario se realizará a través de un pozo. 1.- Confirmar que el estudio, construcción y puesta en marcha de este pozo, estará a cargo del MINJUS (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), y por consiguiente no forma parte de la ejecución del presente proyecto. 2.- Asimismo, si bien la Memoria Descriptiva de Inst. Sanitarias indica que deberá hacerse una conexión directa al pozo para abastecer la cisterna de almacenamiento de 380 m3. Confirmar que tampoco esta conexión directa al pozo, forma parte de los trabajos del presente proyecto. Pues al estar proyectado el pozo y no construido, no será posible realizar dicha conexión directa con la cisterna de almacenamiento Respuesta No. 531: 1.- Ver respuesta a la Pregunta No. 210. 2.- Para la presente licitación solo corresponderá al Contratista el empalme de la tubería de impulsión a la cisterna; conforme a lo señalado en el Expediente técnico _____________________________________________________________________

Pregunta No. 532: CD EXP. TÉCNICO. 03- I. ELECTRICAS / 01-DOCUMENTOS / ARE-MEMORIA I.ELECTRICAS. Numeral: 2.1 Línea Subterránea de Media Tensión. Página: 06, 07

Pág. 178

La Memoria Descriptiva de las Instalaciones Eléctricas indica que se instalará una línea subterránea de Media tensión, a partir del ingreso al predio. Sin embargo, en el listado de partidas y metrados, no se aprecia dentro del grupo de partidas de la Línea de Media Tensión, la partidas correspondientes a la obra civil: excavación de zanjas p/líneas de media tensión; relleno compactado de zanjas p/ línea de Media Tensión. 03.18 GENERALES

03.18.01 MEDIA TENSIÓN

03.18.01.01 CELDA DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN und 5.00 03.18.01.02 CELDA DE PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR und 2.00 03.18.01.03 CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL und 1.00 03.18.01.04 CELDA DE MEDIDA und 1.00

03.18.01.05 TRANSFORMADOR AISLAMIENTO SECO 1250kVA 10/22,9 kV/440V

und 2.00

03.18.01.06 LÍNEA DE INTERCOXEIÓN ENTRE CELDA DE PROTECCIÓN Y TRANSFORMADOR

ml 20.00

03.18.01.07 LÍNEA DE CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL

ml 280.00

03.18.01.08 CABLE AISLADO DE COBRE DE 70 MM. DE SECCIÓN ml 116.00 03.18.01.09 CABLE DESNUDO DE COBRE DE 70 MM. DE SECCIÓN ml 190.00 03.18.01.10 PICA DE COBRE DE 2,4 M. DE LONGITUD und 22.00

03.18.01.11 BAND MET. GALV. CAL. TIPO MALLA 400x100mm. INCL. SOP. Y ACCES.

ml 34.00

03.18.01.12 LINEA DE MEDIA TENSION 3-1x50 N2XSY ml 2,913.00 03.18.01.13 TERMINALES CABLE 18/30 3-1x50 N2XSY und 12.00 03.18.01.14 BANQUETA AISLANTE und 2.00 03.18.02 TABLEROS Y SUBTABLEROS GENERALES

03.18.02.01 SUMIN. INS TABLERO TG1 und 1.00 03.18.02.02 SUMIN. INS TABLERO TDSA1 und 1.00

Solicitamos que se incluyan estas partidas omitidas, las cuales no han sido incluidas en el listado de partidas y metrados (Anexo B del Expediente Técnico) pues en caso contrario se estará distorsionando el Monto de la Oferta de los Postores. Respuesta No. 532: Las obras civiles que corresponden a la Media Tensión se encuentran en las partidas que pertenecen al grupo: “03.18.20.01 Zanjas Sistema Eléctrico Urbanización Media Tensión”, de la planilla de metrados alcanzado a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 533: MEMORIA DESCRIPTIVA ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS. Numeral: AQP -00-IE-MD-1.1. Página: 06-07 En el documento de la Memoria Descriptiva, en el rubro MEDIA TENSION, establecen las bases de diseño para la construcción de las Líneas eléctricas de Media Tensión necesarias para el suministro y conexión de las Sub Estaciones 1 y 2 a instalar y el anillado de las mismas para garantizar el suministro eléctrico, determinando que la red de alimentación será de tipo subterráneo a partir del ingreso al predio a una tensión de 22.9 kV y 60 Hz de frecuencia.

Pág. 179

Sin embargo en las Bases y documentos del expediente técnico no indica las obligaciones de la entidad en la ejecución del proyecto con la Concesionaria de servicios eléctricos de la zona tanto en el aspecto administrativo y económico. Confirmar; que el postor favorecido solo se limitará a ejecutar las Instalaciones Eléctricas Interiores línea eléctrica de Media Tensión baja tensión y alumbrado. Y que la entidad ejecutara las subestaciones 1 y 2 ; y que la entidad especifique referente al Proyecto con la Concesionaria de la zona. Respuesta No. 533: Ver Respuesta a la Pregunta No. 212. Se aclara que las Subestaciones N° 1 y N° 2, así como toda instalación eléctrica y sus respectiva obras civiles, son parte del alcance del presente proceso. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 534: Capítulo 4.2. Obras Exteriores 4.2.1. Agua Potable, rubro b), LINEA DE IMPULSION POZO-CISTERNA. Numeral: 4.2.1 AGUA POTABLE, rubro b) Línea de Impulsión Pozo-Cisterna. Página. 0785 En la memoria descriptiva INSTALACIONES SANITARIAS, en el Capítulo 4.2 OBRAS EXTERIORES, 4.2.1 AGUA POTABLE, rubro b) LINEA DE IMPULSION POZO-CISTERNA, indica: Se ha previsto el tendido de una línea de impulsión de PVC UF DN 110 mm (4”) en una longitud de 300 ml. Proyectada desde el pozo hasta la cisterna, de 360 m3 y 115 m3. (El subrayado es nuestro), partida que no está presupuestada. Para efectos de pruebas hidráulicas y puesta en operación el sistema, se requiere la ejecución del TENDIDO DE LINEA DE IMPULSIÓN del pozo a la cisterna, para luego ejecutar la Partida HU 3 INFRAESTRUCTURA SANITARIA - SUB PARTIDAS HU 3.10 LINEA DE IMPULSION AGUA POTABLE – HU 3.10.4 LINEA DE IMPULSION CISTERNA CONS. DOMESTICO A TANQUE ELEVADO Y CISTERNA ACI (Presupuestada), cabe indicar que en los planos entregados no indica los detalles de la línea y la ubicación del pozo. Por lo tanto consultamos si están previstos estos trabajos con la concesionaria de agua y desagüe de la zona u otra entidad especializada a efectos de tomar previsiones del caso. Respuesta No. 534: Conforme a lo señalado en el expediente técnico, al Contratista sólo corresponde el Empalme en la cisterna. Adicionalmente, ver respuesta a la pregunta N° 531 _____________________________________________________________________

Pregunta No. 535: Anexo 6 Equipo del Proyecto y Estructura Orgánica. Numeral: 6.1 Personal Clave Página. 26

Pág. 180

Como es de verse en las bases, se define como obras similares a la construcción de edificaciones con áreas construidas iguales o mayores de 20,000 m2. En ese sentido, toda vez que al personal clave requerido en las bases, se le exige contar con determinados años de experiencia en ejecución de obras similares, ello quiere decir entonces que la experiencia de los profesionales requeridos en la presente licitación deberá ajustarse solo a obras de construcción de edificaciones con áreas construidas iguales o mayores de 20,000 m2. Ahora bien, estamos de acuerdo en que la participación de los profesionales presentados por el postor, deba limitarse solo a aquellos que cuenten con experiencia en obras similares a la que se pretende ejecutar, es decir que acrediten su experiencia habiendo participado en la construcción de obras de edificaciones (ministerios, hospitales, institutos, etc.). Sin embargo, consideramos una restricción el establecer que además de contar con la experiencia en obras de edificación, el profesional debe demostrar que dicha edificación se ejecutó sobre un área igual o mayor de 20,000 m2, por cuanto dicha exigencia estaría limitando claramente la participación de profesionales en la presente licitación, ya que aquellos profesionales (residentes y especialistas) que no obstante haber participado en la ejecución de edificaciones (hospitales, ministerios, establecimientos penitenciarios, colegios, institutos, etc.) cuyas áreas fueron menores a 20,000 m2 se verían impedidos de participar, vulnerándose así lo establecido en el Principio de Libre Concurrencia y Competencia contenido en el Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que en los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores. Por los argumentos expuestos, solicitamos que en la presente licitación se establezca que el personal clave que deberá presentar el postor deberá contar con los años de experiencia requeridos en obras similares, es decir la construcción de edificaciones (Hospitales, Centros Penitenciarios, Ministerios, Colegios, Institutos, etc.) sin que se tome en cuenta el área de construcción. Cabe señalar que las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado son también de observancia obligatoria en los procesos de selección encargados a Organismos Internacionales, a tenor de lo prescrito por el artículo 89° -numeral 5), literal a)- del Reglamento de dicha Ley. Respuesta No. 535: Negativo, Además ver Enmienda 1, numeral 2. Y ver respuesta a pregunta N° 21. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 536: Anexo 6 Equipo del Proyecto y Estructura Orgánica. Numeral: 6.1 Personal Clave Página. 26 Las Bases exigen que todos los profesionales que conforman el personal clave deben acreditar su experiencia en 04 servicios en obras de similares con un mínimo de 8 meses en cada uno de estos servicios.

Pág. 181

Consideramos restrictiva esta exigencia, pues claramente perjudica a los profesionales (residente y especialistas) que en han participado en una obra similar (servicio) durante más de 8 meses, pues como se sabe existen obras similares cuyo plazo de ejecución llega a ser de hasta 18 meses; siendo así, estos profesionales estarían en desventaja sobre otros que han participado durante ese tiempo (18 meses) en dos obras similares. En efecto, citamos como ejemplo a un profesional A (residente o especialista), que ha participado en 2 servicios similares cuyo plazo de ejecución fue de 18 meses cada uno, con lo que dicho profesional haría un total de 36 meses de experiencia, sin embargo no podría calificar a la presente licitación por que no acreditaría haber trabajado en 4 servicios de 8 meses cada uno. Caso contrario, el profesional B (residente o especialista), que haya participado en 4 servicios similares cuyo plazo de ejecución fue de 8 meses cada uno, pese a acumular 32 meses de experiencia, si lograría calificar para esta convocatoria, no obstante contar con menor tiempo de experiencia que el profesional A. Lo expuesto constituye una clara infracción a lo establecido en el Principio de Trato Justo e Igualitario que señala que en las licitaciones queda prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas contenido en el literal k) del Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado, y al Principio de Libre Concurrencia y Competencia que establece que en los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores contenido en el literal c) del Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado; razón por la cual solicitamos se suprima la exigencia referida a que el personal clave deba acreditar experiencia en 4 servicios similares cada uno de 8 meses, en defecto de ello se solicite que los profesionales que conforman el personal clave sean evaluados por su experiencia acumulada en meses para servicios similares, y no por cantidad de servicios. Cabe señalar que las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado son también de observancia obligatoria en los procesos de selección encargados a Organismos Internacionales, a tenor de lo prescrito por el artículo 89° -numeral 5), literal a)- del Reglamento de dicha Ley. Respuesta No. 536: Ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 537: Anexo 6 Equipo del Proyecto y Estructura Orgánica. Numeral: 6.1 Personal Clave y 6.2 Personal de Apoyo Mínimo. Página. 26 Solicitamos a la entidad que se establezca en las bases que para acreditar la experiencia de los profesionales que conforman el Personal Clave y Personal de Apoyo Mínimo, requerido para la ejecución de la obra, se aceptará que los profesionales solicitados cuenten con experiencia en ejecución y/o Supervisión de Obras Similares como especialistas.

Pág. 182

Sustentamos nuestra consulta, en el sentido que los profesionales Supervisores por la naturaleza de su cargo acreditan una experiencia similar o mayor a los profesionales que ejecutaran la obra convocada. Cabe señalar que al respecto, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado ha emitido el Pronunciamiento N°093-2014/DSU de fecha 28.01.2014, donde estableció textualmente que: “ (…) En tal sentido, en tanto lo requerido por el recurrente se ajusta a lo dispuesto en el párrafo anterior, este Organismo Supervisor decide ACOGER la presente observación, por lo que con ocasión de la integración de las Bases, deberá permitirse, no sólo al residente, sino para todo el personal previsto para la ejecución de la obra acreditar esa experiencia con aquella obtenida en su especialidad en la ejecución y/o supervisión y/o inspección de obras iguales y/o similares, más no en obras en general” Por lo expuesto, amparados en el Pronunciamiento del OSCE señalado, y tomando en cuenta que los pronunciamientos emitidos por el OSCE en el marco de su competencia tienen carácter vinculante de conformidad con lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y además en virtud del Principio de Libre Concurrencia y Competencia contenido en el Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que en los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores; solicitamos a la entidad que se establezca en las bases que para acreditar la experiencia de los profesionales que conforman el Personal Clave y Personal de Apoyo Mínimo requerido, se aceptará que los profesionales cuenten con experiencia en ejecución y/o Supervisión de Obras Similares como especialistas. Cabe señalar que las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado son también de observancia obligatoria en los procesos de selección encargados a Organismos Internacionales, a tenor de lo prescrito por el artículo 89° -numeral 5), literal a)- del Reglamento de dicha Ley. Respuesta No. 537: Afirmativo, además ver respuesta a pregunta N° 201. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 538: Anexo 6 Equipo del Proyecto y Estructura Orgánica. Numeral: 6.1 Personal Clave – Jefe de Oficina Técnica en Instalaciones. Página. 27 Solicitamos que para acreditar la experiencia del Jefe de Oficina Técnica en Instalaciones se considere válido que el profesional requerido haya ejercido los cargos de “Especialista en instalaciones electromecánicas” y/o “Especialistas en instalaciones eléctricas” y/o “Ingeniero Electricista” y/o “Especialista en instalaciones sanitarias” en ejecución y/o supervisión de obra, que cumpla con los demás requisitos solicitados en las bases.

Pág. 183

Sustentamos la presente solicitud pues consideramos que lo importante para determinar si un profesional cuenta o no con la experiencia necesaria para cumplir con los requerimientos de la Entidad, no debe evaluarse tomando en cuenta la denominación del cargo que desempeñó, sino de las labores que este profesional realizó durante la ejecución del trabajo que sirve para acreditar su experiencia. En ese sentido, si dichas labores son aquellas que en calidad de experiencia exige la entidad contratante, debe entonces tomarse en cuenta al profesional sin importar la denominación del cargo ejercido en obra. Sobre este punto el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE ha establecido en su Pronunciamiento N° 576-2013/DSU que: “…Sin perjuicio de lo anterior, considerando que la experiencia es la destreza obtenida por la práctica reiterada de una actividad, este Organismo Supervisor ha indicado en diversas oportunidades que, en el caso de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. Debiendo tenerse presente además que dicha experiencia debe haberse obtenido en la ejecución de trabajos similares. De lo anterior se desprende que aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeñó sino las labores que realizó durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia…” Por lo expuesto, y en virtud del Principio de Libre Concurrencia y Competencia contenido en el Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que en los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores; solicitamos que para acreditar la experiencia del Jefe de Oficina Técnica en Instalaciones se consideren válido los cargos de “Especialista en instalaciones electromecánicas” y/o “Especialistas en instalaciones eléctricas” y/o “Ingeniero Electricista” y/o “Especialista en instalaciones sanitarias” en ejecución y/o supervisión de obra, que cuenten con la experiencia requerida en las bases. Cabe señalar que las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado son también de observancia obligatoria en los procesos de selección encargados a Organismos Internacionales, a tenor de lo prescrito por el artículo 89° -numeral 5), literal a)- del Reglamento de dicha Ley. Respuesta No. 538: Afirmativo, aclarándose que para el cargo sugerido de Ingeniero Electricista, deberá demostrar que correspondió a un cargo de profesional principal o profesional responsable de dicha especialidad. Además ver respuesta a pregunta N° 11. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 539: Anexo 6 Equipo del Proyecto y Estructura Orgánica. Numeral: 6.1 Personal Clave – Ingeniero Jefe General de Campo. Página. 27

Pág. 184

Solicitamos que para acreditar la experiencia del Ingeniero Jefe General de Campo se considere válido que el profesional requerido haya ejercido los cargos de “Ingeniero de Producción”, “Ingeniero Asistente de Residente de Obra” y/o “Ingeniero de Campo” en ejecución y/o supervisión de obra, que cumpla con los demás requisitos solicitados en las bases. Sustentamos la presente solicitud pues consideramos que lo importante para determinar si un profesional cuenta o no con la experiencia necesaria para cumplir con los requerimientos de la Entidad, no debe evaluarse tomando en cuenta la denominación del cargo que desempeñó, sino de las labores que este profesional realizó durante la ejecución del trabajo que sirve para acreditar su experiencia. En ese sentido, si dichas labores son aquellas que en calidad de experiencia exige la entidad contratante, debe entonces tomarse en cuenta al profesional sin importar la denominación del cargo ejercido en obra. Sobre este punto el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE ha establecido en su Pronunciamiento N° 576-2013/DSU que: “…Sin perjuicio de lo anterior, considerando que la experiencia es la destreza obtenida por la práctica reiterada de una actividad, este Organismo Supervisor ha indicado en diversas oportunidades que, en el caso de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. Debiendo tenerse presente además que dicha experiencia debe haberse obtenido en la ejecución de trabajos similares. De lo anterior se desprende que aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeñó sino las labores que realizó durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia…” Por lo expuesto, y en virtud del Principio de Libre Concurrencia y Competencia contenido en el Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que en los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores; solicitamos que para acreditar la experiencia del Ingeniero Jefe General de Campo se consideren válido los cargos de “Ingeniero de Producción”, “Ingeniero Asistente de Residente de Obra” y/o “Ingeniero de Campo” en ejecución y/o supervisión de obra, que cuenten con la experiencia requerida en las bases. Cabe señalar que las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado son también de observancia obligatoria en los procesos de selección encargados a Organismos Internacionales, a tenor de lo prescrito por el artículo 89° -numeral 5), literal a)- del Reglamento de dicha Ley. Respuesta No. 539: Afirmativo, exceptuando el cargo de Ingeniero Asistente de Residente de Obra, además ver respuesta a pregunta N° 12. _____________________________________________________________________

Pág. 185

Pregunta No. 540: Anexo 6 Equipo del Proyecto y Estructura Orgánica. Numeral: 6.1 Personal Clave – Arquitecto Jefe de Arquitectura. Página. 27 Solicitamos que para acreditar la experiencia del Arquitecto Jefe de Arquitectura se considere válido que el profesional requerido haya ejercido los cargos de “Especialista en Arquitectura” y/o “Residente de obra” y/o “Supervisor de Obra” en ejecución y/o supervisión de obra, que cumpla con los demás requisitos solicitados en las bases. Sustentamos la presente solicitud pues consideramos que lo importante para determinar si un profesional cuenta o no con la experiencia necesaria para cumplir con los requerimientos de la Entidad, no debe evaluarse tomando en cuenta la denominación del cargo que desempeñó, sino de las labores que este profesional realizó durante la ejecución del trabajo que sirve para acreditar su experiencia. En ese sentido, si dichas labores son aquellas que en calidad de experiencia exige la entidad contratante, debe entonces tomarse en cuenta al profesional sin importar la denominación del cargo ejercido en obra. Sobre este punto el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE ha establecido en su Pronunciamiento N° 576-2013/DSU que: “…Sin perjuicio de lo anterior, considerando que la experiencia es la destreza obtenida por la práctica reiterada de una actividad, este Organismo Supervisor ha indicado en diversas oportunidades que, en el caso de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. Debiendo tenerse presente además que dicha experiencia debe haberse obtenido en la ejecución de trabajos similares. De lo anterior se desprende que aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeñó sino las labores que realizó durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia…” Por lo expuesto, y en virtud del Principio de Libre Concurrencia y Competencia contenido en el Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que en los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores; solicitamos que para acreditar la experiencia del Arquitecto Jefe de Arquitectura se consideren válido los cargos de “Especialista en Arquitectura” y/o “Residente de obra” y/o “Supervisor de Obra” en ejecución y/o supervisión de obra, que cuenten con la experiencia requerida en las bases. Cabe señalar que las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado son también de observancia obligatoria en los procesos de selección encargados a Organismos Internacionales, a tenor de lo prescrito por el artículo 89° -numeral 5), literal a)- del Reglamento de dicha Ley.

Pág. 186

Respuesta No. 540: Se aceptará Especialista en Arquitectura, conforme a lo indicado en la Respuesta a la Pregunta No. 26. Negándose los otros cargos sugeridos. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 541: Anexo 6 Equipo del Proyecto y Estructura Orgánica. Numeral: 6.1 Personal Clave – Ingeniero de Instalaciones Sanitarias. Página. 27 Solicitamos que para acreditar la experiencia del Ingeniero de Instalaciones Sanitarias se considere válido que el profesional requerido haya ejercido los cargos de “Ingeniero Sanitario” y/o “Especialista en Instalaciones Sanitarias” en ejecución y/o supervisión de obra, que cumpla con los demás requisitos solicitados en las bases. Sustentamos la presente solicitud pues consideramos que lo importante para determinar si un profesional cuenta o no con la experiencia necesaria para cumplir con los requerimientos de la Entidad, no debe evaluarse tomando en cuenta la denominación del cargo que desempeñó, sino de las labores que este profesional realizó durante la ejecución del trabajo que sirve para acreditar su experiencia. En ese sentido, si dichas labores son aquellas que en calidad de experiencia exige la entidad contratante, debe entonces tomarse en cuenta al profesional sin importar la denominación del cargo ejercido en obra. Sobre este punto el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE ha establecido en su Pronunciamiento N° 576-2013/DSU que: “…Sin perjuicio de lo anterior, considerando que la experiencia es la destreza obtenida por la práctica reiterada de una actividad, este Organismo Supervisor ha indicado en diversas oportunidades que, en el caso de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. Debiendo tenerse presente además que dicha experiencia debe haberse obtenido en la ejecución de trabajos similares. De lo anterior se desprende que aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeñó sino las labores que realizó durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia…” Por lo expuesto, y en virtud del Principio de Libre Concurrencia y Competencia contenido en el Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que en los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores; solicitamos que para acreditar la experiencia del Ingeniero de Instalaciones Sanitarias se consideren válido los cargos de “Ingeniero Sanitario” y/o “Especialista en Instalaciones Sanitarias” en ejecución y/o supervisión de obra, que cuenten con la experiencia requerida en las bases.

Pág. 187

Cabe señalar que las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado son también de observancia obligatoria en los procesos de selección encargados a Organismos Internacionales, a tenor de lo prescrito por el artículo 89° -numeral 5), literal a)- del Reglamento de dicha Ley. Respuesta No. 541: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 14. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 542: Anexo 6 Equipo del Proyecto y Estructura Orgánica. Numeral: 6.1 Personal Clave – Ingeniero de Instalaciones Eléctricas. Página. 25 Solicitamos que para acreditar la experiencia del Ingeniero de Instalaciones Eléctricas se considere válido que el profesional requerido haya ejercido los cargos de “Ingeniero Electricista” y/o “Especialista en Instalaciones Eléctricas” y/o “Especialista en Instalaciones Electromecánicas” y/o “Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas” en ejecución y/o supervisión de obra, que cumpla con los demás requisitos solicitados en las bases. Sustentamos la presente solicitud pues consideramos que lo importante para determinar si un profesional cuenta o no con la experiencia necesaria para cumplir con los requerimientos de la Entidad, no debe evaluarse tomando en cuenta la denominación del cargo que desempeñó, sino de las labores que este profesional realizó durante la ejecución del trabajo que sirve para acreditar su experiencia. En ese sentido, si dichas labores son aquellas que en calidad de experiencia exige la entidad contratante, debe entonces tomarse en cuenta al profesional sin importar la denominación del cargo ejercido en obra. Sobre este punto el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE ha establecido en su Pronunciamiento N° 576-2013/DSU que: “…Sin perjuicio de lo anterior, considerando que la experiencia es la destreza obtenida por la práctica reiterada de una actividad, este Organismo Supervisor ha indicado en diversas oportunidades que, en el caso de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. Debiendo tenerse presente además que dicha experiencia debe haberse obtenido en la ejecución de trabajos similares. De lo anterior se desprende que aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeñó sino las labores que realizó durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia…” Por lo expuesto, y en virtud del Principio de Libre Concurrencia y Competencia contenido en el Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que en los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación

Pág. 188

de postores; solicitamos que para acreditar la experiencia del Ingeniero de Instalaciones Eléctricas se consideren válido los cargos de “Ingeniero Electricista” y/o “Especialista en Instalaciones Eléctricas” y/o “Especialista en Instalaciones Electromecánicas” y/o “Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecánicas” en ejecución y/o supervisión de obra, que cuenten con la experiencia requerida en las bases. Cabe señalar que las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado son también de observancia obligatoria en los procesos de selección encargados a Organismos Internacionales, a tenor de lo prescrito por el artículo 89° -numeral 5), literal a)- del Reglamento de dicha Ley. Respuesta No. 542: Afirmativo, Ver respuesta a pregunta N° 15. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 543: Anexo 6 Equipo del Proyecto y Estructura Orgánica. Numeral: 6.1 Personal Clave – Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones. Página. 28 Solicitamos que para acreditar la experiencia del Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones se considere válido al profesional Ingeniero Industrial que haya ejercido el cargo de “Especialista en Cableado Estructurado” en ejecución y/o supervisión de obra, que cumpla con los demás requisitos solicitados en las bases. Sustentamos la presente solicitud pues consideramos que lo importante para determinar si un profesional cuenta o no con la experiencia necesaria para cumplir con los requerimientos de la Entidad, no debe evaluarse tomando en cuenta la denominación del cargo que desempeñó, sino de las labores que este profesional realizó durante la ejecución del trabajo que sirve para acreditar su experiencia. En ese sentido, si dichas labores son aquellas que en calidad de experiencia exige la entidad contratante, debe entonces tomarse en cuenta al profesional sin importar la denominación del cargo ejercido en obra. Sobre este punto el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE ha establecido en su Pronunciamiento N° 576-2013/DSU que: “…Sin perjuicio de lo anterior, considerando que la experiencia es la destreza obtenida por la práctica reiterada de una actividad, este Organismo Supervisor ha indicado en diversas oportunidades que, en el caso de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. Debiendo tenerse presente además que dicha experiencia debe haberse obtenido en la ejecución de trabajos similares. De lo anterior se desprende que aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeñó sino las labores que realizó durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia…”

Pág. 189

Por lo expuesto, y en virtud del Principio de Libre Concurrencia y Competencia contenido en el Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que en los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores; solicitamos que para acreditar la experiencia del Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones se consideren válido al profesional Ingeniero Industrial que haya ejercido el cargo de “Especialista en Cableado Estructurado” en ejecución y/o supervisión de obra, que cuenten con la experiencia requerida en las bases. Cabe señalar que las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado son también de observancia obligatoria en los procesos de selección encargados a Organismos Internacionales, a tenor de lo prescrito por el artículo 89° -numeral 5), literal a)- del Reglamento de dicha Ley. Respuesta No. 543: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta N° 9. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 544: Anexo 6 Equipo del Proyecto y Estructura Orgánica. Numeral: 6.1 Personal Clave – Ingeniero de Instalaciones Mecánicas Especiales. Página. 27 Solicitamos que para acreditar la experiencia del Ingeniero de Instalaciones Mecánicas Especiales se considere válido que el profesional requerido haya ejercido el cargo de “Especialista en Instalaciones Electromecánicas” en ejecución y/o supervisión de obra, que cumpla con los demás requisitos solicitados en las bases. Sustentamos la presente solicitud pues consideramos que lo importante para determinar si un profesional cuenta o no con la experiencia necesaria para cumplir con los requerimientos de la Entidad, no debe evaluarse tomando en cuenta la denominación del cargo que desempeñó, sino de las labores que este profesional realizó durante la ejecución del trabajo que sirve para acreditar su experiencia. En ese sentido, si dichas labores son aquellas que en calidad de experiencia exige la entidad contratante, debe entonces tomarse en cuenta al profesional sin importar la denominación del cargo ejercido en obra. Sobre este punto el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE ha establecido en su Pronunciamiento N° 576-2013/DSU que: “…Sin perjuicio de lo anterior, considerando que la experiencia es la destreza obtenida por la práctica reiterada de una actividad, este Organismo Supervisor ha indicado en diversas oportunidades que, en el caso de los profesionales, la experiencia que resulta relevante es la obtenida realizando trabajos iguales o similares a aquellos que realizará durante la ejecución del contrato que se derivará del presente proceso. Debiendo tenerse presente además que dicha experiencia debe haberse obtenido en la ejecución de trabajos similares. De lo anterior se desprende que aquello que resulta importante para determinar si un profesional cuenta con la experiencia necesaria para asegurar la adecuada satisfacción de la Entidad, no será la denominación del cargo que desempeñó sino las labores que realizó durante la ejecución del trabajo que presente para acreditar su experiencia…”

Pág. 190

Por lo expuesto, y en virtud del Principio de Libre Concurrencia y Competencia contenido en el Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado que establece que en los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores; solicitamos que para acreditar la experiencia del Ingeniero de Instalaciones Mecánicas Especiales se consideren válido el cargo de “Especialista en Instalaciones Electromecánicas” en ejecución y/o supervisión de obra, que cuenten con la experiencia requerida en las bases. Cabe señalar que las normas establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado son también de observancia obligatoria en los procesos de selección encargados a Organismos Internacionales, a tenor de lo prescrito por el artículo 89° -numeral 5), literal a)- del Reglamento de dicha Ley. Respuesta No. 544: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 28. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 545: Anexo 4: Precio del Contrato a Suma Alzada de la Sección IV. Anexo 4.3 - Detalle de los Gastos Generales de las Obras Las Bases en su Anexo 4: Precio del Contrato a Suma Alzada de la Sección IV, indica que para el Anexo 4.3 - Detalle de los Gastos Generales de las Obras, se adjunte según formato o similar y en hoja de cálculo Excel en CD. Confirmar que la presentación del Anexo 4.3, puede presentarse en formato propio del postor oferente, pues entendemos que las bases permiten la presentación de dicho anexo en formato similar y no necesariamente según el formato de las Bases. Respuesta No. 545: Afirmativo, siempre que se distingan los gastos generales fijos y los gastos generales variables. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 546:

Sección: Memoria Descriptiva de la Especialidad de Arquitectura. Numeral: 2 Descripción General del predio. Página. 07 Considerando que el predio destinado para la construcción del Penal se encuentra ubicado en una zona fuera de expansión Urbana del distrito de Lomas, y considerado como terreno rústico, el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley Orgánica de Municipalidades No.27972, establece como norma el proceso de Habilitación de Tierras para fines Urbanos, a menos que haya sido declarado Habilitado de Oficio, por la Municipalidad respectiva.

Pág. 191

Solicitamos confirmar, si el predio cuenta con la Habilitación de tierras aprobadas por la Municipalidad Distrital de Santiago o Provincia de Ica, en concordancia con el Reglamento de Acondicionamiento Territorial, documento válido para efectos de trámite de Licencia de Construcción. Respuesta No. 546: Ver Respuesta a la Pregunta N° 50 literal b). _____________________________________________________________________

Pregunta No. 547: Sección: Memoria Descriptiva de la Especialidad de Arquitectura. Numeral: 2 Descripción General del predio Se requiere información respecto a los trámites de la Licencia de Construcción, su estado y modalidad correspondiente, puesto que el Art. 92º de la Ley Orgánica de Municipalidades, indica, que toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o privada, requiere una licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del cercado, y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de conformidad expedido por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según corresponda, además del cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios. Las licencias de construcción y de funcionamiento que otorguen las municipalidades deben estar, además, en conformidad con los planes integrales de desarrollo distrital y provincial.”. Respuesta No. 547: Remitirse a la respuesta 50 b) _____________________________________________________________________

Pregunta No. 548: Sección: Ficha Informática de Clasificación Ambiental (FICA). Numeral: 2.1.1 Ubicación del proyecto 2.1.3 Zonificación En la ficha informática de Clasificación Ambiental (FICA), indica que el proyecto se encuentra ubicado políticamente en el Distrito de Lomas, provincia y departamento de Arequipa, en el predio denominado Lote 2, inscrita en la SUNARP, en un área de 497,805.37 m2 y un perímetro de 2,915.25, asimismo indica que dicho predio se encuentra fuera del casco urbano calificado como terreno eriazo, según Resolución No. 112-2008-SBN-GO-JAR de fecha 26 de junio del 2008 de la Jefatura de adquisiciones y recuperaciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). Solicitamos a la entidad, nos proporcione las fichas registrales del predio inscritas ante la SUNARP, y plano de ubicación con las coordenadas UTM, así como copia de la Resolución indicada líneas arriba, documentos de interés para nuestra propuesta.

Pág. 192

Respuesta No. 548: Aclaración: inicialmente se contaba con el área del terreno que se indica en la FICA, sin embargo esta ha sido ampliada a 81 hectáreas a favor del MINJUS. Al respecto se proporciona las partidas registrales N° 12014430 de la SUNARP que acreditan el registro de los predios a nombre del MINJUS. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 549: Sección: Memoria Descriptiva de la Especialidad de Instalaciones Sanitarias AQP -00-IS-AP-AL-MD-1.1 INF IV. Numeral: 3.3 Sistema de Agua potable proyectado CONFIRMAR: 1.- Que el suministro de agua potable, se realizará mediante un pozo cuyo estudio, construcción y puesta en marcha estará a cargo del MINJUS (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) 2.- Se dice que a fin de garantizar el abastecimiento continuo de agua en caso de mantenimiento y/o inoperatividad del pozo en mención se prevé la construcción de una cisterna de almacenamiento de 380 m3 y una estación de bombeo el cual abastecerá al reservorio y que este abastecimiento de la cisterna lo realizarán por medio de camiones cisternas durante el tiempo de inoperatividad del pozo. El pozo en mención cuya construcción y puesta en marcha a cargo del MINJUS, estará operativa al inicio y el proceso de ejecución de la obra del Penal, puesto que se requiere el suministro de agua en forma continua para efectos pruebas hidráulicas permanentes en obra. Respuesta No. 549: 1. Ver Respuesta a la Pregunta No. 210. 2.- El pozo tubular abastecerá a la cisterna de almacenamiento de 380m3 y está a la vez impulsara a un tanque elevado la que distribuirá al Penal; conforme al expediente técnico. Sobre la consulta del suministro del agua utilizada para las pruebas hidráulicas, corresponde al contratista proveerla, por tanto los oferentes deberán considerarlo en los precios unitarios correspondientes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 550: PARTIDAS Y METRADOS. Numeral: Anexo 4.2.1.0-7 En el Anexo 4.2.10 – 7 (pabellón 7 enfermerías), indica en la partida 02.07.02.01 Falso cielo raso de Placas Registrables de 60x60 cm. un metrado de 67.48m2. Revisado la lámina BLOQUE DE ENFERMERIA CUADRO DE ACABADOS, Código ARE 07-TA 1.1, cuadro de acabados, respecto a la partida FALSO CIELO RASO DE PLACAS REGISTRABLES DE YESO DE 60x60x1cm. CON ESTRUCTURA VISTA, indica lo siguiente:

Pág. 193

- Pasillo 7 (No. De habitación 75) - Consultas, medicinas, Psiquiatrías (Habitaciones 58,61,80) - Rayos, revelados, mando, vestuario (habitaciones 82,83,57,122) - Tópico de procedimientos (Habitaciones 4,5) - Antesala, Mortuorio, laboratorio (Habitaciones, 03,45,62,55), En el plano AQP 07 DI 1.1, BLOQUE DE ENFERMERIA PLANO DE DISTRIBUCION PRIMER NIVEL, los metrados de las habitaciones indicadas en el cuadro de acabados son las siguientes - Pasillo 7 (No. De habitación 75).............................................................34.00 m2 - Consultas, medicinas, Psiquiatrías (Habitaciones 58,61,80)...................57.00m2 - Rayos, revelados, mando, vestuario (habitaciones 82,83,57,122).........34.10m2 - Tópico de procedimientos (Habitaciones 4,5).......................................63.70m2 - Antesala, Mortuorio, laboratorio (Habitaciones, 03,45, 62,55),........... 84.80m2 Haciendo un total de .........273.60m2 Existiendo discrepancia del anexo 4.2.1.0-7 y planos indicados. Teniendo en cuenta que la modalidad de contrato es a suma alzada, es necesario que el comité Especial compatibilice esta información. Respuesta No. 550: Ceñirse a lo indicado en los planos. En relación al cuadro de acabados, considerar que los siguientes ambientes tendrán el falso cielo raso indicado: - Pasillo 7 (No. De habitación 75).............................................................34.00 m2 - Rayos, revelados, mando, vestuario (habitaciones 82,83,57,122).........34.10m2 - Tópico de procedimientos (Habitaciones 4,5).......................................63.70m2 - Antesala, Mortuorio, laboratorio (Habitaciones, 03,45, 62,55),........... 84.80m2 Haciendo un total de .........216.60m2 Ver Enmienda 1, numeral 8. Se incluye en el Cuadro en Excel el metrado actualizado en la partida indicada. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 551: Plano AQP 07IS-AL-DI-1.1 Pabellón 07. Numeral: Sistema de drenaje Pluvial En los planos de Arquitectura AQP 07A D.I. 2.1, se aprecian figuras de gárgolas en techo para drenaje pluvial, sin embargo en planos sanitarios no se hace ninguna referencia del mismo, tanto en las montantes y redes de drenaje pluvial. Solicitamos instrucciones al respecto. Respuesta No. 551: El drenaje pluvial (canaletas y gárgolas) se encuentran considerados en la especialidad de arquitectura. Ver además Respuesta a la Pregunta No. 526. _____________________________________________________________________

Pág. 194

Pregunta No. 552: Expediente Técnico. Numeral: Especificaciones Técnicas Estructuras y Anexo 4.2.1.0-7.0 Infraestructura AQP. Página: Folio Nº 000019 de Especificaciones Técnicas – Estructuras De acuerdo a la definición de las Licencias y Permisos indicados en las Especificaciones Técnicas Generales se menciona que “La Gestión, tramitación y obtención de licencias y permisos ante las dependencias oficiales y/o municipales correspondientes, será responsabilidad del Contratista, quien deberá cumplir con las disposiciones legales que afecten la obra a construirse. Deberá llenarse los requisitos exigidos, hacer las notificaciones necesarias y procedentes así como los pagos respectivos.” Sin embargo revisando el Anexo 4.2.1.0-7.0 no se aprecia una partida presupuestal donde se mencione como concepto el pago y/o tramite de las licencias por lo que se solicita modificar el Anexo 4.2.1.0-7.0 e incluir esta partida presupuestal o en todo caso indicar como incluir este concepto en la propuesta económica a ofertar. Respuesta No. 552: Los costos insumidos por el Contratista en relación a licencias y permisos, serán estimados por los oferentes en su oferta económica, como un gasto general fijo. Además ver Respuesta a la Pregunta No. 50, literal b). _____________________________________________________________________

Pregunta No. 553: Expediente Técnico. Numeral: Especificaciones Técnicas Estructuras – Licencias y permisos. Folio Nº 000019 de Especificaciones Técnicas – Estructuras Durante la Visita Técnica de obra se visitó la Municipalidad Distrital de Santiago, se consulta si ante esta entidad se realizaran todos los trámites de Licencias y permisos que serían asumidos por el Contratista o en todo caso confirmar que los tramites serán efectuados por la Entidad. Respuesta No. 553: Los trámites y permisos requeridos, se efectuarán ante las instancias competentes. La Municipalidad distrital, es la jurisdicción, en la cual se ubica el proyecto. Ver además la Respuesta a la Pregunta 50 b). _____________________________________________________________________

Pregunta No. 554: Expediente Técnico. Especificaciones Técnicas Estructuras – Eliminación de Material Excedente. Folios Nº 000032 al Nº 000035 de Especificaciones Técnicas – Estructuras En las Especificaciones Técnicas de Estructuras se aprecia un listado importante de partidas de Eliminación de Material Excedente y durante la Visita Técnica de Obra se mencionó y encontró un área destinada como Botadero cercano al camino de acceso al proyecto. Se consulta si esta área cuenta con las autorizaciones correspondientes

Pág. 195

para efectuar el depósito de materiales excedentes y asimismo se consulta si existen otras áreas cercanas al proyecto que cuenten con autorización para emplearse como botaderos. Respuesta No. 554: Ver Respuesta a la Pregunta No. 19. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 555: Expediente Técnico. Especificaciones Técnicas Estructuras – Sobre Excavación. Folio Nº 000038 de Especificaciones Técnicas – Estructuras En las Especificaciones Técnicas de Estructuras se aprecia el Item 2.6.1 denominado “Sobre – Excavación” referido al volumen de Excavación que debido a las condiciones del terreno podrían producirse. Se consulta si los costos de estas sobre excavaciones serán pagadas por la Entidad a través de adicionales de obra ya que los metrados serán mayores a los metrados de excavación indicados en el Anexo 4.2.1.0-7.0. Respuesta No. 555: Considerar lo señalado en la Respuesta a la Pregunta No. 58. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 556: Expediente Técnico. Especificaciones Técnicas Estructuras – Planes de seguridad de excavación, y Plan de Control de Agua. Folio Nº 000046 de Especificaciones Técnicas – Estructuras En las Especificaciones Técnicas de Estructuras se observan dos conceptos relacionados al Plan de Seguridad de excavación y Plan de Control de Agua. Sin embargo el costo de la elaboración de estos planes no se encuentra indicado en el Anexo 4.2.1.0-7.0, por lo que se solicita incluirlos en el Anexo en mención. Asimismo se consulta en qué etapa de la ejecución de la obra serán presentados estos planes por el postor ganador. Respuesta No. 556: Los planes de seguridad de excavaciones y control de agua, que se mencionan en el documento ARE -00-E-ET-0.1 Especificaciones Técnicas Estructuras, es parte de las labores que llevarán a cabo los miembros del personal de obra (Ingenieros residentes, asistentes, responsables de seguridad, etc.). El momento de la presentación de este documento se señala en las especificaciones técnicas. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 557: Expediente Técnico. Especificaciones Técnicas Estructuras – Disponibilidad de Canteras. Folio Nº 000050 de Especificaciones Técnicas - Estructuras

Pág. 196

En las Especificaciones Técnicas de Estructuras así como en los Estudios de Mecánica de Suelos se mencionan sobre el uso de canteras para los agregados, materiales de relleno, afirmado, etc. Se consulta cuáles son las canteras autorizadas por la Entidad y que serán de disponibilidad para el Contratista, su ubicación y los tipos de materiales que se pueden obtener de cada cantera disponible. Respuesta No. 557: Ver Respuesta a la Pregunta No. 17. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 558: Expediente Técnico. Numeral: Especificaciones Técnicas Estructuras – Agua para la obra. Folio Nº 000135 de Especificaciones Técnicas – Estructuras De acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Estructuras se indica que “El agua empleada en la preparación y curado del concreto deberá ser de preferencia potable”. Es por ello que se consulta sobre cuál es la Entidad Concesionaria de Agua Potable que se encargaría de la provisión de Agua Potable para la preparación de concreto. Por otro lado En las Especificaciones Técnicas también se plantea la posibilidad de emplear fuentes de agua los cuales menciona que “Deberá ser fresca, limpia, libre de materias orgánicas, álcalis, ácidos y sales. Limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, material orgánico u otras sustancias que puedan ser nocivas al concreto o al acero y deberán cumplir con las Normas ASTM C94”. Ante ello se consulta sobre la ubicación y cantidad de las Fuentes de Agua recomendables por la Entidad que cumplan con las características descritas y que puedan ser empleadas en la preparación y curado de concreto. Respuesta No. 558: Se aclara que los costos de provisión y adquisición de los insumos y materiales a emplear en la obra, así como su disposición final son responsabilidad del Contratista de la Obra, por lo que los oferentes considerarán en sus análisis de precios unitarios de sus ofertas lo indicado. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 559: Expediente Técnico. Especificaciones Técnicas Estructuras – Diseño de Mezcla de Concreto. Folio Nº 000142 de Especificaciones Técnicas – Estructuras Revisando las Especificaciones Técnicas de Estructuras se encuentra el Ítem 8.2.4 “Grados de Concreto” en donde se encuentra una Tabla de Diseño de Mezclas de Concreto. En aquella Tabla se aprecia que el Slump de Diseño para Concretos de Resistencia 210, 245, 280 y 310 kg/cm2 es de 50mm (2 pulgadas) como máximo. Se consulta si la Entidad ratifica esta información técnica para la mezcla de concreto debido a que es probable que con este diseño no se pueda obtener una trabajabilidad idónea del concreto.

Pág. 197

Respuesta No. 559: Deberá ceñirse a lo establecido en el Expediente Técnico y el Reglamento Nacional de Edificaciones. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 560: Expediente Técnico. Especificaciones Técnicas Estructuras – Solado de Concreto. Folio Nº 000214 al Nº 000215 de Especificaciones Técnicas – Estructuras Revisando las Especificaciones Técnicas de Estructuras con respecto a la partida Solado e=0.10m de Concreto Premezclado f’c=100 kg/cm2 se aprecia que se plantea emplear Cemento Portland Tipo I. Es por ello que se consulta si la Entidad confirma que se empleara este tipo de Cemento para los Solados debido a que al estar en contacto con el terreno podría emplearse Cemento Tipo V. Respuesta No. 560: Se mantiene que el cemento en los solados, que se ha especificado en el expediente técnico y documentación técnica entregada a los oferentes, será con cemento Portland Tipo I.

Pregunta No. 561: Expediente Técnico. Especificaciones Técnicas Estructuras – Falso Piso. Folio Nº 000218 al Nº 000219 de Especificaciones Técnicas – Estructuras Revisando las Especificaciones Técnicas de Estructuras con respecto a las Partidas de Falso Piso e=0.10m de Concreto Premezclado f’c=210 kg/cm2 se aprecia que el Expediente Técnico plantea el uso de Cemento Portland Tipo I. Es por ello que se consulta si la Entidad confirma el uso de este tipo de Cemento debido a que al estar en contacto con el terreno (En el caso del metrado correspondiente al falso piso del primer nivel de todos los pabellones) se podría emplear Cemento Tipo V. Respuesta No. 561: Se mantiene que el cemento en los falsos pisos, que se ha especificado en el expediente técnico y documentación técnica entregada a los oferentes, será con cemento Portland Tipo I. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 562: Expediente Técnico. Planos y Sustento de Metrados de Obra Se solicita brindar los Planos del Proyecto de todas las Especialidades en Formato Autocad, debido a que los planos actualmente se encuentran en formato PDF y no se aprecian claramente sus medidas y al no estar en escala es dificultoso realizar mediciones. Asimismo es difícil ver los detalles constructivos y no se aprecia con

Pág. 198

claridad los textos indicados en los planos pertenecientes al DVD suministrado por la Entidad. Asimismo se solicita los sustentos de metrados en formato Excel para efectuar la revisión de todas las partidas que forman parte del alcance del presente proyecto. Respuesta No. 562: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 563: Expediente Técnico. Anexo 4.2.1.0-7.0 – Encofrado de Platea de Cimentación Revisando el Anexo 4.2.1.0-7.0 se aprecia que no se ha considerado el encofrado para la Platea de Cimentación de los siguientes elementos: - Ítem 01.14.03.03 Platea de Cimentación del Pabellón 14: Régimen Aislado

Hombres - Ítem 01.15.03.07 Platea de Cimentación del Pabellón 15: Bloque de Servicios En cambio en otros Pabellones si se ha considerado el Encofrado de la Platea de Cimentación y debido a las condiciones actuales del terreno se requerirá encofrar la Platea de Cimentación. Inclusive hay Especificaciones Técnicas de Encofrado y Desencofrado de Platea de Cimentación. Es por ello es que se solicita incluir la Partida de Encofrado y Desencofrado en Platea de Cimentación en los ítems anteriormente señalados. Respuesta No. 563: Se aclara que las partidas de encofrado y desencofrado de platea de cimentación se encuentran consideradas en las partidas de Vigas de Cimentación y Cimiento de Refuerzo. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 564: Expediente Técnico. Anexo 4.2.1.0-7.0 – Especialidad Arquitectura – Muros y Tabiques. Página: Ítem 02.01.01 Revisando en la especialidad de Arquitectura se encuentra en el Pabellón 01: Ingreso y Administración el ítem 02.01.01 denominado “Muros y Tabiques”. En ese rubro solo se ha considerado la partida “Muros de Ladrillo King Kong de Arcilla de Soga, C:A 1:5, E=1.5cm”. En este rubro no están incluyendo la partida correspondiente al Alambre de Refuerzo Horizontal en muros por lo que se solicita incluir esta partida en el Anexo 4.2.1.0-7.0. Respuesta No. 564: Los oferentes considerarán en precios unitarios el Alambre de Refuerzo Horizontal en muros, como un insumo de la partida Muros de Ladrillo King Kong de Arcilla de Soga,

Pág. 199

considerando la inclusión de dos alambres No. 8, cada tres hiladas anclados en el muro 50 cm. a cada lado. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 565: Expediente Técnico – Fórmula Polinómicas En el Expediente Técnico se encuentra las Fórmulas polinómicas correspondiente a las Especialidades de Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Mecánicas, Instalaciones Especiales y Sistema de Comunicaciones. Con ello se asume que se aplicara el Reajuste de precios empleando la Fórmula Polinómicas para todas las Especialidades mencionadas. Confirmar que se usara la Fórmula Polinómicas. Por otro lado no se encuentra la Fórmula Polinómicas de Equipamiento y Mobiliario y debido a que estos elementos tienden a variar su precio por lo que se solicita remitirnos la Fórmula Polinómica del Componente Mobiliario y Equipamiento Respuesta No. 565: Con respecto al reajuste del componente infraestructura, ver Respuesta a la Pregunta No. 42. El componente Mobiliario y Equipamiento no contará con fórmula polinómica por no corresponder. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 566: Expediente Técnico. Anexo 4.2.1.0-7.0 – Estructuras – Pabellón 13 Revisando los metrados de cotización indicados en el Anexo 4.2.1.0-7.0 se observa que las partidas correspondientes 01.13.03.10.01 y 01.13.03.10.02 son exactamente iguales y se denominan “Losa Maciza Camarote Mesa y Armario – Concreto Premezclado f’c=280 kg/cm2, Cem. Tipo I, Esp=10cm”. Ambas partidas están en m3 teniendo una de ellas un metrado de 51.91m3 y la otra un metrado de 519.12m3. Además se observa que no hay partidas de Encofrado y Desencofrado en la Losa Maciza para Mobiliario. Es por ello que se consulta si alguna de las partidas indicadas en los ítems indicados corresponde al encofrado, de ser así se sugiere corregir el Anexo 4.2.1.0-7.0 e incluir la partida de Encofrado y Desencofrado de Losa Maciza para Mobiliario. Respuesta No. 566: Ver Enmienda 1, numeral 8. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 567: Expediente Técnico – Instalaciones Eléctricas. Memoria Descriptiva. Folios N°000006 al N°000007

Pág. 200

En la Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas se indica que las líneas de Media Tensión serán subterráneas sin embargo en el Plano AQP -00-IE D1-1.1 no se aprecia el recorrido que realizara la Media Tensión por lo que se solicita remitirnos el plano del recorrido de la línea de Media Tensión. Por otro lado se consulta si ya se encuentra aprobado el proyecto de Media Tensión. Asimismo se consulta cual será el punto de factibilidad con la Empresa Concesionaria para el Suministro de energía eléctrica. Respuesta No. 567: Ver Respuesta a la Pregunta No. 212. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 568: Expediente Técnico. Planos de Instalaciones Eléctricas – Subestación Eléctrica. Plano AQP -00-IE-SE-1.1 De acuerdo al plano General de la Subestación Eléctrica N°1 AQP -00-IE-SE-1.1 se aprecia que las puertas no son superiores a los 2.50m de alto dificultando con ello el ingreso de los equipos a la Subestación Eléctrica. Es por ello que se solicita reformular el plano indicado y considerar un alto de la puerta de la subestación no menor a 3.50m. Por otro lado se solicita incluir en el Grupo Electrógeno un Tablero de Fuerza para la alimentación al cargador de baterías y deshumedecedor. Respuesta No. 568: En relación a la altura de las puertas, ceñirse a lo indicado en el expediente técnico y documentación técnica entregada a los oferentes. Los oferentes considerarán en precios unitarios, todo el equipamiento necesario para el funcionamiento de los grupos electrógenos, en la partida “Grupo Electrógeno”. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 569: Expediente Técnico. Instalaciones Eléctricas – Sub estación eléctrica. Plano AQP -00-IE-SE-1.1 De acuerdo al plano de Instalaciones Eléctricas AQP -00-IE-SE-1.1 se aprecia un detalle de las Bandejas de Media y Baja Tensión dentro de la Subestación Eléctrica. Se consulta si estas Bandejas serán de tipo escalerilla. Asimismo se solicita especificaciones técnicas de estos elementos. Respuesta No. 569: Ceñirse a lo indicado en el expediente técnico y documentación técnica entregada a los oferentes. Está definido en expediente técnico _____________________________________________________________________

Pág. 201

Pregunta No. 570: Expediente Técnico. Instalaciones Eléctricas – Transformador de potencia. Plano AQP -00-IE-SE-1.1 Se consulta si los Transformadores de potencia serán de tipo seco o de tipo refrigeración en aceite. Asimismo se consulta si el nivel de tensión para el transformador de potencia será de 22.9 Kv o 10.22.9 Kv. Respuesta No. 570: Los transformadores de potencia serán del tipo seco, con una tensión primaria de 10- 22.9 kV. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 571: Expediente Técnico. Instalaciones Eléctricas – Alimentadores en Baja Tensión Se consulta si el alimentador principal del sistema de Baja Tensión será de N2XOH (0.6/1.0Kv) y el Alimentador secundario de NH-80 (0.6Kv), LSOH. Asimismo se consulta si los Alimentadores secundarios serán en tomas de 4mm2. Respuesta No. 571: Ceñirse a lo indicado en el expediente técnico y documentación técnica entregada a los oferentes. Está definido en expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 572: Expediente Técnico. Instalaciones Eléctricas – Tableros TG-1, STG-1.1, TD Se consulta acerca de los tipos de interruptores termo magnético y diferencial a colocar en los Tableros Tg-1, STG-1.1 y TD. Asimismo se consulta si los tableros serán adosados a los muros o empotrados. Respuesta No. 572: Los interruptores termo magnéticos y diferenciales se encuentran en los esquemas unifilares de los diferentes pabellones, así como en las Memorias y Especificaciones Técnicas alcanzadas a los oferentes. Respecto a los tableros estos serán autosoportados; conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 573: Expediente Técnico. Instalaciones Eléctricas – Sistema de protección a tierra

Pág. 202

Se consulta con respecto a las características, procedimientos y/o recomendaciones a seguir con respecto a los sistemas de protección a tierra a emplear de los siguientes elementos: - Sistema de puesta a Tierra en Media Tensión. - Sistema de puesta a Tierra en Baja Tensión. - Sistema de puesta a Tierra del Neutro de Transformador. - Sistema de puesta a Tierra de Cómputo o Comunicaciones. Respuesta No. 573: Ceñirse a lo indicado en el expediente técnico y documentación técnica entregada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 574: Expediente Técnico. Instalaciones Eléctricas – Tomacorrientes e Interruptores Se consulta sobre las marcas y modelos autorizados y/o recomendados por la Entidad para efectuar el Suministro de Tomacorrientes e Interruptores en especial para los tomacorrientes en Sistema estabilizado. Asimismo se sugiere definir los puntos de energía normal y estabilizada en los planos eléctricos. Respuesta No. 574: Ver Respuesta a la Pregunta No. 333. Se aclara que en los planos eléctricos están diferenciados los puntos de energía normal y energía ininterrumpida. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 575: Expediente Técnico. Instalaciones Eléctricas – Bandejas Eléctricas Se solicitan los Detalles de las Bandejas Eléctricas en los planos eléctricos y se consulta si estas Bandejas Eléctricas llevaran tapas en todo su recorrido o solo en los tramos de bajada. Respuesta No. 575: Ver Respuesta a las Preguntas No. 229, No. 317 y No. 501. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 576: Expediente Técnico. Instalaciones Eléctricas – Sistema de Iluminación Se consulta si los tomacorrientes para iluminación de emergencia serán de tipo simple o doble. Asimismo se consulta si los circuitos de alumbrado de emergencia podrían ser independientes.

Pág. 203

Por otro lado se consulta si las luminarias antivandálicas podrían ser empotradas en lugar de ser adosadas por motivos de seguridad. Respuesta No. 576: Los tomacorrientes para iluminación de emergencia serán del tipo simple. Los circuitos de alumbrado de emergencia se han considerado independientes, conforme lo señala el expediente técnico El Proyecto contempla luminarias anti vandálicas empotradas y adosadas, conforme lo señala el expediente técnico _____________________________________________________________________

Pregunta No. 577: Expediente Técnico. Sistema de Comunicaciones – Data Center, Bandejas y tuberías Se consulta sobre el tipo de sistema de Bandeja Metálica en piso técnico de Data Center. ¿Se podría emplear Bandejas de tipo ranuradas de FoGo en lugar de Bandejas tipo escalerilla? Asimismo se consulta si las tuberías serán de tipo empotrado o adosado y además se consulta si las tuberías serán de tipo Conduit o PVC-P. Respuesta No. 577: Ceñirse a lo indicado en el expediente técnico y documentación técnica entregada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 578: Expediente Técnico. Sistema de Comunicaciones – CCTV perimetral De acuerdo a los planos del Sistema de Comunicaciones los tramos del circuito de CCTV perimetral son de longitudes considerables. Se consulta si se considerarán las fuentes de alimentación a este circuito. Respuesta No. 578: La alimentación eléctrica para los circuitos de CCTV se debe realizar de acuerdo a lo establecido en el plano ARE 00TV, SP 1.1 del Expediente Técnico, que establece la distribución en sectores. El alcance descrito en las especificaciones de la Zona de Detección es de 5 a 500m lo demás ceñirse a las especificaciones técnicas del proyecto _____________________________________________________________________

Pregunta No. 579: Expediente Técnico – Estructuras. Anexo 4.2.1.0-7.0 Infraestructura AQP y Plano General de PTAR. Plano AQP 00E-PT-1.1

Pág. 204

Revisando los metrados de cotización de precios indicados en el Anexo 4.2.1.0-7.0 no se aprecia partidas relacionadas a la impermeabilización de la Planta de Tratamiento a pesar de que en el plano General de PTAR AQP -00E-PT-1.1 se menciona que se debe “Impermeabilizar interiormente entre el muro, losa de fondo con un producto de Base Cementicio Xipex o similar en 2 capas de 1.2mm cada una”. Es por ello que se solicita incluir la partida de Impermeabilización en el Anexo 4.2.1.0-7.0. Por otro lado se consulta si para la Planta de Tratamiento se ha contemplado instalar Geomembrana como elemento impermeabilizante. De ser así se solicita planos de detalles de la Geomembrana indicando propiedades, espesores y/u otro detalle necesario para su cotización. Respuesta No. 579: Las especificaciones técnicas, características de las geomembranas, e impermeabilización, están incluidas en la especialidad de Instalaciones Sanitarias, por ejemplo ARE -00-IS-ET Especificaciones técnicas de la especialidad de Instalaciones Sanitarias. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 580: Anexo N°10: Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad y Anexo N°11: Sistema de Gestión Ambiental. Página: 65 y 66 Se cuenta con un documento denominado Plan SYSOMA, el cual contiene el detalle de las actividades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente dentro de la organización. En base a eso se consulta si este documento puede reemplazar a los Planes de Seguridad y Salud Ocupacional y al Plan Ambiental en un solo documento o necesariamente se tiene que separar en dos documentos de acuerdo a lo indicado en los Anexos N°10 y N°11. Respuesta No. 580: Se aclara que ambos sistemas deben presentarse por separado en los Anexos 10 y 11, respectivamente conforme a lo solicitado en las Bases del Concurso. Además ver Respuestas a las Preguntas No. 40, 129, 385 y 386. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 581: Anexo N°10: Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad y Anexo N°11: Sistema de Gestión Ambiental. Página: 65 y 66 Si se va a presentar los planes de Salud, Seguridad y Gestión Ambiental, se consulta si es necesario o no la presentación de Manuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente debido a que podría redundarse información con respecto a estos temas señalados.

Pág. 205

Respuesta No. 581: Se aclara que los oferentes deben presentar los Anexos 10 y 11 por separado, además ver Respuestas a las Preguntas No 40, 129, 385 y 386. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 582: PLANO ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS. Código: ARE031IS-AL DI 1.1 Se observa en los planos cruces de tubería afectando a elementos estructurales, debiendo incrementarse el número de cajas de registro para una recolección idónea de desagüe y evitar los cruces en elementos estructurales. Respuesta No. 582: Los cruces de las tuberías con los elementos estructurales se han compatibilizado con la especialidad de estructuras por lo que no es necesario incrementar el número de cajas de registro. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 583: PLANO ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS. Código: ARE021IS-AL DI 2.1 Se observa en los planos la carencia de válvulas de admisión de aire para baterías de desagüe Se sugiere incrementarlas dentro de los costos del presupuesto sanitario. Respuesta No. 583: Las válvulas de admisión de aire se encuentran en el número requerido para que ventilen adecuadamente los aparatos sanitarios. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 584: PLANO ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS. Código: ARE021IS-AL DI 2.1 En la Memoria y plano de detalle se indica el tipo de gabinetes ACI existente, unos con válvula angular con salida angular de 1 ½” únicamente y otros gabinetes solo con salida angular de 2 ½”. Sin embargo en plano de planta no se especifica cuáles son de un tipo o de otro. Se requiere mejorar la compatibilidad de estos documentos técnicos.

Pág. 206

Respuesta No. 584: Se encuentran especificados en los planos de isometría, esquemas y detalles; las que indican el número de gabinetes y en que planos se ubican. Por ejemplo el Plano ARE12-IS-SC DI 2.1 _____________________________________________________________________

Pregunta No. 585: Anexo N°5: Programa Preliminar del Oferente. Página: 48 De acuerdo a lo solicitado en el Anexo N°5: Programa Preliminar del Oferente se consulta lo siguiente: a) Solicitan el Cronograma de ejecución en MS Project donde la unidad de tiempo

será semanal. Se consulta si el Cronograma de ejecución corresponde a la presentación solamente del Diagrama Gantt indicando la ruta crítica del proyecto, hitos y frentes de trabajo de manera similar en contenido y con formato similar al cronograma Gantt elaborado por la Entidad y que se encuentra en el Expediente Técnico. Además se consulta si para la elaboración del cronograma Gantt es válido la presentación de solo las siguientes columnas: - Nombre de Tarea, Duración (en días), Fecha de Comienzo y Fecha de Fin. De presentarse fechas de inicio y fin de actividades se solicita a la Entidad indicarnos la fecha de inicio del proyecto para la elaboración del cronograma.

b) De acuerdo a las Bases del proceso se solicita la Tecnología de programación de obra a ser aplicada en la ejecución del proyecto. Se consulta cual es la información que se debe desarrollar y al cual se debe enfocar para poder cumplir correctamente con el requisito solicitado.

c) De acuerdo al Cronograma de utilización del personal de obra, materiales y

equipos en las fases del proyecto solicitados en las bases se consulta en que formato (Excel o Ms Project) deberá ser presentado y que elementos debe contener. Asimismo se consulta si estos cronogramas serán mensuales o semanales. Además se consulta si los cronogramas pueden ser separados por especialidades. Por otro lado se consulta que deberá contener como mínimo el Plan de Comunicaciones y el Plan de Adquisición de Materiales y Equipos de Instalaciones.

d) De acuerdo a la solicitud del Cronograma de Desembolsos y Curva de Inversiones

acumuladas se consulta si solo por motivo de presentación. Estos Cronogramas pueden ser presentados por todas las Especialidades del proyecto.

Respuesta No. 585:

a) Se aclara que el cronograma de ejecución puede presentarse por meses, considerando las principales actividades y frentes de trabajo considerados.

b) Se aclara que los oferentes deben indicar y describir la tecnología de programación a emplear, pudiendo ser en base a metodologías u otras teorías de programación, teniendo en cuenta los frentes de trabajo y naturaleza de las obras.

Pág. 207

c) Se aclara que los cronogramas de utilización de personal, materiales y equipos puede ser mensuales y seleccionando los principales insumos, será de elección del oferente el desagregado de estos cronogramas, pudiendo ser por especialidades o por frentes de trabajo. El plan de comunicaciones es una descripción de las herramientas o metodologías que proponen implementar para las comunicaciones dentro y fuera de la obra. En cuanto al plan de adquisiciones de materiales y equipos de instalaciones, son consideraciones o metodologías que considera para este fin.

d) Afirmativo, pueden presentarse cronogramas de desembolsos o curvas de inversiones generales por todo el proyecto.

_____________________________________________________________________

Pregunta No. 586: Numeral 8.3: Equipo Mínimo. Página: 29 Se solicita que en el ítem 8 y 9 se cambie esta característica: Camión cama baja de 30 tn Camión plataforma de 40 tn Por esta otra forma Camión cama baja de 40 tn Camión plataforma de 30 tn Al parecer ávido un error ya que la cama baja lleva los equipos y maquinarias de gran tonelaje y el de plataforma lleva los materiales por lógica debe ser de menor tonelaje que la cama baja, es lo que mayormente existe en el mercado. Respuesta No. 586: Se aclara que las especificaciones propuestas, serán consideradas como características equivalentes de los equipos propuestos para la ejecución de las obras, además ver Enmienda 2, numeral 3. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 587: En Referencia al Estándar de Radiocomunicación a utilizar. En el ítem 7.6.1 y 7.6.2 se especifica: Estación Repetidora de Radio Digital “Convencional”. Debido a esto se solicita aclarar que el estándar a utilizar deberá ser P25 puesto que no existe modo de operación convencional en el estándar de Radio TETRA. De igual manera, en el ítem 7.6.2.2 se especifica que la banda de frecuencia a utilizar es VHF. Debido a esto, se solicita aclarar que el estándar a utilizar deberá ser P25 puesto que el estándar de radio TETRA no opera en la Banda de VHF. Respuesta No. 587: Las características técnicas del Sistema de Radio a ser implementado, incluyendo las bandas de operación (350, 380-400, 410-430, 450-470 y 806-870 MHz), deberán estar en concordancia con el estándar del Sistema de Radio (TETRA) adoptado por la Policía Nacional del Perú - PNP, para su completa y total compatibilidad. _____________________________________________________________________

Pág. 208

Pregunta No. 588: En el ítem 7.6.2.2 “Hardware de Estación Repetidora” en la lista de componentes se menciona: “Cinco (4) Repetidoras, correspondiente a 4 canales de radio”. Por favor, aclara que son 4 repetidoras de radio que ofrecerán 4 canales de comunicación. Respuesta No. 588: Proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.6.2.2 -Hardware Estación Repetidora de la Memoria Descriptiva, Sistema de Comunicaciones y Seguridad , conforme al expediente técnico _____________________________________________________________________

Pregunta No. 589: Por favor, confirmar que se podrá ofertar combinadores a partir de cuatro (04) cavidades, debido a los 04 equipos repetidores a utilizar. Respuesta No. 589: Ver Respuesta a la Pregunta No. 588. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 590: En el Item 7.6.4, se menciona: “que el cable para alimentar las antenas de radio partirán desde la base del reservorio de agua”. Por tal motivo confirmar que las Estaciones Repetidoras, se instalarán en la base del reservorio de Agua y aclarar si se debe incluir una Caseta o Shelter de comunicaciones. Respuesta No. 590: Proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.6.2.2 -Hardware Estación Repetidora, 7.6.4 -Estructuras de Comunicaciones, de la Memoria Descriptiva, Sistema de Comunicaciones y Seguridad - AQP, y Plano ARE 00TV, EQ 2.1, del Expediente Técnico- ARE, documentos técnicos alcanzado a los Oferentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 591: En el Item 7.6.5.2, se menciona: “la consola se conecta directamente a la red de transporte IP del sistema de radio sin gateways ni cajas de interfaz”. Por favor, confirmar que lo que se necesita es una consola que se conecte al sistema de radio desde cualquier punto con conexión a red sin necesidad de un Gateway o interfaz para conectarse a la red IP. Respuesta No. 591: Proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.6.5.2 -Operabilidad, 7.6.2.2 -Hardware Estación Repetidora y 7.6.4 -Estructuras de Comunicaciones, de la Memoria

Pág. 209

Descriptiva, Sistema de Comunicaciones y Seguridad - ARE, y Plano ARE 00TV, EQ 2.1, del Expediente Técnico- ARE, documentos técnicos alcanzado a los Oferentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 592: Con respecto a las especificaciones de Radio Portátil detallada en el ítem 7.6.6, se solicitan lo siguiente: -“Doble pestillo de sujeción para batería”, por favor confirmar que se podrá ofrecer equipos que cuenten con diferentes mecanismos de sujeción de la batería, siempre y cuando aseguren el mismo nivel de robustez (que cumplan el estándar MIL-STD-810-G). - “Interruptor de 3 posiciones”, partiendo de la premisa que un interruptor sirve para cambiar de zonas de operación (cuando una radio opera en múltiples sistemas). Por favor, confirmar que se podrá presentar equipos que tengan capacidad de trabajo con múltiples zonas pero con otro mecanismo para la navegación entre estas. Respuesta No. 592: -Doble pestillo de sujeción para batería: Proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.6.6 -Radio Portátil, de la Memoria Descriptiva, Sistema de Comunicaciones y Seguridad, AQP. -Interruptor de 3 posiciones: Proceder de acuerdo al numeral 7.6.6 Radio Portátil, un interruptor de 3 posiciones o mecanismo seguro equivalente con las mismas funciones. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 593: Con respecto a las especificaciones de Radio Portátil detallada en el ítem 7.6.6, por favor confirmar lo siguiente:

- Confirmar que las radios tengan Pantalla a color, para una más rápida y fácil visibilidad en una llamada de emergencia, ya que un color llamativo permite al usuario identificar una emergencia más rápidamente.

- Confirmar que las radios tengan la capacidad de habilitar la función de Bluetooth y GPS a futuro sin ningún hardware adicional, ya que se permite que el personal del INPE y PNP puedan utilizar accesorios inalámbricos permitiendo una operación más dinámica del personal.

- Confirmar que las radios deben tener certificación IP 67, el cual es un estándar que nos asegura la robustez del equipos, indicando que pueden soportar cualquier condición de polvo (los penales se encuentran en el desierto) e incluso ser sumergidos en agua sin que se malogren o dejen de funcionar.

- Confirmar que las radios deben tener mecanismos para suprimir el ruido de fondo y/o ambiental mediante hardware y software, esto nos va a permitir tener una comunicación más legible debido a la mitigación de ruido ambiental (ruido de sirena, alarma, motores, etc.) en las comunicaciones.

Pág. 210

Respuesta No. 593: Proceder de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.6.6 - Radio Portátil, de la Memoria Descriptiva, Sistema de Comunicaciones y Seguridad – ARE. Respecto al tema ambiental, los equipos deberán respetar los estándares de calidad en cuanto a la generación de ruido (D.S Nº 085-2003-PCM), los mismos que se establece en el Plan de Manejo Ambiental descrito en la DIA. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 594:

Para asegurar un correcto funcionamiento de la solución, por favor confirmar que las Estaciones Repetidoras y las Consolas, deberán ser de un mismo fabricante a fin de asegurar la mejor compatibilidad entre estos elementos.

Respuesta No. 594: Proceder de acuerdo a lo establecido en los numerales 7.6.1 Introducción, del numeral 7.6 Sistema de Radio Doble Banda; numerales 7.6.5.1 – Características y 7.6.5.2 –Operabilidad, del numeral 7.6.5 -Consola de Operación y Despacho; de la Memoria Descriptiva, Sistema de Comunicaciones y Seguridad – AQP. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 595:

Por favor confirmar si se requiere en la propuesta terminales de radio móviles y bases, así como sus especificaciones.

Respuesta No. 595: En relación a terminales de radio y bases del Sistema de Radio Doble Banda, proceder de acuerdo a lo establecido en la planilla de metrado del Establecimiento Penitenciario Arequipa alcanzado a los Oferentes. Ver además la Respuesta a la Pregunta No. 593. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 596: Por favor confirmar las cantidades de los terminales de radio.

Respuesta No. 596: En relación a la cantidad de terminales de radio del Sistema de Radio Doble Banda, proceder de acuerdo a lo establecido en la planilla de metrado del Proceso de Selección del Establecimiento Penitenciario Arequipa alcanzado a los Oferentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 597: Sección III. Método y Criterios de la Evaluación. Anexo 6 – Equipo del proyecto y estructura orgánica. Pág. 24.

Pág. 211

Piden: Para el Personal Clave que se describe a continuación, se deberá considera como “obras similares” a la construcción de edificaciones con áreas construidas iguales o mayores a 20,000 m2, en: Infraestructura de seguridad (centros policiales, establecimientos penitenciarios), Infraestructura educativa (colegios, universidades, institutos), Infraestructura de salud (hospitales, clínicas, centros médicos), edificios de servicios públicos o privados (teatros, bibliotecas, museos, estadios, coliseos), centros comerciales. En este punto solicitamos que bajen el rango de los 20,000 m2, ya que es incongruente que le pongan un parámetro a los profesionales, en área mínima construida y para la Experiencia de obras no le pongan un mínimo de área construida, anulen esos 20,000 m2 o bajarlo a 10,000 m2 ya que hay más obras de esa magnitud de m2 y eso haría que el proceso tenga más pluralidad y puedan participar más profesionales ya que obras con ese metraje de área construida no hay muchas y eso se reduce con la definición de obras similares. Que también solicitamos que se pueda agregar en edificios de servicios públicos o privados (sedes judiciales). Respuesta No. 597: Ver Respuesta a la Pregunta No. 21. Además ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 598: Sección III. Método y Criterios de la Evaluación. Anexo 6 – Equipo del proyecto y estructura orgánica. Ítem 6.1 Personal Clave. Pág. 24,25 y 26. Se le solicita a todos los profesionales de este punto lo siguiente: Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios,……….., en obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. En este punto solicitamos que se le quite los 08 meses mínimo de trabajo al profesional, porque la experiencia se da por el cargo que ocupas y los años de servicios desempeñándote en el cargo solicitado, mas no la cantidad de servicios y los meses en cada uno de ellos como lo están pidiendo líneas arriba. Respuesta No. 598: Ver Enmienda 1, numeral 2, además ver Respuesta a la Pregunta No. 7. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 599: BASES, PRESENTACIÓN DE OFERTAS (ARTÍCULO 21). PAG. 06 DEBIDO A LA IMPORTANCIA Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A LICITAR Y CON EL OBJETIVO DE ANALIZAR A DETALLE TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE OTORGUE UNA

Pág. 212

PRORROGA DE 30 DÍAS A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. Respuesta No. 599: Ver Respuesta a la Pregunta No. 4. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 600: BASES, ACLARACIONES. (ARTÍCULO 8). PAG. 04 SERIAN TAN AMABLES DE CONSIDERAR UNA FECHA MÁS PARA EL ENVIÓ DE CONSULTAS, POSTERIOR A LA FECHA DE ENVIÓ DE RESPUESTAS POR PARTE DE LA UNOPS CON EL OBJETIVO DE DESPEJAR CUALQUIER RESPUESTA QUE SIGA SIN QUEDAR CLARA. Respuesta No. 600: Ver Respuesta a la Pregunta No. 404. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 601: BASES, ANEXO 2 – GARANTÍA BANCARIA DE OFERTA. PAG. 13

LA GARANTÍA DE OFERTA INDICADA, EN CASO DE SER CONSORCIO, SERA PROPORCIONADA POR CONSORCIO O POR CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO. FAVOR DE ACLARAR.

LA GARANTÍA DE OFERTA SERÁ VÁLIDA HASTA 30 DÍAS DESPUÉS DEL PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA Y A SU VEZ LA OFERTA TENDRÁ UN PERIODO DE VALIDEZ DE 90 DÍAS, POR LO QUE ENTENDEMOS QUE EL PLAZO TOTAL DE VALIDEZ ES DE 120 DÍAS, CORRECTO? FAVOR DE ACLARAR

ENTENDEMOS QUE LOS “DÍAS” INDICADOS PARA LA VALIDEZ DE LA OFERTA, SON DÍAS NATURALES. FAVOR DE CONFIRMAR Respuesta No. 601:

La Garantía de Oferta será proporcionada por el Consorcio, en donde deberá consignarse el nombre de las empresas que lo integran.

Afirmativo, además ver respuesta a pregunta N° 45.

Afirmativo. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 602: 18. ARANCELES E IMPUESTOS. PAG. 14 FAVOR DE INDICAR QUE IMPUESTOS DIRECTOS Y OTROS IMPUESTOS Y ARANCELES HABRÍA DE CONTEMPLARSE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, YA QUE NO QUEDA CLARO.

Pág. 213

Respuesta No. 602: Se aclara que las ofertas deben incluir todos los impuestos de Ley, además ver Respuesta a la Pregunta No. 279. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 603: BASES, 8.5.5 ACTIVOS LÍQUIDOS. PAG. 31

1) CERTIFICACIÓN DE LOS SALDOS EN CAJA Y/O CUENTAS A LA VISTA Y/O CERTIFICADOS EN ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS EXPRESAMENTE RECONOCIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS DEL PERÚ.

Y/O

2) CARTA EMITIDA POR ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS EXPRESAMENTE RECONOCIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS DEL PERÚ (SBS)

FAVOR DE ACLARAR SI LOS REQUISITOS ANTERIORMENTE LISTADOS, SE PRESENTARAN POR CONSORCIO O POR CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO. Respuesta No. 603: Se aclara que los activos líquidos serán presentados por uno, algunos o todos los miembros del Consorcio. Además ver Respuestas a las Preguntas No. 44 y 394. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 604: SECCIÓN III MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PAG. 19 FAVOR DE ACLARAR COMO SERA EL MÉTODO DE EVALUACIÓN, AUNQUE SE TRATA DE UN SISTEMA BINARIO, HAY DOCUMENTOS INDICADOS COMO “NO APLICA PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS” Y EN OTROS DOCUMENTOS “SEÑALA VERIFICAR Y ACLARAR”. HAY CIERTAS CONTRADICCIONES CON LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SE ADJUDICARA A LA EMPRESA QUE PRESENTE EL MENOR PRECIO? FAVOR DE ACLARAR. Respuesta No. 604: Ver Respuesta a la Pregunta No. 281. Además ver Respuesta a la Pregunta No. 72. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 605: ANEXO 3 – DATOS DEL OFERENTE PAG. 21 ANEXO 6 – EQUIPO DEL PROYECTO Y ESTRUCTURA ORGÁNICA, PAG. 23 8.2 EXPERIENCIA EN OBRAS. PAG. 28

Pág. 214

8.4 SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA. PAG. 30 Y EN CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DONDE INDIQUE QUE SE ENTREGARA COPIA SIMPLE EN EL CASO DE EMPRESAS EXTRANJERAS, ESTA INFORMACIÓN SE PODRÁ PRESENTAR EN COPIA SIMPLE, FAVOR DE CONFIRMAR. Respuesta No. 605: Afirmativo, toda la documentación indicada se presentara en copia simple, y si corresponde acompañadas por una traducción simple al español del documento presentado. Además ver Respuesta a la Pregunta No. 152. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 606: BASES ANEXO 6 – EQUIPO DEL PROYECTO Y ESTRUCTURA ORGÁNICA. PAG. 23 LA EXPERIENCIA DEBERÁ ESTAR RESPALDADA EN CADA CASO POR COPIA SIMPLE DEL ACTA DE RECEPCIÓN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO, O CERTIFICADO DE TRABAJO, EMITIDOS POR LA EMPRESA CONTRATANTE DEL SERVICIO, EN SEÑAL DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA. ESTOS DOCUMENTOS DEBERÁN CONFIRMAR LA NATURALEZA, LA MAGNITUD Y EL PERÍODO DE LOS SERVICIOS. DADO QUE LAS ENTIDADES O PROPIETARIOS DE LAS OBRAS EMITEN LAS CERTIFICACIONES DIRECTAMENTE A LOS CONTRATISTAS RESPALDANDO LA CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, SUGERIMOS QUE SE LA EMPRESA CONTRATISTA PUEDA PRESENTAR UNA MANIFESTACIÓN FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL DE QUE SE TRATE. Respuesta No. 606: Ver Respuestas a las Preguntas No. 88 y 95. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 607: ANEXO 12 – SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES PROPUESTOS. NO APLICA PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS. DADO QUE ESTE ANEXO NO SE CONSIDERARA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, SUGERIMOS QUE ESTA INFORMACIÓN NO SE INCLUYA EN LAS MISMAS. Respuesta No. 607: Afirmativo, ver Respuesta a la Pregunta No. 130. _____________________________________________________________________

Pág. 215

Pregunta No. 608: ANEXO 13 – FUENTES PROPUESTAS DE MATERIALES NATURALES. NO APLICA PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS. DADO QUE ESTE ANEXO NO SE CONSIDERARA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS, SUGERIMOS QUE ESTA INFORMACIÓN NO SE INCLUYA EN LAS MISMAS. Respuesta No. 608: Afirmativo, ver Respuesta a la Pregunta No. 130. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 609:

BASES, 8.5.1 DECLARACIÓN DEL PAGO ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA. 8.5.2 DECLARACIÓN DEL ÚLTIMO PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA. PAG. 30 8.5.1 PRESENTAR COPIAS SIMPLES DE LAS DECLARACIONES DE PAGO ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA ENTREGADA A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT) POR EL EJERCICIO DE LOS AÑOS 2013 Y 2014. 8.5.2 PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DEL ÚLTIMO PAGO MENSUAL EFECTUADO POR EL IMPUESTO A LA RENTA Y EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) COMO EMPRESA EXTRANJERA, CUALES SON LO DOCUMENTOS SIMILARES A PRESENTAR. Respuesta No. 609: En cuanto a las empresas extranjeras que les corresponde esta declaración del pago anual del impuesto a la renta, deberán presentar certificación similar del País de origen, de los últimos dos ejercicios, según los años que correspondan y de ser el caso con traducción simple al español. En cuanto a las empresas extranjeras que les corresponde declaración mensual, presentarán el último mes declarado, y de ser el caso con traducción simple al español. _____________________________________________________________________

Pág. 216

Pregunta No. 610: ANEXO 14 - DECLARACIÓN SUCINTA DE LOS MÉTODOS PROPUESTOS PAG. 69. ¿SE PODRÁ PRESENTAR UNA METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DISTINTA A LA ESTABLECIDA EN LAS BASES Y ANEXOS ENTREGADOS? Respuesta No. 610: Se aclara que el Anexo 14 corresponde a los métodos que propone el Oferente, en concordancia con el Expediente Técnico y el Contrato, debiendo desarrollar los aspectos que se solicitan en dicho anexo. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 611: ANEXO 19 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO. PAG. 32 FAVOR DE INDICAR SI PODREMOS QUITAR O ADICIONAR ELEMENTOS, O NOS DEBEREMOS APEGAR A LO INDICADO EN EL ANEXO 19 Y ANEXO A. Respuesta No. 611: Ver Respuesta a la Pregunta No. 257 y No. 258. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 612: ANEXO 4.1 PLANILLA DE PROPUESTA ECONÓMICA. PAG. 45 ESTE FORMATO ESTA COMPUESTO POR DOS APARTADOS, A. PRESUPUESTO DE OBRA, EL CUAL INCLUYE SIETE (7) SUBPARTIDAS, Y EL OTRO APARTADO B. PRESUPUESTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CON UNA SUBPARTIDA CON EL MISMO NOMBRE. DADO QUE EL CONTRATO ES A SUMA ALZADA, SOLICITAMOS QUE A LA PARTIDA 8.00 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, SE LE INCLUYA GASTOS GENERALES, UTILIDAD E IMPUESTOS GENERALES Y QUE EL FLETE ESTE CONSIDERADO DENTRO DE SU COSTO DIRECTO. Respuesta No. 612: Ver Respuesta a la Pregunta No. 291. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 613: ANEXO 4.1 PLANILLA DE PROPUESTA ECONÓMICA. PAG. 45 FAVOR DE INDICAR ¿QUE PERMISOS Y LICENCIAS DE SE DEBERÁN CONSIDERAR, CON QUE AUTORIDAD SE DEBERÁN DE TRAMITAR Y A CARGO DE QUIEN ESTARÁ LA GESTIÓN Y COSTOS DE ESTOS PERMISOS?

Pág. 217


Pregunta No. 614: CONTRATO DE OBRAS A SUMA ALZADA DE LA ENTIDAD FAVOR DE INDICAR ¿CUAL SERA LA FORMA DE PAGO, MENSUAL, SEMANAL, ETC. Y CUALES SERÁN LOS PLAZOS PARA LA ENTREGA, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS FACTURAS U ORDENES DE TRABAJO QUE PRESENTE EL CONTRATISTA? Respuesta No. 614: Se aclara que los periodos de valorización serán mensuales y se regirán por lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 615: 02- PLANOS (CD) SOLICITAMOS ATENTAMENTE SE PROPORCIONEN LOS PLANOS EN FORMATO DWG (AUTOCAD), CON EL OBJETIVO DE REVISAR LA INFORMACIÓN Y CONFIRMAR LA VOLUMETRÍA Respuesta No. 615: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 616: VISITA DE OBRA EN LA VISITA DE OBRA DONDE SE DIO UN RECORRIDO AL SITIO DE LOS TRABAJOS, SE OBSERVARON ASENTAMIENTOS HUMANOS, POR LO ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE LOS PREDIOS SE ENTREGARAN COMPLETAMENTE LIBERADOS CON EL OBJETIVO DE INICIAR LAS ACTIVIDADES EN LA FECHA QUE SE SEÑALE COMO INICIO DEL PROYECTO, SIN RETRASO. FAVOR DE CONFIRMAR. Respuesta No. 616: En el área donde se construirá el establecimiento penitenciario, no hay asentamientos humanos. Se confirma que los predios serán entregados totalmente liberados. _____________________________________________________________________

Pág. 218

Pregunta No. 617: VISITA DE OBRA SOLICITAMOS ATENTAMENTE A “LA ENTIDAD” NOS PUEDAN ACLARA LO SIGUIENTE: • ¿COMO SE HARÁ LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA?, ¿HAY UN PROYECTO ALTERNO PARA LLEVAR LA ALIMENTACIÓN A PIE DE OBRA? • LO MISMO SUCEDE CON EL AGUA POTABLE, EN LOS PLANOS SE APRECIA UN PUNTO DE CONEXIÓN, PERO ¿COMO SE ALIMENTA?. • PARA LA INSTALACIÓN SANITARIA, ¿HAY UN PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO?, ¿HACIA DONDE SE ENVÍAN LAS DEMASÍAS?. • NO SE DISTINGUEN PLANOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, FAVOR DE PROPORCIONARLOS O DE INDICARNOS CUAL ES SU CLAVE HAY UN LISTADO DE PLANOS Y DOCUMENTOS, PERO NO TIENEN UNA DESCRIPCIÓN, SERIA DE MUCHA UTILIDAD ESE MISMO LISTADO PERO CON TÍTULOS A LOS QUE SE REFIERE CADA PLANO O DOCUMENTO, PARA FACILITAR SU IDENTIFICACIÓN, FAVOR DE CONSIDERARLO. Respuesta No. 617: En relación a las instalaciones eléctricas ver Respuesta a las Preguntas No. 212 y No. 269. En relación a las instalaciones sanitarias ver Respuesta a la Pregunta No. 210 y No. 211. En relación al sistema contra incendios, los planos se encuentran en el expediente técnico y documentación técnica alcanzada a los oferentes (Ver Instalaciones Sanitarias, archivo 4-SC). Ver Enmienda No 1, numeral 8. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 618: VISITA DE LA OBRA SE ENTIENDE QUE LOS TRABAJOS DE DERECHO DE VÍA, LA ACOMETIDA, ETC. ¿FORMARAN PARTE DE OTRO CONTRATO?, FAVOR DE CONFIRMAR SI LO ANTERIOR ES CORRECTO. Respuesta No. 618: Los trabajos dentro del derecho de vía serán de responsabilidad del Contratista, quien deberá gestionar los permisos respectivos ante la entidad correspondiente. Adicionalmente ver respuesta a la pregunta N° 617. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 619: FAVOR DE PROPORCIONAR UNA COPIA DE LA CONSTANCIA DEL INRENA (INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES) REFERENTE A LAS

Pág. 219

AFECTACIONES DE ÁREAS NATURALES, EN EL ENTENDIDO QUE DE NO CONTAR CON LO ANTERIOR, LA ENTIDAD SE HARÁ RESPONSABLE DE OBTENERLA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS. Respuesta No. 619: Ver Respuesta a la Pregunta No. 266. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 620: FAVOR DE INDICAR SI ¿LA ENTIDAD PROPORCIONARA ALGÚN MATERIAL Y/O ALGUN EQUIPO DE INSTALACIÓN? EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿ESTE MATERIAL O EQUIPO QUE SUMINISTRE LA ENTIDAD ESTARÁ EXENTO DE COSTO PARA EL CONTRATISTA Y ESTARÁ EXIMIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN CUANTO A SU CALIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN? FAVOR DE ACLARAR. Respuesta No. 620: Negativo _____________________________________________________________________

Pregunta No. 621: EN CASO DE QUE EN EL PREDIO DONDE SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS, SE ENCONTRARAN RESTOS ARQUEOLÓGICOS QUE PROVOCARA RETRASOS EN LA OBRA, ENTENDEMOS QUE LA ENTIDAD RECONOCERÁ Y SE HARÁ RESPONSABLE DEL RETRASO EN TIEMPO Y COSTO. FAVOR DE CONFIRMAR. Respuesta No. 621: La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la cual se aplicará en la ejecución contractual, establece los procedimientos que se aplicarán en el supuesto indicado. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 622: CD EN CASO DE EXISTIR UNA DISCREPANCIA ENTRE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS, ES DECIR, BASES, CATALOGO DE CONCEPTOS, PLANOS, ESTUDIOS, ADENDAS ETC. EN ORDEN DE IMPORTANCIA ¿QUE DOCUMENTOS PREVALECERÁN? Respuesta No. 622: Ver Respuesta a la Pregunta No. 175. _____________________________________________________________________

Pág. 220

Pregunta No. 623: CD DE LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS NO SE ENCONTRÓ LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. FAVOR DE PROPORCIONAR UNA FECHA TENTATIVA PARA PODER REFLEJARLA EN NUESTROS PROGRAMAS Respuesta No. 623: Se aclara que en los cronogramas no es necesario consignar fechas de calendario. Además ver Respuesta a la Pregunta No 261. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 624: CD ENTENDEMOS QUE EL PROYECTO, ASÍ COMO LOS ESTUDIOS GEOLÓGICOS, DE MECÁNICA DE SUELOS, AMBIENTALES Y CUALQUIER OTRO, ENTREGADO POR EL CLIENTE O ENTIDAD SON LOS DEFINITIVOS, POR LO QUE NO SE LE HARÁ RESPONSABLE A LA EMPRESA A LA QUE SE LE ADJUDIQUEN LOS TRABAJOS POR CUALQUIER FALLA U OMISIÓN EN ESTOS ESTUDIOS. Respuesta No. 624: La ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, los cuales se aplicarán en la ejecución contractual, establecen los procedimientos que se aplicarán en el supuesto indicado. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 625: ANEXO 4.2 1.0-7.0 INFRAESTRUCTURA AQP FAVOR DE CONFIRMAR CUAL SERA EL HORARIO DE TRABAJO, SI SE PODRÁ CONTEMPLAR DOBLE TURNO Y LOS DÍAS PERMITIDOS PARA LABORAR. Respuesta No. 625: Ver Respuesta a la Pregunta No. 219. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 626:

CATALOGO DE CONCEPTOS. Anexo 4.2 1.0-7.0 EQUIPAMIENTO AREQUIPA EN EL CATALOGO DE EQUIPAMIENTO, EL ARCHIVO EN EXCEL CONTIENE DOS PESTAÑAS UNA LLAMADA “SUST. METRADO” Y LA OTRA “METRADO”, LAS CUALES CONTIENEN DIFERENTES CONCEPTOS. LA PREGUNTA ES, ¿SE DEBERÁ CONSIDERAR LA INFORMACIÓN DE LAS DOS PESTAÑAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA? FAVOR DE ACLARAR.

Pág. 221

Respuesta No. 626: Ceñirse a lo indicado en la planilla de metrado del Anexo 4.2 8.0 EQUIPAMIENTO AREQUIPA. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 627: Cuál será la fecha de liberación de áreas, inicio de la obra. Respuesta No. 627: El terreno, donde se construirá el establecimiento penitenciario, se encuentra liberado e inscrito en los Registros Públicos a favor de la Entidad. El inicio de obra, rige de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 628:

Todos los planos se encuentran en formato *pdf. Se solicita enviar toda ésta documentación técnica en planos en Autocad, con fin de facilitar las mediciones y trazos respectivos. Respuesta No. 628: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 629:

Se solicita una segunda ronda de consultas. Respuesta No. 629: Ver Respuesta a la Pregunta No. 404. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 630:

Se solicita ampliar el plazo para la presentación de las propuestas 45 días a la fecha planteada (10/09/15) debido al nivel de estudio que requiere el proyecto Respuesta No. 630: Ver Enmienda 1, numeral 1. _____________________________________________________________________

Pág. 222

Pregunta No. 631:

Se consulta si las facilidades para la supervisión, no serán responsabilidad del contratista. De no ser así indicar la cantidad de personal y sus requerimientos, si tuvieran. Respuesta No. 631: Ver Respuesta a la Pregunta No. 706. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 632:

Se solicita indicar cómo será entregado el terreno en donde se desarrollará el proyecto. Se entregará libre de desbroce, compactado y nivelado o tal como se reconoció en la visita. Respuesta No. 632: Lo indicado forma parte de los alcances de la presente licitación. Las actividades señaladas se encuentran contempladas en el expediente técnico y documentación técnica alcanzada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 633:

Confirmar si todas licencias y permisos serán gestionadas por el cliente, caso contrario especificar cuáles serán responsabilidad del contratista y cuáles del cliente. Respuesta No. 633: Ver Respuesta a la Pregunta No. 148. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 634:

Se consulta si la gestión de conflictos sociales que se puedan generar en la zona será responsabilidad del cliente. Respuesta No. 634: La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la cual se aplicará en la ejecución contractual, establece los procedimientos que se aplicarán en el supuesto indicado. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 635: Se solicita indicar los botaderos localizados en la zona y sus distancias en kilómetros respecto al proyecto. Confirmar además que los permisos necesarios para su uso serán responsabilidad del cliente.

Pág. 223


Pregunta No. 636: Se solicita indicar las canteras localizadas en la zona y sus distancias en kilómetros respecto al proyecto. Confirmar además si los permisos necesarios para su explotación serán responsabilidad del cliente. Respuesta No. 636: Ver Respuesta a la Pregunta No. 17. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 637: Se solicita indicar ubicación exacta (elevación inclusive) de los puntos de agua y energía que podrán ser utilizados durante la fase de construcción. Respuesta No. 637: El abastecimiento del agua provisional será responsabilidad del contratista, por tanto los oferentes deberán considerarlo en el análisis de precios unitarios correspondientes. Se aclara que el Punto de Diseño de energía en Media Tensión está a 28Km, por lo que el Postor debe considerar grupos electrógenos para el suministro eléctrico para la obra _____________________________________________________________________

Pregunta No. 638: Se consulta si el cliente facilitará espacios o instalaciones adicionales al terreno del proyecto para facilidades (almacén, taller, oficinas) libres de costo para el contratista. Respuesta No. 638: Ver Respuesta a la Pregunta No. 147. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 639: Se consulta si el contratista podrá realizar trabajos de lunes a domingo y en doble turno en caso sea necesario. Respuesta No. 639: Ver Respuesta a la Pregunta No. 219. _____________________________________________________________________

Pág. 224

Pregunta No. 640:

Indicar si existe alguna restricción en contratar algún porcentaje de personal de la zona. Respuesta No. 640: Negativo. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 641:

Los caminos de acceso al terreno no forman parte del pliego. Se consulta si esta obra formará parte de la presente licitación o solo será un acceso temporal al proyecto, caso contrario se solicita la información correspondiente (memoria descriptiva, especificaciones y planos) para poder realizar el presupuesto correspondiente. Respuesta No. 641: Ver Respuesta a la Pregunta No. 183. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 642:

Se solicita indicar cuales son los hitos del proyecto, para realizar la programación respectiva. Respuesta No. 642: La programación está a cargo del contratista de acuerdo a las consideraciones, plazos establecidos y alcances señalados en el expediente técnico y documentación técnica alcanzada. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 643:

Indicar el orden de prelación de los documentos en caso se encuentren discrepancias entre ellos (Estructuras, Arquitectura, Instalaciones) Respuesta No. 643: Ver Respuesta a la Pregunta No. 175. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 644:

Se consulta si las obras para suministro de energía forman parte de la presente licitación. Indicar ubicación en planos del punto de abastecimiento para la acometida de energía al establecimiento, indicar además sus características (potencia, amperaje, nivel de tensión) con el fin de estimar las obras necesarias.

Pág. 225


Pregunta No. 645:

Se consulta si las obras para suministro de agua forman parte de la presente licitación. Indicar ubicación en planos del punto de abastecimiento para la acometida de agua al establecimiento, indicar además sus características (caudal, calidad del agua, etc) con el fin de estimar las obras necesarias Respuesta No. 645: Ver Respuesta a la Pregunta No. 210. El pozo estará ubicado dentro de los límites del terreno destinado al establecimiento penitenciario. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 646:

Se consulta si las obras para suministro de telefonía y data forman parte de la presente licitación. Indicar ubicación en planos del punto de abastecimiento para la acometida de telefonía y data al establecimiento, indicar además sus características con el fin de estimar las obras necesarias. Respuesta No. 646: El suministro externo de los servicios de telefonía y datos no forma parte del presente Proceso de Selección. Los trabajos internos de telefonía y data serán ejecutados conforme al Expediente Técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 647:

Del punto 8.5.4. Indicadores económicos financieros considerar que la documentación presentada por una empresa extranjera domiciliada en el Perú sea suscrita por un Contador Público Colegiado del Perú. Respuesta No. 647: Afirmativo, el cálculo de los indicadores económicos financieros, podrán ser avalados por un Contador Colegiado del Perú _____________________________________________________________________

Pregunta No. 648:

Del punto 8.5.4. Indicadores económicos financieros revisar y aclarar los documentos a los que se hace referencia. El anexo 08 no cuenta con numeral 5 y el numeral 4 hace referencia a otro documento.

Pág. 226


Pregunta No. 649:

Del punto 8.5.5. Activos Líquidos se indica que la certificación de caja debe contar con la firma del contador público certificada por el consejo profesional. Con el fin facilitar la presentación de los entregables se solicita considerar la firma simple o legalizada del contador público. Respuesta No. 649: Afirmativo, además ver Respuestas a las Preguntas No. 44 y 394. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 650: Se indica en la bases Gerente de Proyectos. Un Ingeniero Civil o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios como Gerente de Obra o Gerente de Proyecto, en obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. Deberá acreditar culminación de estudios de especialización en Gerencia de Proyectos o Gerencia de Obra.

Se solicita considerar las siguientes modificaciones: Tener un mínimo de cinco (05) años de ejercicio profesional desde la titulación y demostrar haber participado en mínimo dos (02) servicios similares. Respuesta No. 650: Negativo, además ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 651:

Se indica en la bases Ingeniero Residente de Obra. Un Arquitecto o Ingeniero Civil o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios como Residente de Obra, Supervisor de Obra o Inspector de Obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra.

Se solicita considerar las siguientes modificaciones: Tener un mínimo de cinco (05) años de ejercicio profesional desde la titulación y demostrar haber participado en mínimo dos (02) servicios similares.

Pág. 227

Respuesta No. 651: Negativo, además ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 652: Se indica en la bases Ingeniero Jefe de Oficina Técnica Estructura y Arquitectura. Un Arquitecto o Ingeniero Civil o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios como Jefe de Oficina Técnica, Residente de Obra, Supervisor de Obra o Inspector de Obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra.


Pregunta No. 653:

Se indica en la bases Ingeniero Jefe de Oficina Técnica en Instalaciones. Un Ingeniero mecánico o mecánico-eléctrico, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios como Jefe de Oficina Técnica, Residente de Obra, Supervisor de Obra o Inspector de Obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra.

Se solicita considerar las siguientes modificaciones: Considerar la profesión de Ing. Civil. Tener un mínimo de cinco (05) años de ejercicio profesional desde la titulación y demostrar haber participado en mínimo dos (02) servicios similares. Respuesta No. 653: Negativo, además ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 654: Se indica en la bases Ingeniero Jefe General de Campo. Un Ingeniero Civil o equivalente, con mínimo Diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios como Jefe de General de Campo, Residente de Obra o Supervisor de Obras iguales o similares, en

Pág. 228

los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra.


Pregunta No. 655: Se indica en la bases Ingeniero Jefe de Estructuras. Un Ingeniero Civil o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios en su especialidad, en la ejecución de obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. Deberá acreditar culminación de estudios de especialización en Diseño de Estructuras, a nivel de postgrado.


Pregunta No. 656: Se indica en la bases Arquitecto Jefe de Arquitectura. Un Arquitecto o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios en su especialidad, en la ejecución de obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra.


Pág. 229

Pregunta No. 657:

Se indica en la bases Ingeniero de Instalaciones Sanitarias. Un Ingeniero Sanitario o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios en su especialidad, en la ejecución de obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra.


Pregunta No. 658:

Se indica en la bases Ingeniero de Instalaciones Eléctricas. Un Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios en su especialidad, en la ejecución de obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra.


Pregunta No. 659:

Se indica en la bases Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones. Un Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios en su especialidad, en la ejecución de obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra.

Se solicita considerar las siguientes modificaciones: Tener un mínimo de cinco (05) años de ejercicio profesional desde la titulación y demostrar haber participado en mínimo dos (02) servicios similares.

Pág. 230

Respuesta No. 659: Negativo, además ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 660:

Se indica en la bases Ingeniero de Instalaciones Mecánicas y Especiales. Un Ingeniero Mecánico o Mecánico Electricista o equivalente, con mínimo diez (10) años de ejercicio profesional, contados a partir de la fecha de su titulación. Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios en su especialidad, en la ejecución de obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. Se


Pregunta No. 661:

ORDEN DE PRELACIÓN A) Pedimos nos confirme cual es el ORDEN DE PRELACIÓN del Expediente Técnico es el siguiente: a) Memoria Descriptiva, b) Especificaciones Técnicas, c) Planos, d) Medidas. B) Pedimos nos confirme cual es el ORDEN DE PRELACIÓN de los Documentos del Concurso es el siguiente: a) Contrato y Anexos, b) Absolución de Consultas, c) Bases, d) Expediente Técnico, e) Propuesta del Postor. Respuesta No. 661: Ver Respuesta a la Pregunta No. 175. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 662: ANEXO 2: GARANTIAS BANCARIAS. Páginas 40-41 de las Bases.

1) Respecto al formato de las Garantías, pedimos se confirme que además del formato de Garantía del Anexo 2 adjunta en las Bases, será válido como alternativa al anterior, la presentación del formato redactado por el Banco cumpliendo con lo requerido en el Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Esto, dado que el contrato se rige por la Ley de Contrataciones del Estado.

2) Confirmar que las Garantías podrán ser emitidas por empresas bajo la Supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones (SBS), pudiendo ser válidas, la presentación de Pólizas de Caución para

Pág. 231

cada tipo de Garantía, de acuerdo al Artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Respuesta No. 662:

1. Ver Respuesta a las Preguntas No. 20 y 45.

2. Negativo, además ver Respuestas a las Preguntas No. 20 y 45. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 663:

ANEXO 4.1: PLANILLA DE PROPUESTA ECONÓMICA. Página 45 de las Bases. Pedimos nos confirmen que para esta etapa del proceso solo se presentará el “Anexo 4.1: Planilla de Propuesta Económica” con los 8 ítem de tallados en el mismo, con los valores globales de cada Ítem. Respuesta No. 663: Negativo, los oferentes deben presentar todos los Anexos que integran el Anexo 4 de la Sección IV. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 664:

ANEXO 4.2: ESTRUCTURA DE PRECIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. Página 46 de las Bases. Pedimos nos indiquen que documentación se presentará en este Anexo 4.2. Respuesta No. 664: El oferente deberá completar por cada especialidad indicada en los ítems 1.00 al 8.00 del Anexo 4.1, el detalle de cotización, conforme al listado de partidas y metrados que se encuentran en el Anexo V Contrato, Anexo B - Listado de Partidas y Metrados de Cotización. Además ver Enmienda 1, numeral 5. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 665:

ANEXO 6: EQUIPO DE PROYECTO Y ESTRUCTURA ORGANICA PROPUESTOS. Página 50 de las Bases. Pedimos nos defina ¿Cuáles son los documentos de representación legal del oferente?, así como pedimos nos defina en caso de consorcio, ¿Cuál es la relación de documentos de representación legal de las empresas integrantes que otorgan dicho poder?.

Pág. 232

Respuesta No. 665: Se aclara que los documentos de representación legal, se presentan dentro del Anexo 3, conforme a los requisitos de los numerales 3.1 y 3.3 o 3.4 en caso de Consorcio, además ver respuestas a las preguntas N° 73 y 75. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 666: ANEXO 6: EQUIPO DE PROYECTO Y ESTRUCTURA ORGANICA PROPUESTOS. Página 23 de las Bases. Como documento a adjuntarse en el Anexo 6 se requiere: copia simple del Certificado de inscripción como miembro del Colegio profesional correspondiente del Perú. Pedimos se confirme si para el caso de profesionales extranjeros, este documento puede ser sustituido por el Certificado de Colegiación que proporciona el colegio de profesionales de cada especialidad en su lugar de origen. Respuesta No. 666: Afirmativo, conforme a lo indicado en la Sección III, página 23 de las Bases. Aclarándose que en caso el oferente que lo esté proponiendo sea adjudicado, procederá a la inscripción en el correspondiente Colegio Profesional del Perú, por el periodo mínimo de duración de sus servicios. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 667:

PERSONAL CLAVE. Páginas 24, 25 y 26 de las Bases.

1) Para cada uno de los profesionales descritos como Personal Clave, se está requiriendo “demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra”. Respeto a este requerimiento, pedimos se considere como factible, que se pueda presentar profesionales que cumplan con dichos requerimientos en el cómputo total de meses, independientemente del número de servicios en el que hayan participado. Tenemos un ejemplo que puede sustentar nuestra consultas: Ejemplo: Podemos tener un profesional que haya participado por 16 meses en el servicio 1 y otros 16 meses en el servicio 2, haciendo un total de 32 meses. Teniendo así, un profesional que cumple con haber participado en 2 servicios pero como profesional está mejor preparado.

2) Para cada uno de los profesionales descritos como Personal Clave, se están requiriendo profesionales con determinados títulos acompañados con las palabras “o equivalente”. Respecto al significado de estas palabras, pedimos se detalle para cada título profesional su significado o equivalencia más claramente.

3) Pedimos se confirme que de los siguientes documentos detallados en la página 23 de las Bases, solo serán presentados por el Personal Clave: i) Copia simple del título profesional y ii) copias simple del certificado de inscripción como miembro del Colegio profesional correspondiente del Perú o su similar en el país de Origen.

Pág. 233

Respuesta No. 667: 1) Ver Enmienda 1, numeral 2, además ver Respuesta a la Pregunta No. 7. 2) Ver Respuesta a la Pregunta No. 9. 3) Afirmativo, aclarándose que para el personal de apoyo serán presentados como parte de la documentación previa a la firma del contrato y dentro de su currículo vitae. Ver numeral 36.2 de la Sección III de las bases. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 668: PERSONAL DE APOYO MÍNIMO. Páginas 26 y 27 de las Bases. Para cada uno de los profesionales descritos como Personal de Apoyo Mínimo, se está requiriendo demostrar “haber participado en un mínimo de dos (02) servicios……. Con un mínimo de 5 años de ejercicio profesional”. Respecto a este requerimiento, pedimos se considere factible que sea válido el cumplimento en el cómputo total de meses en los últimos 5 años independiente de los servicios desarrollados. Tenemos un ejemplo que puede sustentar nuestra consultas: Ejemplo: Podemos tener un profesional que durante 5 años, haya participado por un mes en el servicio 1 y otro mes en el servicio 2. Tenemos así, un profesional que cumple con haber participado en 2 servicios en el trascurso de 5 años, con lo cual cumple con lo indicado en las Bases. Pero no es un profesional realmente preparado. Respuesta No. 668: Negativo, aclarándose que el periodo requerido por cada servicio del personal de apoyo, es de 4 meses, conforme a lo estipulado en la página 26 de la Sección III de las bases. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 669:

PERSONAL. Página 24, 25, 26 y 27 de las Bases. Pedimos se confirme la convalidación que el colegio de Ingenieros le proporciona respecto a los Ingenieros de Caminos Canales y Puertos como equivalentes a Ingenieros Civiles en Perú. Esto sustentados en diversos pronunciamiento publicados por el OSCE. Tales como: Se tiene los siguientes pronunciamientos emitidos por la OSCE a respecto de este tema: PRONUNCIAMIENTO Nº 092-2013/DSU Asimismo, con ocasión de la integración de Bases deberá suprimirse la exigencia que, para la calificación previa o en la propuesta técnica, se acredite la equivalencia de títulos profesionales de denominación diferente a la nacional, quedando a discreción de la Entidad exigir dicho documento, como obligatorio, para la suscripción del contrato, el cual podría ser emitido por las universidades peruanas autorizadas por la

Pág. 234

Asamblea Nacional de Rectores o por dicha Entidad o por el Colegio de Ingenieros del Perú. PRONUNCIAMIENTO Nº 329-2013/DSU. Sin perjuicio de ello, conforme a lo expuesto, deberá suprimirse la exigencia que, para propuesta técnica, se acredite la equivalencia o convalidación de títulos profesionales obtenidos en el extranjero, quedando a discreción de la Entidad exigir dicho documento, como obligatorio, para la suscripción del contrato, el cual podría ser emitido por las universidades peruanas autorizadas por la Asamblea Nacional de Rectores o por dicha Entidad (ANR) o por el Colegio de Ingenieros del Perú. Debe tenerse presente que en caso un profesional presente su colegiatura y habilidad emitida por el Colegio de Ingenieros correspondiente para la suscripción del contrato, sería innecesario que se requiera algún documento adicional para acreditar la referida equivalencia de títulos PRONUNCIAMIENTO Nº 1083 -2013/DSU 92-2013/DSU El Comité Especial, ante el pedido formulado por el participante FCC Construcción S.A. admite a los ingenieros de caminos, canales y puertos como equivalentes a los ingenieros civiles, sin requerir documentación adicional que sustente ello. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la finalidad o relevancia de la equivalencia o convalidación de títulos profesionales obtenidas en el extranjero es que al momento de la evaluación de propuestas el Comité Especial cuente con la certeza de que el profesional propuesto es el requerido, considerando que la denominación y la formación de los profesionales no resulta idéntica en todos los países; sin embargo, dicha exigencia resultaría excesiva para la presentación de propuestas, en tanto podría limitar la mayor participación de potenciales postores, ya que la tramitación de la citada documentación generaría un costo y una demora que impediría una mayor concurrencia de eventuales postores. No obstante, a fin de cautelar los intereses de la Entidad, dicha exigencia resultaría razonable como requisito para la suscripción del contrato, dado que así se evitaría suscribir contrato con un postor que no ha ofrecido los profesionales solicitados en las Bases. PRONUNCIAMIENTO N° 219-2013/DSU Al respecto, debe indicarse que, este Organismo Supervisor en el Pronunciamiento Nº 194-2013/DSU ha señalado que el ingeniero de caminos, canales y puertos es equivalente al ingeniero civil. Respuesta No. 669: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 9. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 670: DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA.

1) Pedimos se confirme que toda documentación generada en el Extranjero, puede ser presentada en copia simple en esta propuesta, con el compromiso a través de una declaración Jurada del Oferente, que en caso dicho oferente sea el ganador de la Buena Pro, pueda entregar a la firma de dicho contrato, los documentos apostillados.

Pág. 235

2) Pedimos también nos confirmen, que se tendrían que exceptuar de presentar copias simples y su apostillado respectivo, las declaraciones juradas generadas por los profesionales y los Anexos indicados en las presentes Bases. Respuesta No. 670: Ver Respuestas a las Preguntas No. 187 y 605. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 671:

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN. Páginas 24 y 25 de las Bases. 1) Pedimos se confirme que como estudio de especialización de Gerente de Proyecto o

Gerente de Obra, se considere válido, cualquier curso que cubra conceptos en Gerencia de Proyectos y/o Gerencia de Obra.

2) Pedimos se confirme que como estudio de especialización en Diseño de Estructuras, se considere válido, cualquier curso que cubra conceptos en Diseño de Estructuras.

3) De acuerdo a diversos pronunciamientos de la OSCE, pedimos se publique: (i) Un estudio de mercado que acredite la existencia de oferta de profesionales que

cumplan con los perfiles de Gerente de proyecto y Jefe de Estructuras. (ii) Un informe que sustente la razonabilidad y necesidad de que el Gerente de

Proyectos cuente con especialización de Gerente de Proyectos o Gerencia de Obra. Caso contrario, pedimos se suprima los referidos requerimientos.

(iii) Un informe que sustente la razonabilidad y necesidad de que el Jefe de Estructuras cuente con especialización en Diseño de Estructuras a nivel de postgrado. En caso contrario, deberá suprimir el referido requerimiento.

SUSTENTO: PRONUNCIAMIENTO N° 411-2013/DSU Respuesta No. 671: 1) Afirmativo, siempre y cuando la capacitación corresponda o tenga relación a lo

solicitado en las Bases del Concurso, en concordancia con la Respuesta a la Pregunta No. 8.

2) Afirmativo, siempre y cuando la capacitación corresponda o tenga relación a lo solicitado en las Bases del Concurso, en concordancia con la Respuesta a la Pregunta No. 13.

3) Negativo. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 672: ANEXO 7. SEGUROS. Página 27 de las Bases. Pedimos se corrija el párrafo octavo de la página 27 de las Bases correspondientes a los Seguros.

Pág. 236

En dicho párrafo se indica lo siguiente: “el oferente debe indicar todos los seguros de acuerdo al Expediente Técnico y Contrato de la Sección V y a las leyes nacionales, corresponde contratar”. Siguiendo dichas indicaciones se lee la Sección V y en éste no se encuentra ninguna cláusula que describa aspectos de los Seguros. Respuesta No. 672: Ver Respuesta a la Pregunta No. 119. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 673:

PLANOS Y PRESUPUESTO. Como la modalidad de la invitación es a SUMA ALZADA, y dado que la documentación alcanzada en el Expediente Técnico está en PDF, no resulta legible poder evaluar los planos y comprobar los metrados alcanzados en dicho Expediente Técnico. Por ello solicitamos, que se acepte alcanzarnos la versión digital (AUTOCAD) de dichos planos, que permitan comprobar los metrados y de esta manera eliminar el riesgo, de que dichos metrados, puedan estar erróneas. En caso contrario, confirmar que dicho riesgo será asumido por la Entidad. Respuesta No. 673: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 674:

EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN OBRAS.

1) Para el caso de Oferentes Extranjeros, pedimos sea considerada favorable demostrar la experiencia tanto de Obras Similares como en Obras Generales, con documentos denominados “CERTIFICADOS”, los mismos que son emitidos por el Cliente o la Dirección Facultativa (designada por el Cliente).

2) Pedimos se acepte la denominación de “UTE” como equivalente a Consorcio. 3) En diversos contratos en el Extranjero se tiene la siguiente figura: El contrato se firma

entre el Oferente y el Cliente (Entidad). El Acta de Recepción o Certificado de Obra lo puede emitir el Cliente o la “Dirección Facultativa” (La “Dirección Facultativa” es la que representa a la Entidad y es designada por la misma Entidad). Pedimos se confirme, que será aceptado estos Certificados de Obra, considerando que son documentos oficiales. La designación de la Dirección Facultativa, es una designación oficial, la misma que a su vez es publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

4) Confirmar que los siguientes son los documentos a ser presentados para demostrar la Experiencia del Oferente:

i) Copia de Constancia de Recepción definitiva de Obra + Contrato + UTE (en caso corresponda).

ii) Copia de Certificado de Obra + Contrato + UTE (en caso corresponda). iii) Copia de Documento Similar + Contrato + UTE (en caso corresponda).

Pág. 237

Respuesta No. 674: 1) Afirmativo, aclarándose que en caso de contratos en el extranjeros, deberán

presentar los documentos similares y/o equivalentes en el país del contrato. 2) Afirmativo.

3) Afirmativo. 4) Afirmativo, siempre que en todos los casos las obras hayan sido concluidas. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 675:

8.4 SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA. Página 30 -31 Bases. Como posibilidad de demostrar la situación económica financiera del Oferente, pedimos se permita la convalidación de presentar una de las dos alternativas detalladas en las bases: los Indicadores Económicos Financieros (Ítem 8.5.4) o los Activos Líquidos (Ítem 8.5.5) y no los dos requisitos en simultáneo. Esto, ya que en procesos similares convocados por Organismos similares a UNOPS, pretenden evaluar la situación económica del oferente con alternativas que permitan la posibilidad de una pluralidad de postores. Respuesta No. 675: Negativo, ceñirse a lo solicitado en las Bases del Concurso. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 676: 8.2 EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES. CONSORCIO. Página 28 de las Bases.

a) Dado que el objeto de los consorcios es la complementariedad en conjunto, pedimos se elimine la condición detallada en el párrafo 8 de la página 28 de las Bases: “En caso de Consorcio, la experiencia en ejecución de obras generales y en ejecución de obras similares de cada integrante del Consorcio serán evaluadas en forma conjunta, debiendo cada integrante del Consorcio acreditar al menos un (01) contrato de las experiencias requeridas en los puntos 8.1 u 8.2.”. Y en su lugar, describir nuevamente que en caso de consorcio, cada integrante del mismo, pueda con criterio de complementariedad determinar sus recursos, capacidades y aptitudes, para participar como Oferente en el proceso de selección detallado en la Sección I.

b) Para el caso de Consorcio pedimos se reduzca el porcentaje de participación de los postores en caso de formación de consorcio, en un porcentaje mínimo de 10%.

SUSTENTO: PRONUNCIAMIENTO Nº 677-2013/DSU DIRECTIVA Nº 016-2012-OSCE/CD

Este requerimiento contraviene con el numeral 8 del anexo de definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado: “El consorcio es el contrato asociativo por el cual dos (02) o más personas se asocian, con criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en un proceso de selección y, eventualmente, contratar con el Estado”.

Pág. 238

Este requerimiento contraviene también con el artículo 42° del Reglamento que dispone que la promesa de consorcio, deba consignar los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. Este requerimiento contraviene también con el Ítem 5.1. De la DIRECTIVA Nº 016-2012-OSCE/CD PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, en la cual se indica: “De conformidad con el numeral 8 del Anexo de Definiciones del Reglamento, el consorcio es el contrato asociativo por el cual dos o más personas se asocian, con criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en un proceso de selección y, eventualmente, contratar con el Estado.”. Respuesta No. 676: a) Negativo, además ver respuesta a pregunta N° 41. b) Negativo, ceñirse a lo solicitado en las bases del concurso, Sección III – Método y

Criterio de Evaluación – Anexo 3 – Datos del Oferente – Numeral 3.4. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 677: 8.3 EQUIPO MÍNIMO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO. Página 29 de las Bases. Solicitamos se confirme que en lugar de la información detallada sobre el equipo descrito en la página 29 de las Bases, se pueda presentar una simple Declaración Jurada de dichos equipos. Este pedido se basa, en varios pronunciamientos de OSCE que indican que en cuanto al año de fabricación, número de serie, marca y tipo de equipos (ya sean propios, por comprar y alquilados), éstos últimos no resultarían ser exactos al momento de la presentación de propuestas, toda vez que, nada garantizaría que exclusivamente el equipo que el contratista prevea alquilar o comprar estará disponible durante el desarrollo de la ejecución contractual, por lo que, no resulta razonable requerir el año de fabricación, marca y tipo exactos de los equipos en la etapa de presentación de propuestas. SUSTENTO: PRONUNCIAMIENTO N° 791-2013/DSU

PRONUNCIAMIENTOS Nº 123-2013/DSU PRONUNCIAMIENTOS Nº 327-2013/DSU.

PRONUNCIAMIENTO N° 123-2013/DSU Respuesta No. 677: Ver Respuesta a la Pregunta No. 31. _____________________________________________________________________

Pág. 239

Pregunta No. 678: ANEXO 9: EJECUCIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. ANEXO 10: SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y LA SEGURIDAD. ANEXO 11: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. Páginas 31 y 32 de las Bases.

1) Se solicita que se dé por válido el cumplimiento del requerimiento del ANEXO 9: EJECUCIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD en caso de la presentación del certificado ISO 9001, que acredita que el postor dispone de un sistema de gestión de Calidad, que cumple con estándares Internacionales Auditados de forma Anual por Entidades Externas e Independientes. Por lo tanto el oferente está capacitado para hacer obras con la calidad requerida. Así mismo se solicita, que solo el Postor Ganador de la Buen Pro presente el manual de ejecución y gestión de calidad y su plan de ejecución de obras de calidad. Para el caso de consorcios, pedimos que dicho certificado sea presentado por uno de los consorciados.

2) Se solicita que se dé por válido el cumplimiento del requerimiento del ANEXO 10: SISTEMA DE GESTIÓN DE SALUD Y LA SEGURIDAD en caso de la presentación del certificado OHSAS 18001, que acredita que el postor dispone de un sistema de gestión de Seguridad, que cumple con estándares Internacionales Auditados de forma Anual por Entidades Externas e Independientes. Por lo tanto el oferente está capacitado para hacer obras con la calidad requerida. Así mismo se solicita, que solo el Postor Ganador de la Buen Pro presente el manual de salud y seguridad y su plan preliminar de construcción de manera segura. Para el caso de consorcios, pedimos que dicho certificado sea presentado por uno de los consorciados.

3) Se solicita que se dé por válido el cumplimiento del requerimiento del ANEXO 11: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL en caso de la presentación del certificado ISO 14001, que acredita que el postor dispone de un sistema de gestión de Medio Ambiente, que cumple con estándares Internacionales Auditados de forma Anual por Entidades Externas e Independientes. Por lo tanto el oferente está capacitado para hacer obras con la calidad requerida. Así mismo se solicita, que solo el Postor Ganador de la Buen Pro presente el manual de ejecución y gestión de calidad y su plan de ejecución de obras de calidad. Para el caso de consorcios, pedimos que dicho certificado sea presentado por uno de los consorciados. SUSTENTO:

PRONUNCIAMIENTO N° 808-2013/DSU OPINIÓN Nº 130-2009/DTN Respuesta No. 678: 1) Ver Respuestas a las Pregunta No 399. 2) Ver Respuestas a las Pregunta No 385, 386 y 399. 3) Ver Respuestas a las Pregunta No 129 y 399. _____________________________________________________________________

Pág. 240

Pregunta No. 679:

ANEXO 8.1: LÍNEA DE CRÉDITO O RESPALDO FINANCIERO. Página 63 de las Bases.

1) Pedimos se permita la presentación de Líneas de Crédito o respaldo financiero (préstamo, etc.), en monedas distintas al Dólar Estado Unidense (USD).

2) Para el caso que se necesite uniformizar estas cartas de línea de crédito que hayan sido emitidas en diferentes monedas, pedimos se indique, que tipo de cambio se debe aplicar y de que organismo se tomará el valor.

3) Para el caso de Consorcios, pedimos se acepten que se sumarán las líneas de crédito de las empresas que lo integran.

4) Confirmar la validez de presentar varias líneas de crédito que en conjunto cubran el requerimiento indicado en las Bases.

5) Pedimos se acepte, que en caso de Consorcio, dichas líneas de crédito puedan ser presentadas por cualquiera de los conformantes del consorcio o por solo uno de los miembros de dicho consorcio.

6) Pedimos se confirme que el Oferente puede presentar una Carta de línea de Crédito emitida por un Banco o Financiera con el formato de dicha entidad bancaria, pero con los parámetros básicos como: Datos de Oferente, datos de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, nombre del proyecto, monto de la línea de crédito. Respuesta No. 679:

1) Afirmativo, aclarándose que UNOPS realizará la conversión de moneda que corresponda con la tasa de NNUU.

2) Se usaran las tasas de cambio de NNUU disponibles en el siguiente enlace: http://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.aspx

3) Afirmativo, conforme a lo indicado en las bases. 4) Afirmativo. 5) Afirmativo. 6) Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 44.

_____________________________________________________________________

Pregunta No. 680:

CONTRATO. CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO: Página 76 de las Bases. Pedimos se incluya tal y como se detalla en la Cláusula Cuarta del contrato, la descripción de la forma de pago dentro de la sección específica de las Bases. Respuesta No. 680: Se aclara que los pagos durante el contrato, se realizarán de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. _____________________________________________________________________

http://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.aspx

Pág. 241

Pregunta No. 681:

CONTRATO. CLÁUSULA UNDÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS: Página 77 de las Bases. Confirmar que el adelanto para materiales o insumos será el 7% del monto del contrato original. Respuesta No. 681: Afirmativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 249. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 682: ANEXO 5: PROGRAMA PRELIMINAR DEL OFERENTE. Página 48 de las Bases.

1) Pedimos se confirme, que para lo indicado en el Anexo 5, ítem ii) e ítem a), será a través de la presentación del cronograma mostrado en MS Project.

2) Pedimos se aclare y/o amplíe los puntos: c), c.1), c.2) y b) del Anexo 5. Respuesta No. 682:

1) Afirmativo. 2) Ver Respuesta a la Pregunta No. 585.

_____________________________________________________________________

Pregunta No. 683:

VALOR REFERENCIAL. Pedimos se aclare e indique cual es el valor referencial del proyecto, dado que la publicación del OSCE del día 11/08/15, indica un valor referencial de: S/.XXX,XXX,XXX. Dicho valor no está incluido dentro de las Bases ni en el Expediente Técnico alcanzado. Así mismo, este valor referencial de OSCE, tampoco es compatible con el valor del SNIP de dicho proyecto. Respuesta No. 683: Negativo, ver a respuesta a la pregunta N° 468. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 684:

AMPLIACIÓN DE PLAZO. Dado el amplio contenido, dificultad de verificación de metrados en planos en PDF y la complejidad de la documentación a presentar, pedimos se amplíe el plazo de entrega hasta el 11 de Octubre de 2015 (30 días calendario).

Pág. 242

Respuesta No. 684: Ver Enmienda 1, numeral 1. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 685:

VISITA DE OBRA. En la entrada al penal de Arequipa existe una línea de fibra enterrada a unos 10 m del borde de la Ctra. Panamericana. No existe detalle de la misma para evaluar su posible interferencia durante la construcción del centro penitenciario. Favor de adjuntar detalles de la construcción existente y en caso de que sea responsabilidad del contratista confirmar el método de medición y abono y si será a través de adicionales. Respuesta No. 685: Es de cargo y cuenta del Contratista, las interferencias que pudieran encontrarse en obra. No existe ninguna línea de fibra enterrada, de acuerdo al expediente técnico, que afecte la obra. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 686:

VISITA DE OBRA.

1) Confirmar que la línea de 20-30 Kv de suministro de energía del penal de Arequipa no

es objeto del presente proyecto.

2) En la entrada a la cárcel de Arequipa existe una línea de media tensión (20-30 kv) de unos 5m de altura a 8 metros del borde de la panamericana. No existe detalle de la misma para evaluar su posible interferencia durante la construcción del centro penitenciario. Favor de adjuntar detalles de la construcción existente y en caso de que sea responsabilidad del contratista confirmar el método de medición y abono y si será a través de adicionales. Respuesta No. 686: 1. La línea de 20-30 Kv de suministro de energía del penal de Arequipa no es objeto del presente proceso de licitación, tal como lo señala el expediente técnico.- 2.- No existe ninguna línea eléctrica cercana al E.P de Arequipa. Adicionalmente ver respuesta a la pregunta N° 685. _____________________________________________________________________

Pág. 243

Pregunta No. 687:

METRADOS.

1) Confirmar medidas y unidades de los tubos de escape y ductos de aire caliente, por lo general los tubos de escape son en ml (metros lineales) y las secciones de ducto de aire caliente en m2, y en el itemizado figuran los ductos en m2. Favor confirmar metrado y unidades de estos dos ítems.

2) Falta información de los GRUPO ELECTRÓGENO de 120 KVA para el data center, no

sabemos sus características, voltaje, cabinado, tipo de alternador, gobernación electrónica, etc. Favor enviar información faltante y EETT del mismo. Respuesta No. 687:

1) Ver Respuesta a la Pregunta No. 313. Además, considerar que las unidades son en metros lineales (m).

2) Ver Respuesta a la Pregunta No. 54, d). _____________________________________________________________________

Pregunta No. 688: EXPEDIENTE TÉCNICO. SECCION ARE MMS SECCIÓN 5, PAG 281 En el plano de calicatas aparecen detalles de un helipuerto. Favor confirmar si este Helipuerto forma parte del presente proyecto: En caso sea positivo, facilitar los planos de detalle del mismo y los metrados correspondientes. Respuesta No. 688: Negativo el helipuerto no forma parte de la obra. Remitirse a lo establecido en el expediente técnico, _____________________________________________________________________

Pregunta No. 689:

EXPEDIENTE TÉCNICO. Memoria estructura I – AREQUIPA, apartado 6 – Conclusiones y recomendaciones, Pág 6. Dada la diferencia observada entre los metrados proporcionados en los cuales se calcula una cantidad de corte del material de 234817.65 m3 frente a los 161539.15 m3 que aparecen en el cuadro resumen definido en el documento “Memoria estructura I – AQP, apartado 7 – Conclusiones y recomendaciones, Pág 20”. Confirmar que volumen de corte se ha adoptado para este proyecto. Respuesta No. 689: Los volúmenes de corte serán los que se encuentren en la planilla de metrados que figuran en la documentación técnica alcanzada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pág. 244

I. Generales:

Pregunta No. 690:

Se solicita enviar los planos en versión CAD, esto debido a que el proyecto es a Suma Alzada y tiene que ser metrado. Respuesta No. 690: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 691:

En el ítem 35.2 Criterios de evaluación técnica; anexo 6 - Equipo del proyecto y estructura orgánica; página 24; indica: “Para el personal clave que se describe a continuación, se deberá considerar como obras similares a la construcción de edificaciones con áreas construidas iguales o mayores a 20,000.0 m2, en…….” . se solicita modificar el área mínima a 10,000.00 m2. Respuesta No. 691: Ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 692:

En el ítem 8.2 de la página 28, “Experiencia en obras similares”; confirmar que no aplica que el área mínima de los proyectos sea 20,000.00 m2. Respuesta No. 692: Afirmativo. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 693:

En el ítem 8.2 de la página 28, “Experiencia en obras similares”; se solicita modificar el monto acumulado de US$ 150, 000,000.00 a sólo US$ 100, 000,000.00. Respuesta No. 693: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 30. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 694:

En el ítem 8.2 de la página 28, “Experiencia en obras similares”; se solicita modificar la cantidad de contratos de 5 a 10 contratos de obras similares.

Pág. 245

Respuesta No. 694: Negativo, ceñirse a lo solicitado en las bases del concurso. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 695:

De acuerdo al Numeral 8.2 de la experiencia en obras Similares, consultamos si es posible considerar como sustento, obras en proceso de ejecución. Respuesta No. 695: Negativo, los contratos presentados para acreditar la experiencia general y experiencia similar del oferente, deben corresponder a obras concluidas. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 696:

De acuerdo al numeral 6.1 Personal Clave, consultamos si es posible reducir los años de experiencia de la siguiente forma:

Gerente de proyectos (de 10 a 7 años) Ingeniero residente de obra (de 10 a 7 años) Ingeniero Jefe de Oficina técnica Estructura y arquitectura (de 10 a 6 años) Ingeniero Jefe de Oficina técnica en Instalaciones (de 10 a 6 años) Ingeniero Jefe General de campo (de 10 a 6 años) Ingeniero Jefe de Estructuras (de 10 a 5 años) Arquitecto Jeje de Arquitectura (de 10 a 5 años) Ingeniero de Instalaciones sanitarias (de 10 a 5 años) Ingeniero de Instalaciones Eléctricas (de 10 a 5 años) Ingeniero Electrónico o de Telecomunicaciones (de 10 a 5 años) Ingeniero de Instalaciones Mecánicas y Especiales (de 10 a 5 años) Respuesta No. 696: Negativo, ceñirse a lo solicitado en las bases del concurso. Además ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 697:

De acuerdo al numeral 6.1 Personal Clave, consultamos si es posible reducir la experiencia de cada profesional de (04) servicio a (03) Servicios. Respuesta No. 697: Ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 698:

Pág. 246

De acuerdo al numeral 6.2 Personal de apoyo mínimo, consultamos si es posible reducir los años de experiencia de todo el personal de 05 a 03 años. Respuesta No. 698: Negativo, ceñirse a lo solicitado en las bases del concurso. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 699:

En el anexo 6 – Equipo del proyecto y estructura orgánica (página 24), menciona que debemos considerar para el personal clave como obras similares aquellas cuya áreas construidas sean mayores o iguales a 20,000m2, consultamos si pueden reducir esa consideración a 15,000m2. Respuesta No. 699: Ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 700:

Se solicita indicar el área designada al Contratista para ubicar el campamento de obra, SS.HH., vestidores, comedor, etc. Respuesta No. 700: Ver Respuesta a la Pregunta No. 147. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 701:

Se consulta si existe algún punto o poste de alumbrado o línea de tendido eléctrico cercano al área del proyecto. Respuesta No. 701: No existe. Se aclara que el Punto de Diseño en Media Tensión está a 30 Km, por lo que el Postor debe considerar grupos electrógenos para el suministro eléctrico para la obra. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 702:

Confirmar si el cliente entregará un punto de energía de 160kw en el terreno, de lo contrario confirmar si el contratista tiene que considerar un grupo electrógeno. Respuesta No. 702: Ver Respuesta a la Pregunta No. 701. _____________________________________________________________________

Pág. 247

Pregunta No. 703:

Confirmar si el cliente entregará un punto agua potable en el terreno, de lo contrario confirmar si el contratista tiene que considerar un abastecimiento de agua provisional mediante cisternas en su presupuesto. Respuesta No. 703: El abastecimiento del agua provisional será responsabilidad del contratista, por tanto los oferentes deberán considerarlo en los precios unitarios correspondientes. Adicionalmente ver respuestas a las preguntas N° 210 y N° 216 _____________________________________________________________________

Pregunta No. 704:

El cerco perimétrico provisional será suministrado por el contratista. Indicar también de que material deberá ser considerado. Respuesta No. 704: El cerco perimétrico provisional, como todas las obras provisionales, son parte de las obligaciones del contratista. Para fines de cálculo de precios unitarios, y presupuesto del proyecto el postor considerará paneles de triplay de 4mm, reforzados con bastidores de madera tornillo. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 705:

Indicar si debemos considerar en la propuesta las oficinas provisionales para la supervisión Respuesta No. 705: Afirmativo. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 706:

Indicar los requerimientos mínimos para las oficinas de la supervisión, ya sea en mobiliario, equipamiento e instalaciones. Aclarar. Respuesta No. 706: Las instalaciones tales como oficinas, SS.HH. y otros que utilizará el supervisor, se encuentran indicadas en las partidas de obras provisionales y trabajos provisionales de la planilla de metrados alcanzada a los oferentes. Estas instalaciones deben reunir las condiciones mínimas según el Reglamento Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. _____________________________________________________________________

Pág. 248

Pregunta No. 707:

En el anexo 8.5.5 Activos líquidos, hace referencia las bases de un monto de $ 50, 000,000.00 de dólares. Confirmar si este monto se puede reducir a $ 10, 000,000.00 Respuesta No. 707: Negativo. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 708:

Especificar el alcance de obras exteriores a ejecutar. Respuesta No. 708: Los alcances se encuentran especificados en el expediente técnico y documentación técnica alcanza a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 709:

Si fuese el caso de encontrar suelo defectuoso y/o napa freática no considerada en el estudio de suelos. Confirmar si este caso se considerará como vicio oculto y se generará el adicional respectivo en obra. Respuesta No. 709: La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la cual se aplicará en la ejecución contractual, establece los procedimientos que se aplicarán en el supuesto indicado _____________________________________________________________________

Pregunta No. 710:

Es parte del alcance del contratista la ejecución de partidas de equipamiento. Respuesta No. 710: Ver Respuesta a la Pregunta No. 224. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 711:

Indicar si alguna especialidad o adquisición de materiales estará a cargo del Propietario. De ser afirmativa su respuesta favor alcanzar su cronograma de adquisiciones o de inicio de trabajos a fin de compatibilizar con nuestro cronograma. Respuesta No. 711: Negativo.

Pág. 249

_____________________________________________________________________

Pregunta No. 712:

En el caso de la Adquisición de materiales y equipos. Confirmar si considerará en las valorizaciones mensuales el pago de los materiales y equipos adquiridos con anticipación, por encontrarse en obra. Respuesta No. 712: Se deberá ceñirse a las bases de pago, establecidas en las especificaciones técnicas; de estas partidas. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 713:

Una vez enviada la información en AutoCAD, se solicita una segunda ronda de consultas. Respuesta No. 713: Ver Respuesta a la Pregunta No. 4 y 404. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 714:

Se solicita una 2da. Visita del terreno al proyecto en mención. Respuesta No. 714: El presente proceso no considera una segunda visita guiada al proyecto a cargo de la Entidad y/o de la UNOPS. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 715:

Se solicita una ampliación de plazo de 45 días calendarios, siendo contados estos días a partir de que se tenga todos los planos en CAD. Esto se debe a que se tiene bastantes planos para metrar y por el momento no se puede realizar los metrados en los archivos enviados. Respuesta No. 715: Ver Respuesta a la Pregunta No. 4. _____________________________________________________________________

II. Estructuras

Pregunta No. 716:

Para la construcción del acceso vehicular y peatonal se deberá considerar sardineles sumergidos de confinamiento para evitar filtraciones de posibles precipitaciones. De ser afirmativo indicar dimensionamientos.

Pág. 250

Respuesta No. 716: Las características, especificaciones y alcances de los trabajos de movimientos de tierras (cortes, terraplenado, rellenos, etc.) se encuentran definidos en los diferentes componentes del expediente: Planos, Especificaciones técnicas, Memorias descriptivas, presupuestos, etc. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 717:

Confirmar si los niveles actuales indicados en la información topográfica corresponde al terreno actual existente. Respuesta No. 717: Ceñirse a lo indicado en el Expediente Técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 718:

Indicar el punto de referencia +0.00 BM utilizado en el levantamiento topográfico. Respuesta No. 718: Ceñirse a lo indicado en el Expediente Técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 719:

Se solicita se envíe plano con niveles terminados (cota de proyecto) de los plata-formados. Respuesta No. 719: Ceñirse a lo indicado en el Expediente Técnico. _____________________________________________________________________

III. Arquitectura Pregunta No. 720: Se solicita que los planos de todas las especialidades se entreguen de manera digital. Respuesta No. 720: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 721:

Enviar el plano de ubicación del proyecto.

Pág. 251

Respuesta No. 721: El plano solicitado se encuentra en el expediente técnico y documentación técnica entregada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 722:

Indicar de ser hallados restos arqueológicos en algún bloque en construcción, como se vería afectado el presupuesto o qué medidas se tomaran. Respuesta No. 722: La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la cual se aplicará en la ejecución contractual, establece los procedimientos que se aplicarán en el supuesto indicado. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 723:

Los cortes de baños y detalles no tienen cotas indicando su altura. Respuesta No. 723: En los planos de detalles (DT) de cada pabellón en los que se contemplan servicios higiénicos, se señalan las cotas. Asimismo en los cortes generales (DI), se señalan niveles. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 724:

Indicar el tipo de cantonera que ira arriba del zócalo cerámico en baños, como indica el detalle. Respuesta No. 724: El proyecto contempla, para el caso indicado, una cantonera o rodòn de PVC, de acuerdo al Expediente Técnico _____________________________________________________________________

Pregunta No. 725:

Cortes de baño no indica el colores ni marcas de: pintura, cerámico, etc. Respuesta No. 725: Para determinar los cerámicos y pinturas, a ser utilizados en obra, ceñirse a las especificaciones técnicas de estas partidas, indicados en el expediente técnico y documentación técnica entregada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pág. 252

Pregunta No. 726:

Cuál será la prelación en caso de tener discrepancias de detalles entre planos de detalles cuadro de acabados, etc. Respuesta No. 726: Ver Respuesta a la Pregunta No. 175. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 727:

De tener elementos mecánicos como ascensores montacargas indicar si serán parte de la propuesta o si el propietario se encargara de su adquisición e implementación. Respuesta No. 727: El proyecto no contempla ascensores y montacargas. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 728:

El equipamiento de cocinas y enfermería estará dentro de los alcances confirmar y enviar EE.TT. Respuesta No. 728: Confirmado. Remitirse a lo establecido en la relación de equipamiento y mobiliario. Ver especificaciones técnicas y mobiliario en la documentación técnica alcanzada a los oferentes _____________________________________________________________________

Pregunta No. 729:

Enviar detalle de la colocación de la concernita D:610mm enebrada en cables. Respuesta No. 729: Remitirse al Expediente Técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 730:

Enviar detalle de la colocación de la malla simple torsión para poste. Respuesta No. 730: Ver respuesta a la Pregunta No. 524. _____________________________________________________________________

Pág. 253

Pregunta No. 731:

Enviar detalle de carpintería metálica, madera, vidrios y aluminio. Respuesta No. 731: Los detalles solicitados se encuentran en los planos correspondientes a los pabellones (DT), incluidos en el expediente técnico y documentación técnica alcanzada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 732:

Enviar detalle de aparatos sanitarios, griferías etc. de todo el proyecto. Respuesta No. 732: Ver Enmienda 1, numeral 8. Se adjunta especificaciones y detalle de los aparatos solicitados. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 733:

Enviar detalle de cerrajería de todo el proyecto. Respuesta No. 733: Los detalles solicitados se encuentra en los planos correspondientes a los pabellones (DT), incluidos en el expediente técnico y documentación técnica alcanzada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 734:

Confirmar si el equipamiento del mobiliario también estará dentro de los alcances. Respuesta No. 734: Confirmado. Ver Respuesta a la Pregunta No. 224. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 735:

Indicar si se tendrán reservorios de agua aparte de la cisterna. Respuesta No. 735: Ceñirse al Expediente Técnico. _____________________________________________________________________

Pág. 254

Pregunta No. 736:

Indicar el tipo de cobertura en techo de torreón. Respuesta No. 736: Remitirse al Expediente Técnico _____________________________________________________________________

Pregunta No. 737:

Se solicita una segunda ronda de consultas al proyecto. Respuesta No. 737: Ver Respuesta a la Pregunta No. 404. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 738:

Indicar si se contemplara trabajos en paisajismo (césped, arborización, etc.) Respuesta No. 738: Remitirse al Expediente Técnico _____________________________________________________________________

IV. INSTALACIONES ELECTRICAS

Pregunta No. 739: Se solicitan todos los planos de la especialidad de INSTALACIONES ELÉCTRICAS en formato digital DWG (AutoCAD), para así asegurar una correcta revisión y estimación en los metrados. Respuesta No. 739: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 740:

Se solicitan las especificaciones técnicas de la especialidad de Instalaciones Eléctricas. Respuesta No. 740: Ver Respuesta a la Pregunta No. 300. _____________________________________________________________________

Pág. 255

Pregunta No. 741:

Confirmar si es parte del alcance del contratista el suministro e instalación de los tableros eléctricos Generales y de Distribución para los pabellones y demás ambientes generales. Respuesta No. 741: Se confirma que el alcance del contrato se extiende a la provisión de los tableros electrónicos, Instalación y Puesta en Marcha de los mismos conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 742:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación de los artefactos de iluminación para todos los pabellones, exteriores y demás ambientes generales. Respuesta No. 742: Se confirma que el alcance del contrato se extiende a la provisión de los artefactos de iluminación para todos los pabellones, exteriores y demás ambientes generales, Instalación y Puesta en Marcha conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 743:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación de los artefactos de alumbrado de emergencia. Respuesta No. 743: Se confirma que el alcance del contrato se extiende a la provisión de los artefactos de alumbrado de emergencia, Instalación y Puesta en Marcha, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 744:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación de todos los tramos de bandejas eléctricas metálicas y de fibra de vidrio, descritos en los planos y expediente. Respuesta No. 744: Se confirma que el alcance del contrato se extiende a la provisión e instalación de las bandejas metálicas y de fibra de vidrio para la distribución de energía eléctrica, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pág. 256

Pregunta No. 745:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación de los tomacorrientes e interruptores de alumbrado. Aclarar marca y modelo de placas a considerar. Respuesta No. 745: Se confirma que el alcance del contrato se extiende a la provisión, instalación y puesta en marcha de los tomacorrientes e interruptores de alumbrado, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 746:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación de los sensores de movimiento para la automatización del alumbrado. Respuesta No. 746: Se confirma que el alcance del contrato se extiende a la provisión, instalación y puesta en marcha de los sensores de movimiento para la automatización del alumbrado, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 747:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación de los UPS y Transformadores de Aislamiento. Respuesta No. 747: Se confirma que el alcance del contrato se extiende a la provisión, instalación y puesta en marcha de los UPS y Transformadores de Aislamiento, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 748:

Confirmar si es parte del alcance los trabajos y equipamiento de la Media Tensión (Celdas, transformadores, conductores y accesorios). Respuesta No. 748: Se confirma que el alcance del contrato se extiende a los trabajos y equipamiento de la Media Tensión, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 749:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación de los Grupos Electrógenos.

Pág. 257

Respuesta No. 749: Se confirma que el alcance del contrato se extiende a la provisión, instalación y puesta en marcha de los Grupos Electrógenos, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 750:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del banco de condensadores. Respuesta No. 750: Se confirma que el alcance del contrato se extiende a la provisión, instalación y puesta en marcha de los bancos de condensadores, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 751:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del sistema de puesta a tierra. Respuesta No. 751: Se confirma que el alcance del contrato se extiende a la provisión, instalación y puesta en marcha del sistema de puesta a tierra, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 752:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación de los postes de C.A.C y F°G° para alumbrado exterior. Respuesta No. 752: Remitirse al Expediente Técnico _____________________________________________________________________

Pregunta No. 753:

En general se solicita una lista con las marcas y modelos para los equipos y accesorios que sean aprobados por la propietaria. Caso contrario el contratista asumirá. Respuesta No. 753: Ceñirse a lo indicado en el expediente técnico y documentación técnica entregada a los oferentes. _____________________________________________________________________

Pág. 258

V. INSTALACIONES SANITARIAS

Pregunta No. 754: Se solicitan todos los planos de la especialidad de INSTALACIONES SANITARIAS en formato digital DWG (AutoCad), para así asegurar una correcta revisión y estimación en los metrados. Respuesta No. 754: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 755:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del sistema de bombeo para Agua Potable y Desagüe. Respuesta No. 755: El alcance del contrato se extiende a la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de bombeo para Agua Potable y Desagüe de la cisterna al reservorio elevado así como el sistema de bombeo para las aguas residuales del establecimiento penitenciario, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 756:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación de los ablandadores de agua. Respuesta No. 756: El alcance del contrato se extiende a la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de los ablandadores de agua, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 757:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación de los medidores de agua potable. Respuesta No. 757: El alcance del contrato se extiende a la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de los medidores de agua potable, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pág. 259

Pregunta No. 758:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación de los calentadores de agua por paso. Respuesta No. 758: El alcance del contrato se extiende a la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de los calentadores de agua por paso, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 759:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación de los biodigestores. Respuesta No. 759: El alcance del contrato se extiende a la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de los biodigestores, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 760:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación de la trampa de grasa. Respuesta No. 760: El alcance del contrato se extiende a la provisión e instalación de la trampa de grasa, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 761:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales incluido su sistema de bombeo. Respuesta No. 761: Se aclara que el contrato alcanza la construcción, instalación y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, incluyendo la provisión e instalación de sus equipos (sistema de bombeo incluido), conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 762:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del sistema de riego por goteo, incluido el equipo de bombeo.

Pág. 260

Respuesta No. 762: El contrato alcanza la construcción, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de riego por goteo, incluyendo el equipo de bombeo, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 763:


Pregunta No. 764:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del sistema Solar Compacto. Respuesta No. 764: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del Sistema Solar, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

VI. SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS

Pregunta No. 765: Se solicitan todos los planos de la especialidad del SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS en formato digital DWG (AutoCad), para así asegurar una correcta revisión y estimación en los metrados. Respuesta No. 765: Ver Respuesta a la Pregunta No. 01. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 766:

Confirmar si es parte del alcance del contratista el suministro e instalación del sistema de Bombeo contra incendios (Bomba ACI y Jockey). Respuesta No. 766: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de bombeo contra incendios (Bomba ACI y Jockey), conforme al expediente técnico.

Pág. 261

_____________________________________________________________________

Pregunta No. 767:

Confirmar si es parte del alcance del suministro e instalación de la red de Gabinetes e Hidrantes Contra Incendios. Respuesta No. 767: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de la red de Gabinetes e Hidrantes Contra Incendios, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 768:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del sistema contra incendios por GAS HFC227. Respuesta No. 768: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del sistema contra incendios por GAS HFC227, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 769:


VIII SISTEMA HVAC

Pregunta No. 770: Se solicitan todos los planos de la especialidad del SISTEMA HVAC en formato digital DWG (AutoCad), para así asegurar una correcta revisión y estimación en los metrados. Respuesta No. 770: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. _____________________________________________________________________

Pág. 262

Pregunta No. 771:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del sistema de aire acondicionado incluido sus accesorios. Respuesta No. 771: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de aire acondicionado incluido sus accesorios, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 772:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del sistema de ventilación incluido sus accesorios. Respuesta No. 772: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de ventilación incluido sus accesorios, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 773:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del sistema de extracción para las cocinas, incluido las campanas extractoras industriales y accesorios. Respuesta No. 773: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento sistema de extracción para las cocinas, incluido las campanas extractoras industriales y accesorios, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 774:


Pág. 263

VIII INSTALACIONES ESPECIALES

Pregunta No. 775: Se solicitan todos los planos de la especialidad de las INSTALACIONES ESPECIALES en formato digital DWG (AutoCAD), para así asegurar una correcta revisión y estimación en los metrados. Respuesta No. 775: Ver Respuesta a la Pregunta No. 1. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 776:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del Sistema Abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo. Respuesta No. 776: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del Sistema Abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 777:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del Sistema Abastecimiento de Diesel B5. Respuesta No. 777: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del Sistema Abastecimiento de Diesel B5, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 778:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del sistema de Vapor y Agua de Condensado. Respuesta No. 778: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de Vapor y Agua de Condensado, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 779:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del sistema de Gases Medicinales.

Pág. 264

Respuesta No. 779: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de Gases Medicinales, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 780:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del Sistema de Frio Industrial. Respuesta No. 780: Remitirse al Expediente Técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 781:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del sistema de Cable Sensor Enterrado. Respuesta No. 781: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Cable Sensor Enterrado, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 782:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del sistema de Cable Sensor de Valla. Respuesta No. 782: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Cable Sensor de Valla, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 783:

Confirmar si es parte del alcance el suministro e instalación del sistema de Barreras Microondas. Respuesta No. 783: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de Barreras Microondas, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pág. 265

Pregunta No. 784:

En general se solicita una lista con las marcas y modelos para los equipos y accesorios que sean aprobados por la propietaria. Caso contrario el contratista asumirá. Respuesta No. 784: Ceñirse a lo establecido en el expediente técnico y documentación técnica alcanzada a los Oferentes. _____________________________________________________________________

IX. SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD

Pregunta No. 785: Se solicitan todos los planos de la especialidad de los SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD en formato digital DWG (AutoCAD), para así asegurar una correcta revisión y estimación en los metrados. Respuesta No. 785: Ver Respuesta a la Pregunta No.1. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 786:

Confirmar si es parte del alcance del contratista el suministro e instalación del sistema de Cableado Estructurado en pabellones y áreas generales. Respuesta No. 786: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de Cableado Estructurado, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 787:

Confirmar si es parte del alcance del contratista el suministro e instalación del sistema de CCTV en pabellones y áreas generales. Respuesta No. 787: Remitirse al Expediente Técnico. Ver la respuesta a la pregunta N° 235 _____________________________________________________________________

Pregunta No. 788: Confirmar si es parte del alcance del contratista el suministro e instalación del sistema de Parlantes y Perifoneo en pabellones y áreas generales.

Pág. 266

Respuesta No. 788: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de Parlantes y Perifoneo, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 789: Confirmar si es parte del alcance del contratista el suministro e instalación del sistema de Control de Accesos. Respuesta No. 789: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de todos los sistemas de control de Acceso, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 790:

Confirmar si es parte del alcance del contratista el suministro e instalación del sistema de Detección y Alarma Contra Incendios en pabellones y áreas generales. Respuesta No. 790: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Detección y Alarma Contra Incendio, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 791: Confirmar si es parte del alcance del contratista el suministro e instalación del sistema BMS en pabellones y áreas generales. Respuesta No. 791: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Automatización, Gestión y Control (BMS), conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 792:

Confirmar si es parte del alcance del contratista el suministro e instalación del sistema de Interfonía. Respuesta No. 792: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Interfonía, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pág. 267

Pregunta No. 793: Confirmar si es parte del alcance del contratista equipamiento del sistema SCADA de Control. Respuesta No. 793: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Data (SCADA), conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 794: Confirmar si es parte del alcance del contratista equipamiento del sistema de bloqueo para celulares. Respuesta No. 794: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del Sistema Bloqueador de Señales Inalámbricas, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 795: Confirmar si es parte del alcance del contratista equipamiento del Data Center. Respuesta No. 795: El contrato alcanza la provisión, instalación y puesta en funcionamiento del Data Center, conforme al expediente técnico. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 796: En general se solicita una lista con las marcas y modelos para los equipos y accesorios que sean aprobados por la propietaria. Caso contrario el contratista asumirá. Respuesta No. 796: Ceñirse a lo establecido en el expediente técnico y documentación técnica alcanzada a los Oferentes _____________________________________________________________________

Pregunta No. 797: Sección I Detalles de la licitación Agradeceremos Indicar la fecha de inicio probable de ejecución de trabajos. Respuesta No. 797: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 261. _____________________________________________________________________

Pág. 268

Pregunta No. 798: Sección I Detalles de la licitación Agradeceremos indicar cuales serían los permisos y licencias a cargo del Contratista. Respuesta No. 798: Ver respuesta a la Pregunta N° 50 b. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 799: General - Hitos Solicitamos indicar los hitos del proyecto que sean de cumplimiento obligatorio. Respuesta No. 799: La ejecución del contrato es de ejecución única, no hay prestaciones parciales. Ver además la Respuesta a la Pregunta No. 136, No. 224 y No. 227. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 800: Suministros a cargo del cliente Indicar si el Cliente suministrará algún material y/o equipamiento y si ellos serán de libre costo para el contratista. Respuesta No. 800: Ver Respuesta a la Pregunta No. 620. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 801: Facilidades a cargo del Contratista Solicitamos se nos precise si el Cliente proporcionará alguna facilidad en la zona de obra y si éstos serán de libre costo para el contratista. Respuesta No. 801: Ver Respuesta a la Pregunta No. 147. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 802: Anexo 10; Permisos y Licencias en HSE Solicitamos detallar los permisos y licencias que el Contratista deberá obtener en materia de Seguridad, Salud y Ambiente.

Pág. 269

Respuesta No. 802: Ver Respuestas a las Preguntas No. 50-b. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 803: Expediente Técnico ANEXOS / CIRA + SOCIAL. Tema: Charlas de inducción arqueológica Confirmar que la Entidad será responsable de las inducciones arqueológicas. Respuesta No. 803: Negativo. Es de responsabilidad del contratista implementar el plan de monitoreo arqueológico por encontrarse dentro de la estructura de costos del proyecto, ello implica charlas de inducción al personal para comunicar sobre posibles hallazgos arqueológicos. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 804: ANEXOS / CIRA +SOCIAL – Monitoreo arqueológico Confirmar que la Entidad estará a cargo de los trabajos de monitoreo arqueológicos en caso de producirse el hallazgo fortuito de restos arqueológicos. Respuesta No. 804: Negativo. Es de responsabilidad del contratista implementar el plan de monitoreo arqueológico por encontrarse dentro de la estructura de costos del proyecto, incluyendo el hallazgo fortuito de restos arqueológicos. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 805: IAL Documentos de licitación Confirmar que en caso de paralización de los trabajos por fuerza mayor, el Propietario reconocerá los gastos de stand by del personal y equipos del Contratista. Respuesta No. 805: Sobre lo indicado, será de aplicación lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 806: Condiciones distintas del lugar de trabajo Confirmar que no serán riesgos asumidos por el Contratista aquellos relacionados con la geología, mecánica de suelos, presencia de aguas subterráneas o instalaciones de servicio en las zonas de excavación o aquellos que por su condición oculta no han podido ser de alguna manera evidenciados en el lugar de trabajo, en la visita técnica o

Pág. 270

durante la ejecución de los trabajos y/o que no figuren en los documentos de la licitación entregados por el Cliente al Contratista. Respuesta No. 806: Sobre lo indicado, será de aplicación lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 807: SECCIÓN I - DETALLES DE LA LICITACIÓN - Garantía de la Oferta. Confirmar si la Cartas Fianza para cubrir las garantías solicitadas para la seriedad de la Oferta y el fiel Cumplimiento, podrán ser emitidas por compañías aseguradoras de primer orden, respaldadas por la SBS manteniendo los mismos requisitos solicitados a una institución bancaria Respuesta No. 807: Negativo, además ver Respuesta a la Pregunta No. 20. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 808: ANEXO 2 Solicitamos se nos confirme el porcentaje de retención de cada estado de pago en garantía a favor del PROPIETARIO y si este podrá ser reemplazado por una Carta Fianza por el 10% del valor del contrato. Respuesta No. 808: Se aclara que en las valorizaciones no existirán retenciones como fondo de garantía de contrato en favor de la Entidad. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 809: SECCIÓN V: CONTRATO DE OBRAS A SUMA ALZADA DE LA ENTIDAD Confirmar que el límite máximo de las penalidades acumuladas, no superará el 10% del monto del contrato. Respuesta No. 809: Sobre lo indicado, será de aplicación lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. _____________________________________________________________________

Pág. 271

Pregunta No. 810: Documentos de licitación - Personal Del Contratista Confirmar el % de mano de obra no calificada y calificada de la comunidad que el contratista estará en la obligación de contratar para el desarrollo de este proyecto. Respuesta No. 810: Ver Respuesta a la Pregunta No. 218. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 811: SECCIÓN V - Contratación de Mano de Obra Confirmar que de producirse interferencias por causa no atribuible al Contratista, éste no será responsable por los retrasos y/o perjuicios que pudieran presentarse. Respuesta No. 811: Para el presente caso, considerar lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 812: 11. CONTENIDO DE LAS PRESENTACIONES DE OFERTAS Confirmar que la oferta técnica económica deberá ser elaborada y dimensionada tomado como fidedignos y válidos todos los documentos proporcionados por el Cliente, incluidas las rondas de absolución de consultas y/o aclaraciones, durante el proceso de licitación. En caso que las condiciones reales difieran, el impacto en costo y plazo deberá ser calculado, conciliado y reconocido por el Cliente. Respuesta No. 812: La Oferta Técnica Económica deberá sujetarse a las Bases del presente proceso de selección. El contrato es a suma alzada. En la ejecución del contrato se aplicará lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. (Ver adicionalmente la Respuesta a la Pregunta N° 521). _____________________________________________________________________

Pregunta No. 813: General Confirmar si dentro del alcance del contratista se encuentra sólo la acumulación de desperdicios clasificados y desechos tóxicos a pie de obra o si también requieren su disposición final, de ser el caso indicar la distancia al botadero.

Pág. 272

Respuesta No. 813: Ver respuesta a la Pregunta No. 19. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 814: Anexo 10 Confirmar si se requiere que el personal a emplear pase exámenes médicos de entrada y de salida. Respuesta No. 814: Se aclara que el contratista deberá sujetarse a lo establecido en la normativa vigente de salud y seguridad en el trabajo, para el sector construcción. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 815: Anexo 10 Indicar si el contratista debe realizar los exámenes médicos en clínicas homologadas de ser el caso indicar cuales son. Respuesta No. 815: Se aclara que el contratista deberá sujetarse a lo establecido en la normativa vigente de salud y seguridad en el trabajo, para el sector construcción. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 816: Anexo 10 Atenciones médicas y traslados. Confirmar si el Propietario brindará el servicio de atención de emergencias en casos de accidentes/enfermedad de personal de contratista, considerar tratamientos y traslados. Respuesta No. 816: Negativo. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 817: IAL – Denominación del concurso Indicar el nombre correcto de la presente licitación pues, se establece en el documento ITB 2398 EXPEDIENTE TECNICO.pdf el siguiente: " PEOC/15/95655/2398 Contratación de la Ejecución de Obra de Instalación del servicio de Readaptación

Social en el nuevo Establecimiento Penitenciario de AQP " y en la Invitación a Licitar

Pág. 273

(ITB 2398 BASES E.P. AQP 03.08.15.pdf) se indica "Instalación del Servicio de

Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de AQP, Distrito de

Lomas, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, Perú - IAL Número: PEOC/15/95655/2398". Respuesta No. 817: Se confirma que la invitación a licitar es: “Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa, Distrito de Lomas, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa” PEOC/15/95655/2398. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 818: Presentación De Ofertas (Artículo 21) Agradeceremos considerar una ampliación de plazo de al menos 30 días para la presentación de propuesta, considerando la complejidad del proyecto y de un proceso a suma alzada. Respuesta No. 818: Ver Enmienda 1, numeral 1. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 819: Anexo 6 – Equipo del Proyecto y Estructura Orgánica Confirmar que se podrá considerar como respaldo de la experiencia de un profesional el hecho de haber firmado el contrato del proyecto Respuesta No. 819: Ver Respuestas a las Preguntas No. 95, aclarándose que para dicho caso, deberá demostrar su participación en el cargo propuesto. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 820: Anexo 8 – Competencias, experiencia y equipo mínimo del oferente Para determinar la fecha de validez de las Obras Generales y Similares las Bases mencionan: “Las obras que sustenten la experiencia descrita deben corresponder a los realizados en los últimos diez (10) años, expresada en valores monetarios, según el cuadro del numeral 1 del Anexo 8 de la Sección IV”. (El Subrayado es nuestro) Confirmar que la fecha que se va a tomar como referencia para la antigüedad de los 10 años es la fecha de término de obra, independientemente de la fecha de inicio de obra o de suscripción de contrato.

Pág. 274

Respuesta No. 820: Afirmativo, ver Respuesta a la Pregunta No. 172. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 821: Anexo 6 – Equipo del proyecto y estructura orgánica Respecto a la forma de acreditar la experiencia de los profesionales propuestos, las bases establecen: Si la empresa contratante del servicio que emite la documentación de acreditación de experiencia de los profesionales, resulta ser:

(a) El oferente individual o en consorcio de la presente invitación a licitar, o

(b) Si el profesional presenta un certificado emitido por él mismo o por una empresa de la cual es propietario o representante, o

(c) Si un profesional propuesto presenta certificado emitido por otro profesional

propuesto en el mismo equipo, Para cualquiera de los tres casos, dichos documentos de acreditación deben estar acompañados de constancias o documentos técnicos que verifiquen que dicho profesional participó en el correspondiente servicio. (El Subrayado es nuestro) Además de dichas acreditaciones, se deberá presentar copia del contrato suscrito entre la Entidad Contratante del Servicio y el citado oferente o empresa o profesional. Al respecto consideramos que este requerimiento es excesivo, debido que sólo se solicita la documentación adicional a las empresas que presenten a sus propios profesionales y no a postores que presenten profesionales con experiencia adquirida en otras empresas. Por lo antes expuesto, solicitamos, eliminar el requerimiento indicado en las bases (ver último párrafo del formulario 6.1 ítem 7) o lo señalado en el Anexo 6 - Sección 3 citado líneas arriba, y que la presentación de certificados o constancias de trabajos se considere válida. Respuesta No. 821: Negativo, además ver respuestas a las pregunta N° 95 y 88. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 822: Anexo 6 – Equipo del proyecto y estructura orgánica Respecto a la forma de acreditar la experiencia de los profesionales propuestos, las bases establecen: (…)

Pág. 275

Además de dichas acreditaciones, se deberá presentar copia del contrato suscrito entre la Entidad Contratante del Servicio y el citado oferente o empresa o profesional.(El Subrayado es nuestro) Agradeceremos indicar la forma en la cual se debe probar la participación de profesionales en obras similares cuando ellos no aparecen como firmantes en documentos contractuales Respuesta No. 822: Ver respuestas a las pregunta N° 95 y 88. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 823: Numeral 8.5.1 Declaración Del Pago Anual Del Impuesto A La Renta. 8.5.2 Declaración Del Último Pago Mensual Del Impuesto A La Renta Indicar cuál sería la documentación extranjera equivalente para cumplir con la presentación de las declaraciones de pago anual de impuesto a la renta ante SUNAT (periodos 2013 y2014) y aquellas correspondientes al pago mensual de impuesto a la renta e impuesto general a las ventas (IGV) Respuesta No. 823: Ver respuesta a Pregunta N° 609. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 824: Visita De Obra Confirmar que los terrenos donde se ejecutará la obra se entregarán completamente liberados (remoción de asentamientos humanos existentes) con el fin de iniciar trabajos sin retraso. Respuesta No. 824: Ver Respuesta a la Pregunta No. 183 y 616 _____________________________________________________________________

Pregunta No. 825: Anexos Solicitamos nos remitan los planos de detalle del sistema contra incendios Respuesta No. 825: Se aclara que los planos de detalle del sistema contra incendios se alcanzaron a los oferentes (Ver Planos de la especialidad de instalaciones sanitarias, numeral 4-SC). _____________________________________________________________________

Pág. 276

Pregunta No. 826: Anexos Solicitamos nos remitan un listado de planos con su correspondiente descripción para facilitar su identificación Respuesta No. 826: Ver Enmienda 1, numeral 8. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 827: Bases, Aclaraciones (Artículo 8) Solicitamos considerar una segunda ronda de consultas. Respuesta No. 827: Ver Respuesta a la Pregunta No. 404. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 828: Sección III. Método y Criterios de la Evaluación. Anexo 6 – Equipo del proyecto y estructura orgánica. Pág. 24. Para el Personal Clave que se describe a continuación, se deberá considera como “obras similares” a la construcción de edificaciones con áreas construidas iguales o mayores a 20,000 m2, en: Infraestructura de seguridad (centros policiales, establecimientos penitenciarios), Infraestructura educativa (colegios, universidades, institutos), Infraestructura de salud (hospitales, clínicas, centros médicos), edificios de servicios públicos o privados (teatros, bibliotecas, museos, estadios, coliseos), centros comerciales. En este punto solicitamos que bajen el rango de los 20,000 m2, ya que es incongruente que le pongan un parámetro a los profesionales, en área mínima construida y para la Experiencia de obras no le pongan un mínimo de área construida, anulen esos 20,000 m2 o bajarlo a 10,000 m2 ya que hay más obras de esa magnitud de m2 y eso haría que el proceso tenga más pluralidad y puedan participar más profesionales ya que obras con ese metraje de área construida no hay muchas y eso se reduce con la definición de obras similares. Que también solicitamos que se pueda agregar en edificios de servicios públicos o privados (sedes judiciales). Respuesta No. 828: Ver Respuesta a la Pregunta No. 21. Además ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pág. 277

Pregunta No. 829: Sección III. Método y Criterios de la Evaluación. Anexo 6 – Equipo del proyecto y estructura orgánica. Ítem 6.1 Personal Clave. Pág. 24,25 y 26. Se le solicita a todos los profesionales de este punto lo siguiente: Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios,……….., en obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. En este punto solicitamos que se le quite los 08 meses mínimo de trabajo al profesional, porque la experiencia se da por el cargo que ocupas y los años de servicios desempeñándote en el cargo solicitado, mas no la cantidad de servicios y los meses en cada uno de ellos como lo están pidiendo líneas arriba. Respuesta No. 829: Ver Enmienda 1, numeral 2, además ver Respuesta a la Pregunta No. 7. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 830: Sección III. Método y Criterios de la Evaluación. Anexo 6 – Equipo del proyecto y estructura orgánica. Pág. 24. Para el Personal Clave que se describe a continuación, se deberá considera como “obras similares” a la construcción de edificaciones con áreas construidas iguales o mayores a 20,000 m2, en: Infraestructura de seguridad (centros policiales, establecimientos penitenciarios), Infraestructura educativa (colegios, universidades, institutos), Infraestructura de salud (hospitales, clínicas, centros médicos), edificios de servicios públicos o privados (teatros, bibliotecas, museos, estadios, coliseos), centros comerciales. En este punto solicitamos que bajen el rango de los 20,000 m2, ya que es incongruente que le pongan un parámetro a los profesionales, en área mínima construida y para la Experiencia de obras no le pongan un mínimo de área construida, anulen esos 20,000 m2 o bajarlo a 10,000 m2 ya que hay más obras de esa magnitud de m2 y eso haría que el proceso tenga más pluralidad y puedan participar más profesionales ya que obras con ese metraje de área construida no hay muchas y eso se reduce con la definición de obras similares. Que también solicitamos que se pueda agregar en edificios de servicios públicos o privados (sedes judiciales). Respuesta No. 830: Ver Respuesta a la Pregunta No. 21. Además ver Enmienda 1, numeral 2. _____________________________________________________________________

Pregunta No. 831: Sección III. Método y Criterios de la Evaluación. Anexo 6 – Equipo del proyecto y estructura orgánica. Ítem 6.1 Personal Clave. Pág. 24,25 y 26.

Pág. 278

Se le solicita a todos los profesionales de este punto lo siguiente: Deberá demostrar haber participado en mínimo cuatro (04) servicios,……….., en obras iguales o similares, en los cuales el profesional haya tenido una participación mínima de ocho (08) meses en cada obra. En este punto solicitamos que se le quite los 08 meses mínimo de trabajo al profesional, porque la experiencia se da por el cargo que ocupas y los años de servicios desempeñándote en el cargo solicitado, mas no la cantidad de servicios y los meses en cada uno de ellos como lo están pidiendo líneas arriba. Respuesta No. 831: Ver Enmienda 1, numeral 2, además ver Respuesta a la Pregunta No. 7. _____________________________________________________________________

Atentamente,

Fernando Cotrim Representante

Date post:	27-Sep-2018
Category:	Documents
Upload:	trinhtruc
View:	212 times
Download:	0 times

ACLARACION No. 1 16 de Setiembre de 2015...

Documents