CONTRATO NO. FAISM 11/2018CONTRATODEOBRA PÚBLICA A PRECIOSUNITARIOS,PORTIEMPODETERMINADOQUE CELEBRANPORUNA PARTEELMUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO, REPRESENTADOPOR lOS CIUDADANOS:C. MARíA ELENA LIMÓNGARCíA PRESIDENTEMUNICIPAL,LIC. JUAN DAVID GARCíA CAMARENA SíNDICOMUNICIPAL,LIC. JOSÉ LUIS SALAZARMARTíNEZSECRETARIODELAYUNTAMIENTO,L.C.P.JOSÉALEJANDRORAMOSROSASTESOREROMUNICIPAL,Y EL ARQ.RICARDOROBLESGÓMEZCOORDINADORGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD,Al QUE EN lO SUCESIVOYPARA lOS EFECTOSDE ESTECONTRATOSE lES DENOMINARÁCOMO "EL GOBIERNOMUNICIPAL", Y POROTRA PARTELA EMPRESAEDIFICADORAFORTE,S.A. DE C.V., REPRESENTADAPOR EL L.C.P. JUAN HUMBERTOTOPETE RAMíREZ,CON El CARÁCTERDE ADMINISTRADORGENERALÚNICOEl CUALSE ACREDITACON LA ESCRITURAPÚBLICANÚMERO

. 23,863 DE FECHA20 VEINTE DE AGOSTODE 2013 DOSMIL TRECE, EXPEDIDAPOR El LIC. PABLO GONZÁLEZVÁZQUEZ,:'-...__J>J_OTARIOPÚBLICO NÚMERO 35, DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, REPRESENTACiÓNQUE BAJO FORMAL'i PRcJl::ESTADE CONDUCIR~E CON VERDAD MANIFIESTAQUE NO HA SIDO REVOCADA,Y A QUIEN EN El CURSO DEL

MISMOSE lE DENOMINARA"EL CONTRATISTA",TODOSMEXICANOS,MAYORESDE EDAD,CONCAPACIDADlEGAL PARACONTRA~ Y OBLIGARSE,MISMOSQUE MANIFIESTANqUE ES SU VOLUNTADCELEBRAREl PRESENTECONTRATODEC R DADA LASSIGUIENTESDECLARACIONESY CLAUSULAS:

\DECLARACIONES:

GOBIERNOMUNICIPAL" DECLARA:l.. Q E TIENE PERSONALIDADJURíDICA PARA SUSCRIBIR El PRESENTECONTRATO DE OBRA PÚBLI A A PRECIO

/ ITA lOS, DE CONFORMIDAD CON El ARTíCULO 115 DE LA CONSTITUCiÓN POlÍTICA DE lOS ES ADOS UNIDO/ M IC NOS; ARTíCULOS 73, 79 FRACCiÓNX, 80 FRACCiÓN 111Y VII, 83, 85 FRACCiÓN I Y IV, 86 DE LA ONSTITUCI

/ PO íTIC DE ESTADODE JALISCO;ARTíCULOS1,2,3,4 NÚMERO100, 10,37 FRACCiÓNV, VI, XIV, 38 FRAC IÓN II Y VIII, 7FRA CI N 1,11,VI Y XIII, 48 FRACCiÓNVI, 52 FRACCiÓN11,III Y VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCiÓN111,Y 80 DE LA lEY EGOBER Y LAADMINISTRACiÓNPÚBLICAMUNICIPALDELESTADODEJALISCO;EN lOS ARTíCULOS1, 2, ,8,44,49,67 Y104 E LAllEY DEOBRAPÚBLICADEL ESTADODE JALISCO;ARTíCULOS1,2,3,6, 12,30,31,44,45,47,74 ACCiÓN 111,98FRAC IÓN I Y 100DEL REGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAEl MUNICIPIODESAN PEDROTLAQUEPAQU .Asl COMOElACUE DODEAYUNTAMIENTO712/2017EMITIDOENSESiÓNORDINARIADEL11DE DICIEMBREDE2017.

1.2.QU MEDIANTERESOLUCiÓNDE ADJUDICACiÓN DIRECTANO. FAISM 11/2018DE FECHA 08 DE FEBR RO DE 2018,EMITID POR LA PRESIDENTEMUNICIPALC. MARíA ELENALIMÓNGARCíA,SE RESOLViÓADJUDICARLA O RA PÚBLICADENOMI ADA: AMPLIACiÓN DE LA REDDE ELECTRIFICACiÓNENMEDIAY BAJA TENSiÓNCONALUMBRADO ÚBLlCO ENLAS CALLES GUSTAVO DíAZ ORDAZ, NIÑOS HÉROES, CALLE SIN NOMBRE 2, 3 Y 4, LUCIO CABAÑA, MARIANOMATAMOROS,PUESTADE SOL, HILARlO REYES,PROL. EDUCACiÓNY PORVENIR,EN LA COLONIA SANTIBÁ EZ, EN EMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, Al CONTRATISTADESCRITO EN El PROEMIO DEL RESENTCONTRATO.OBRAA EJECUTARSECONCARGOA lOS RECURSOSPROVENIENTESDEL FONDODEAPORTACIO ES PARLA INFRAESTRUCTURASOCIALMUNICIPALPARA EL EJERCICIOFISCAL2018. ~

1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: IND_EPENDENCIANO. 58 COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD DE SA PE ROTLAQUEPAQUE,JALISCO,MISMOQUESENALAPARAlOS FINESY EFECTOSlEGALES. ',-~

.. QUESU REGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESES:MTJ-850101-C4A.

11"EL CONTRATISTA"DECLARA:1.1. QUE TIENE CAPACIDADJURíDICAPARACONTRATARY OBLIGARSEA LA EJECUCiÓNDE LA OBRAOBJETODE ESTEONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOlÓGICOS

SUFICIENTESPARAsu.o.11.2.QUE CONOCE TODOS lOS DETAllES CONCERNIENTESA LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNDOSEA LAEJECUCiÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA EllO TODA SU EXPERIENCIAY CONOCIMIENTOAPLICANDO lOSPROCEDIMIENTOSMÁSEFICIENTESPARALAREALIZACiÓNY CUMPLIMIENTODESUSOBLIGACIONES.

11.3.QUE SE ENCUENTRAREGISTRADOEN El PADRÓNDE CONTRATISTASDEL GOBIERNOMUNICIPALDE SAN PEDROTLAQUEPAQUE.CONEl NÚMERODEREGISTROPCT-870/2016Y QUEDICHOREGISTROESTÁVIGENTE.

11.4.QUESUREGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESESEFO1308221S8.

11.5.QUE HA INSPECCIONADODEBIDAMENTEEL SITIO DE ~ OBRAOBJETODE ESTECONTRATOA FIN DE CONJf6ERATODOSlOS FACTORESQUE INTERVIENENENSU EJECUCION. / ,/,/

11.6.QUE HA PRESENTADOEL PROGRAMADE OBRA POR PARTIDAS,Así COMOTAMBIÉN El 100% DE lOS ANÁLI ~PRECIOSDE LAOBRA,MOTIVODELPRESENTECONTRATO. íI.

11.7.QUECUENTACON El DOMICILIOUBICADOEN LACALLE PASEODE LOSCASTAÑOSNo. 2661,COLONIATAB JI.C.P. 45188, EN El MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS lOS EFECTOS ESCORRESPONDIENTES.

EXPUESTOlO ANTERIOR, LAS PARTESCELEBRANEl PRESENTECONTRATODE OBRA PÚBLICAA PRECIOSUNITARIOSQUESECONSIGNAENLASSIGUIENTES:

C L Á U S U LAS:

PRIMERA.OBJETODEL CONTRATO."EL GOBIERNOMUNICIPAL" ENCOMIENDAA "EL CONTRATISTA"Y ÉSTESEOBLIGAEJECUTARlOS TRABAJOSCONSISTENTESEN:AMPLIACiÓNDE LA REDDEELECTRIFICACiÓNENMEDIAy BAJA TENSWCONA_LUMBRADOPÚBLICOENLAS CALLES GUSTAVODíAZORDAZ,NIÑOSHÉROES,CALLE SIN NOMBRE2, 3 Y 4, LUCICABAN~~, MARIANOMATAMOROS,PUESTADE SOL, HILARlO REYES,PROL. EDUCACiÓNY PORVENIR,EN LA COLONSANTIBANEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, DE CONFORMIDADCON EL PROYE .

Hoja 1 de 9

CONTRATO NO. FAISM 11/2018CONTENIDOEN lOS PLANOS, PRESUPUESTOS,ESPECIFICACIONES,PROGRAMASy CALENDARIODE OBRA, Así COMOlOS PRECIOSUNITARIOSAPROBADOS,QUE SE ANEXANAl PRESENTECONTRATOy CUYOCONTENIDOFORMAPARTEDELMISMO, lO ANTERIORCON FUNDAMENTOEN lO DISPUESTOPOREl ARTíCULO67 DE lA lEY DEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

SEGUNDA.MONTODEL CONTRATO.El MONTOESTABLECIDOPARALASUSCRIPCiÓNDELPRESENTECONTRATOES PORLA CANTIDADDE $1'420,593.94 (UN MillÓN CUATROCIENTOSVEINTEMIL QUINIENTOSNOVENTAY TRES PESOS 94/100MONEDA NACIONAL) INCLUYE El IMPUESTOAl VALOR AGREGADO,CON RECURSOSPROVENIENTESDEL FONDO DEAPORTACIONESPARA LA INFRAESTRUCTURASOCIALMUNICIPALPARA EL EJERCICIOFISCAL 2018.

TERCERA.PLAZO DE EJECUCiÓN."EL CONTRATISTA"SE OBLIGAA INICIARLAOBRAOBJETODEESTECONTRATOEl DíA26 DE FEBRERODE 2018, Y A CONCLUIRLAEl DíA 11 DEABRIL DE 2018, CONSIGNANDOUN PERíODODE45 CUARENTAY

',CINCO DíASNATURALESPARALAEJECUCiÓNDE LAOBRAENUNCIADA.

TA. ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" RECIBE DE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" El 30% TREINTA POR CIENTO DEPO DEL MONTO ENUNCIADOEN LA CLÁUSULASEGUNDA DEL PRESENTECONTRATO, PARA El INICI DE lOS

BAJOS Y LA ADQUISICiÓN DE MATERIALES, MISMO QUE SERÁ AMORTIZADO COMO lO ESTABLECE l ÚlTIMORAFODELARTíCULO46 DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAEl MUNICIPIODESANPEDROTLAQUE AQUE.

NTA. PLAZO PARA PRESENTARDOCUMENTACiÓNDEANTICIPO. "EL CONTRATISTA",TIENEUN PLAZON MAYORO5 CINCO) OlAS HABllES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PARA PRE ENTARDOC MENTACIÓNCOMPLETAPARA El PAGODELANTICIPO. El ATRASOEN El CUMPLIMIENTODE ESTER UISITOCON DERARÁCOMOATRASO IMPUTABLEAl CONTRATISTASIN DERECHOAl DIFERIMIENTODE LA FECHA E INICIOlOS ABAJOS, PUDIENDO SER SANCIONADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" HASTA CON LA CANCE ACiÓNREGIS O ENEl PADRÓNDECONTRATISTASDELGOBIERNOMUNICIPALDESANPEDROTLAQUEPAQUE,JAl CO.

SEXTA. DIFERIMIENTOS.El ATRASO EN lA ENTREGADELANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLEA "EL CO TRATISTA"SERÁMOTIVODEDIFERIMIENTO,PARAlO CUAL"EL CONTRATISTA"DEBERÁPRESENTARENTIEMPO,LASO ICITUDPORSCRITODE DIFERIMIENTODE INICIO,ANEXANDOAl MISMO,COPIA DEL DEPÓSITODEL ANTICIPOOTORG DO, DICH

SOLICITUDDEBERÁSER PRESENTADAEN UN PLAZOMÁXIMODE 05 (CINCO) DíAS HÁBilES A PARTIRDE l FECHAOINICIOESTIPULADAEN El PRESENTECONTRATO,ENCASODEQUE "El CONTRATISTA"NO PRESENTELAS ICITUDEEl PLAZOSEÑALADONO TENDRÁ DERECHOA QUE SE lE AUTORICEEl DIFERIMIENTODEL PROGRAMADE BRA, UNVEZAUTORIZADOEl DIFERIMIENTO"EL CONTRATISTA"DEBERÁSOLICITARLAMODIFICACiÓNAl CAlENDARI DE OBRPORESCRITOA "EL GOBIERNOMUNICIPAL".

SÉPTIMA.PRÓRROGAS."EL CONTRATISTA"SE OBLIGAA SOLICITARPOR ESCRITOEl CONVENIODE PRÓRRO A EN NPLAZOMÁXIMODE 05 (CINCO) DíAS HÁBilES DE OCURRIDOEl EVENTO QUE lA MOTIVAY DENTRO DEL PER DO EEJECUCiÓNDE LA OBRAA "EL GOBIERNOMUNICIPAL", POR SU PARTE"EL GOBIERNOMUNICIPAL" TENDRÁU P ODE 10 (DIEZ) DíAS HÁBilES PARAAPROBARO RECHAZARLA SOLICITUDPOR ESCRITOFIRMADAPOR El TITULAR' LACOORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓNINTEGRALDE LACIUDADDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL", SI ESTONOOCURREENESE PERIODO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTADADICHASOLICITUD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORÁNEA.UNA VEZ AUTORIZADA LA PRÓRROGA "EL CONTRATISTA"DEBERÁDEMODIFICAREl CALENDARIODEOBRA.

OCTAVA. FIANZAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, DE CONFORMIDADCON lO QUE ESTABLECEEl ARTíCULO43 DELREGLAMENTODE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,CON RELACiÓN Al TíTULOTERCERO, CAPíTULO111,SECCiÓN SEGUNDADE LA lEY DE OBRA PÚBLICADEL ESTADODE JALISCO, A EXHIBIR LASSIGUIENTESGARANTíAS:

A) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" DEBERÁPRESENTARA "EL GOBIERNOMUNICIPAL", DENTRODE lOS 05 (CINCO)DíAS HÁBilES SIGUIENTESA PARTIRDE LA FIRMADEL PRESENTECONTRATO,FIANZAA FAVORDE MUNICIPIODE SANPEDROTLAQUEPAQUE,Y/O A LA HACIENDAMUNICIPALDE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO, POR El TOTAL DELMONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. DICHA FIANZA GARANTIZARÁ lA CORRECTA INVERSiÓN DELANTICIPO, O EN SU CASO LA DEVOLUCiÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO Al AVANCE O A lAAMORTIZACiÓN REALIZADA POR "EL CONTRATISTA", CANCELÁNDOSELA MISMA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYAAMORTIZADOEl IMPORTETOTALDELREFERIDOMONTODELANTICIPO.ENCASODENOAMORTIZAR"EL CONTRATISTA"El ANTICIPO ENTREGADOPARA lA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS,LA INSTITUCiÓNAFIANZA ASERÁ QUIEN REINTEGREA "EL GOBIERNO MUNICIPAL" El MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADOA S IAD;SOMETIÉNDOSELAAFIANZADORAEXPRESAMENTEA lO ESTABLECIDOPOR lOS ARTíCULOS1, 5 FRACCiÓN111 CISO ),95,95 BIS, 11,8, 120, 121 PRIMERPÁRRAFOY DEMÁSRELATIVOSY APLICABLESDE LA lEY FEDERALDE INSTIT IONE EFIANZAS,ASI COMOA LACOMPETENCIADELTRIBUNALDEJUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALlSC, . I

. B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR El FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UOBLIGACIONES,DAÑOS A TERCEROSY RESPONSABILIDADESDERIVADASDE ESTE CONTRATODE OBRA P Y

. PRECIOSUNITARIOS."EL CONTRATISTA" OTORGARÁDENTRODE lOS 10 (DIEZ) DíAS HÁBilES SIGUIENTESA lA IDEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,Y/O A LA HAC AMUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTETOTAL DE lOS TRABAJOCONTRATADOSINCLUIDOEl IVA. POR lO QUE DICHAFIANZASE TRAMITARÁA TRAVÉSDE INSTITUCiÓNAFIANZADORAUTORIZADA,LAQUE SE SOMETERÁEXPRESAMENTEA lO ESTABLECIDOPORLOSARTíCULOS1 5 FRACCiÓN111INC?fSA), 95, 95 BIS, 11,8, 120, 121 PRIMERPÁRRAFOY DEMÁSRELATIVOSY APLICABLESDE LA lEY FEDERALDE INSTITUCIONE..DE FIANZAS,ASI COMOA LACOMPETENCIADELTRIBUNALDEJUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCO.

C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ EXHIBIR A "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DENTRO .PLAZODE 5 OlAS HABllES CONTADOSA PARTIRDE lA SUSCRIPCiÓNDELACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓNDE lA OBR

Hoja 2 de 9

CONTRATO NO. FAISM 11/2018MATERIADEL PRESENTECONTRATO,UNA FIANZAPORDEFECTOSY VICIOSOCULTOSPORUNMONTOEQUIVALENTEAL10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO EL IVA, QUE DEBERÁ CONTENERCOMO MíNIMO QUEGARANTIZAEL PAGODE LAS EROGACIONESQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" TUVIEREQUE EFECTUARPOR DEFECTOSO VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCiÓNDE LA OBRA y HASTA POR EL PERíODO DE UN AÑODESPUÉS DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIÉNDOSELA AFIANZADORA EXPRESAMENTEA LO ESTABLECIDOPOR LOSARTíCULOS1, 5 FRACCiÓN 111 INCISOA), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMERPÁRRAFOY DEMÁSRELATIVOSAPLICABLESDELA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Así COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCO.

ESTÁSFIANZASSOLO PODRÁNCANCELARSEPOR EL SíNDICOMUNICIPALPREVIACOMUNICACiÓNPOR ESCRITODE LACOORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDAMUNICIPALDELGOBIERNQDE SANPEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDI~CIÓN YCOMPETENCIADELTRIBUNALDEJUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCO. INOVENA.CONCEPTOSFUERADECATÁLOGO. LOSCONCEPTOSFUERADECATÁLOGODEBERÁNSERSOLICITA OS POR"EL CONTRATISTA" A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR "EL

\ GOBIERNO MUNICIPAL", DICHA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA POR ESCRITO DENTRO DEL PE IODO DE\EJECUCIÓN AUTORIZADOPARA EL PRESENTECONTRATO,EL PRESENTETRÁMITENO MODIFICARÁEL CALE DARlO DE. , ,SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACiÓN RESPECTIVASEGÚN LO DISPUESTO EN LA LÁUSULA

MA DEL PRESENTEINSTRUMENTO"EL GOBIERNOMUNICIPAL" TENDRÁ UN PLAZODE 15 (QUINCE)DíA HÁBILESAPROBARO RECHAZARLASOLICITUD.

ÉCIMA. PAGO DE CONCEPTOS.LOSTRABAJOSOBJETODE ESTECONTRATO,COMPRENDIDOSEN EL PROY CTO Y ENL PROGRAMA,SE PAGARANDE CONFORMIDADA LA BASE DE LOS PRECIOSUNITARIOSDONDESE INCLUY EL PAGO

í T TAL QUE DEBECUBRIRSEA "EL CONTRATISTA" PORTODOS LOSGASTOSDIRECTOSE INDIRECTOSQUE ORIGINEN. L TRABAJOS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTV CO TRATOA CARGODELPROPIOCONTRATISTA

\ /\ UND.CIMA.TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.CUANDOA JUICIODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL"SEANECESARI LLEVARAIVI \ CAB TRABAJOSQUENO ESTENCOMPRENDIDOSEN EL PROYECTOY PROGRAMASE CONSIDERARÁNEN LA IGUIENTE\ FORM :

\ A) SI EXISTEN CONCEPTOSA PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOSEN EL CONTRATOQUE SEAN APLlCABL S A LOS\TRABAJOSDEQUESETRATAN, "EL GOBIERNOMUNICIPAL" ESTARÁFACULTADOPARAINSTRUIRA "EL CONTR TISTA" AQUE SE EJECUTENY ESTESEOBLIGARÁA REALIZARLOSCONFORMEA DICHOSPRECIOS.

B) SI PARA ESTOSTRABAJOS NO EXISTIERANCONCEPTOSA PRECIOSUNITARIOSEN EL PRESUPUESTOQU FORMAPARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CONSIDERARÁ FACTIBLES LOS PRECOS YAESTABLECIDOSEN ELCONTRATO,PROCEDERÁA DETERMINARLOSNUEVOSCON INTERVENCiÓNDE "EL CONTR.~ ISTA"ÉSTESEOBLIGARÁA EJECUTARLOSTRABAJOSCONFORMEA DICHOSPRECIOS. ";

C) SI NO FUERAPOSIBLEDETERMINARLOS NUEVOSPRECIOSUNITARIOSEN LA FORMAESTABLECIDAEN EL PÁR . F6NTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTODE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y DENTRODEL PLAZO QUE É~E

SEÑALE SOMETERÁA SU CONSIDERACiÓNLOS NUEVOS PRECIOSUNITARIOSACOMPAÑADOSDE SUS RESPECTIVOSANÁLISIS POR ESCRITO,EN EL ENTENDIMIENTODE QUE PARA LA FIJACiÓN DE ESTOS PRECIOSDEBERÁAPLICAR ELMISMOCRITERIODE COSTOSY RENDIMIENTOSDE INSUMOSQUE SE HUBIESESEGUIDOPARA LA DETERMINACiÓNDELOSPRECIOSUNITARIOSESTABLECIDOSENESTECONTRATOORIGINALMENTE.

D) LA AUTORIZACiÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOSNO IMPLICARÁ LA AMPLIACiÓNAUTOMÁTICADEL TECHOFINANCIERO, SU AUTORIZACiÓN PROCEDERÁ SIEMPRE Y CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CUENTE CON LOSRECURSOSFINANCIEROSAUTORIZADOS.

"EL CONTRATISTA" SOLICITARÁDENTRODE LA VIGENCIA DEL CONTRATOLA AUTORIZACiÓNDE PAGODE CUALQUIERCONCEPTOEXTRAORDINARIOREQUERIDOPARALA TERMINACiÓNDE LAOBRAY QUE HAYASIDO SOLICITADOPOR "ELGOBIERNOMUNICIPAL", EN EL ENTENDIDOQUE,DESPUÉSDEVENCIDOEL PLAZOSEÑALADOSIN HABERSESOLICITADO,"EL CONTRATISTA"NOTENDRÁDERECHOAL PAGODELOSMISMOS.

DUODÉCIMA.PRESENTACiÓNDE ESTIMACIONES."EL CONTRATISTA" RECIBIRÁCOMOPAGOTOTALPOR LA EJECUCiÓNSATISFACTORIADE LOSTRABAJOS,EL IMPORTEQUERESULTEDEAPLICARLOSPRECIOSUNITARIOSA LASCANTIDADDEOBRA REALIZADA EN LAS FECHASQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DETERMINE,PARA LO CUAL "EL CONTRA TAPRESENTARÁLAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA,CON INTERVALOSQUE NO PODRÁNSER MAYORE DEMES,DECONFORMIDADCONELARTíCULO108DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESA PTLAQUEPAQUE,LAS ESTIMACIONESSE LIQUIDARÁNUNAVEZ SATISFECHOSLOS REQUISITOSESTABLECIDOSPTRÁMITEPORCONDUCTODE LAHACIENDAMUNICIPAL.

CONFORMEA LOS LINEAMIENTOSPARA EL EJERCICIO Y COMPROBACiÓNDE LOS RECURSOSPROVENIENTEDERECHO ESTABLECIDOEN EL ARTícULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DESTINADOSA LAS ENI ESFEDERATIVAS,EMITIDOSPOR LA SECRETARíADE LA FUNCiÓN PÚBLICADEL GOBIERNOFEDERAL,"EL CONTRA IS A"

CADAUNA DE LAS ESTIMACIONESQUE PRESENTEANTE LATESORERIAMUNICIPALPARASU PAGO,PORCONCEPTODELA PRESTACiÓNDE LOS SERVICIOSDE VIGILANCIA, INSPECCiÓNY CONTROL DE LAS OBRAS PÚBLICASY SERVICIORELACIONADOSCONLASMISMAS.

DECIMOTERCERA.CONVENIOSMODIFICATORIOS."LAS PARTES" ACUERDAN,QUE CUANDOEXISTANMODIFICACIONESAL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTEREPRESENTEN INCREMENTOSAL MONTO PACTADO PARA LAEJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADASY ExpLíCITAS, SE SUSCRIBIRÁPOR UNA SOLA VEZ UN

Hoja 3 de 9

CONTRATO NO. FAISM 11/2018CONVENIOMODIFICATORIO,EL CUAL SI LAS MODIFICACIONESEXCEDENDEL PORCENTAJEDEL 25% O VARíAN EN ELPRESUPUESTOSUSTANCIALMENTEPOR VARIACIONES IMPORTANTESAL PROYECTO,A LAS ESPECIFICACIONESO AAMBOS,PUEDECELEBRARSEUNCONVENIOADICIONALRESPECTOA LASNUEVASCONDICIONES.ESTECONVENIO,DEBEAUTORIZARSEPOR EL ENTE PÚBLICO BAJO SU RESPONSABILIDAD,POR EL MONTO DE ORIGEN O AMPLIACiÓN. LASMODIFICACIONESNO DEBEN AFECTAR LAS CARACTERíSTICASDEL TIPO DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO, NICELEBRARSEPARAELUDIRELCUMPLIMIENTODE LA LEYNI DELPRESENTECONTRATO,ESTOCON FUNDAMENTOEN LODISPUESTOPOR EL TITULO CUARTO,CAPITULO IV INTITULADO"DE LA MODIFICACiÓNDE LOS CONTRATOSDE OBRAPÚBLICA",DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE "EL CONTRATISTA", DENTRODE LAVIGENCIA DEL CONTRATO, SOLICITARÁPOR ESCRITO LA SUSCRIPCiÓNDE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDODEFORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSiÓN; "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DENTRO DEL PLAZO DE 10 DíASNATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCiÓN DE LA SOLICITUD, DETERMINARÁ LA PROCEDENCIA OIMPROCEDENCIADE LOSOLICITADO.SERÁRESPONSABILIDADDE "LAS PARTES" FORMULARLASRAZONESFUNDADASYEXPLíCITASQUE MOTIVAN LA SUSCRIPCiÓN DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIAQUE SE ASENTARÁA DETALLE EN ELCONVENIORESPECTIVO.

DECIMOCUARTA.AJUSTES DE COSTOS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTECONTRATODE OBR , OCURRENCIRCUNSTANCIASO ACONTECIMIENTOSDE CUALQUIER NATURALEZANO PREVISTOS EN EL MISMO, PE O QUE DEHECHOY SIN QUE EXISTADOLO,CULPA, NEGLIGENCIAO INEPTITUDDE CUALQUIERADE LASPARTES,DET RMINENUNAUMENTOO REDUCCiÓNDE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOSAÚN NO EJECUTADOS,DICHOSCOSTOS P DRÁN SERREVISADOSCONFORMELO DETERMINE"EL GOBIERNO MUNICIPAL", A TRAVÉS DE LA PUBLICACiÓNDEL íNDICE DELÚLTIMO MES AUTORIZADOEN EL PROGRAMADE EJECUCiÓN,QUE SE DARÁ A CONOCEREN LOS ESTR DOS DE LACOORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE AN PEDRTLAQUEPAQUEJALISCO.ENCASOPROCEDENTE,ESTEÚLTIMONOTIFICARÁLA DECISiÓNQUEACUERDE,ELAUMENTO

DUCCIÓNCORRESPONDIENTE,LO ANTERIORCON FUNDAMENTOEN LOS ARTíCULOS50 Y 51 DEL REG MENTODO A PÚBLICAPARAELMUNICIPIODESAN PEDROTLAQUEPAQUE.

P RA LOSSUPUESTOSDE PÁRRAFOANTERIORLA REVISiÓNDE LOSCOSTOSSE HARÁCONFORMEAL REGRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

" L CONTRATISTA" PRESENTARÁLA SOLICITUDDE PAGO DE ESCALATORIAS,DURANTELA VIGENCIA DE PRESENTETRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOSQUE SE HUBIERAN CELEBRADO. E CASO DECER LA VIGENCIADEL CONTRATOSIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA PRESENTADOLA SOLICITUDSE ALADA, NOÁ DERECHOA PAGOALGUNOPORESTECONCEPTO.

LA FEC A LíMITEPARAPRESENTARLA ESTIMACiÓNDE PAGODE ESCALATORIASSERÁCONFORMEA LAAUUESEA EMITIDAPOR "EL GOBIERNOMUNICIPAL", PUDIENDOSERAL FINALDE LAOBRA, INCLUSODE LOSODIFICATORIOSY SE HARÁENUNASOLAPRESENTACiÓN.

D IMOQUINTA.VICIOSOCULTOS.CUANDOAPARECIERENDESPERFECTOSOVICIOSOCULTOSEN LAOBRAR ALlZADA,DE JRO DEL PRIMERAÑO SIGUIENTEA LA FECHA DE SU TERMINACiÓNY RECEPCiÓN "EL GOBIERNO MU ICIPAL"ORD NARÁ SU REPARACiÓN O REPOSICiÓN INMEDIATAA "EL CONTRATISTA" Y SERÁ POR CUENTA DE É TE LOGAST S NECESARIOSSIN TENER DERECHOA RETRIBUCiÓNPOR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATIEND A LOREQUERIMIENTOSEN UN PLAZODE 10 (DIEZ) DíAS NATURALES,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" PODRÁ,CONCARG A "E

/" CONTRATISTA", ENCOMENDARLOS TRABAJOSA UN TERCEROO EFECTUARLOSDIRECTAMENTEY HARÁ EFECTI" ¡' lANZAOTORGADAPARATAL EFECTO.

/

" I LAS LIQUIDACIONESPARCIALESO EL PAGOTOTAL DE LA OBRA AUNQUE ÉSTA HAYA SIDO RECIBIDAY APROBADA,XIMEA "EL CONTRATISTA"DE LA RESPONSABILIDADENQUE PUDIEREINCURRIRPORVICIOSOCULTOSQUE DESPUÉS

RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCiÓN, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALESI EMPLEADOSY POR LO TANTO "EL GOBIERNOMUNICIPAL", SE RESERVAEL DERECHODE RECLAMAR,EN CUALQUIER

jt; :~;':::~~~~N::p::~~:::O:U:~::::~:::~::~::~:::~:~::~A~:A:;::R:LC::~~T:~~PULADO

EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONESDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ÉSTE ORDENARÁ SUREPARACiÓNO REPOSICiÓNINMEDIATACON LOSTRABAJOS ADICIONALESQUE RESULTENNECESARIOSLOS C SHARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHODE RETRIBUCiÓNALGUNA; EN ESTEGOBIERNO MUNICIPAL" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSiÓN PARCIAL O TOT DETRABAJOSCONTRATADOSEN TANTO NO SE LLEVENA CABO DICHOSTRABAJOS,Y SIN QUE ESTO SEA M TIVOAMPLIAREL PLAZOSEÑALADOPARALATERMINACiÓNDELAOBRA.

DECIMOSÉPTIMA. DAÑOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOSPERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" O A TERCEROS,AJUSTARSEA LO ESTIPULADOEN ELCONTRATO,POR INOBSERVANCIADE LASDISPOSICIONESDADASPORÉSTLAS VIOLACIONESA LAS LEYES Y REGLAMENTOSAPLICABLES,DICHOSDAÑOS DEBERÁNSER RESARCIDOSPOCONTRATISTA",DENTRODELTÉRMINOQUEPARATAL EFECTOLE FIJE "EL GOBIERNOMUNICIPAL".

DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRPERSONAFíSICAO MORALLA EJECUCiÓNTOTALO PARCIALDE LAOBRA,SALVOAUTORIZACiÓNEXPRESAPREVIAY P~

'" ESCRITOPORPARTEDE ".ELGOBIERNOMUNICIPAL" EN LOSTÉRMINOSDELSEGUNDOPÁRRAFODELARTíCULO54 DE.REGLAMENTODEOBRAPUBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

DECIMONOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL RESPONSABLE DEOBLIGACIONESOBRERO-PATRONALESANTE LAS DIVERSASINSTITUCIONESY ORGANISMOSPÚBLICOS.Así COMOCOQUIENES LES SUMINISTRENMATERIALESPARA LA MISMA. POR LO QUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" SERÁ AJENO A

Hoja 4 de 9

CONTRATO NO. FAISM 11/2018CUALQUIER RECLAMACiÓN PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SERÁ ELRESPONSABLEDE DOTARCON MATERIAL,HERRAMIENTASY EQUIPODE SEGURIDAD,Así COMO PROVEERDE TODASLASMEDIDASDEHIGIENEPARACONSUSTRABAJADORES.

VIGÉSIMA. PROVEEDORESY PRESTADORESDE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETEAL PAGO DE LOSMATERIALESO SERVICIOSRELATIVOSDE LAOBRA, LASCAUSASDE INCUMPLIMIENTOPRESENTADASy JUSTIFICADASATRAVÉSDE LA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD, ENTANTONOSEANACLARADASPORÉSTESERÁCAUSADESITUACiÓNDEMORADE"EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMAPRIMERA.SEGURIDADDELA OBRA. "EL CONTRATISTA"SEOBLIGAA TOMARMEDIDASPARALAPREVISiÓNDERIESGOSPRESENTESO FUTUROSCON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR,A INSTALARA SU COSTA LOS ANUNCIOS,AVISOS,SEÑALESy MEDIDASPREVENTIVASy DEORIENTACiÓNQUESE REQUIERANPARAEVITARLOSRIESGOSQUESECORRANPOR LOS TRABAJOSQUE SE REALIZAN,DE CAUSARSECUALQUIERSINIESTROSERÁ RESPONSABILIDADDELPROPIOCONTRATISTADECONFORMIDADCONELARTíCULO214 DE LA lEY DEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓN DE "EL CONTRATISTA" El SUMINISTRO YCOLOCACiÓN DEL RÓTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOSY CONFORMEA LOS LINEAMIENTOSSEÑALADOS POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL GOBIERNO MUNlfIPAL" lOPROPORCIONARÁY SUCOSTOSERÁDESCONTADODELPAGODESUSESTIMACIONES.

VIGÉSIMA TERCERA. SUSPENSiÓN DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRÁ SUSPENDER TE PORAl O~ DEFINITIVAMENTElA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO N QUE SE

NCUENTRE,DANDOAVISO POR ESCRITOA "EL CONTRATISTA", CON 15 (QUINCE) DíAS HÁBilES DE AN ICIPACIÓN;I C NDOLA SUSPENSiÓNSEA TEMPORAL,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" INFORMARÁA "EL CONTRATISTA" DURACiÓN

AF' IMADA DE LA SUSPENSiÓN Y El PROGRAMA SE MODIFICARÁ POR El PLAZO CORRESPON lENTE DCONF RMIDAD CON El ARTíCULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE N PEDRTLfQUEPAQUE.

IANDO LA SUSPENSiÓNSEA DEFINITIVASERÁ RESCINDIDOEl CONTRATOCUBRIÉNDOSElE A "EL CON RATISTA",R EVIAESTIMACiÓN,El IMPORTEDE LAOBRAQUE HAYAREALIZADO;Y SERÁRESPONSABLEPORLAOBRA JECUTADA

lOS TÉRMINOSDE LACLÁUSULAOCTAVA.ICUA DO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINESUSPENDER lOS TRABAJOS Y LO EJECUTADOSE AJ

/ ACT DO,EN ESTECASOSE CUBRIRÁA "EL CONTRATISTA"El IMPORTEDELAOBRAEJECUTADA.

\ / V)~ÉSIMA CUARTA. SUPERVISiÓNDE LA OBRA.- "EL GOBIERNOMUNICIPAL" A TRAVÉSDE lOS REPRESENTA TES QUE'.~/ PARAEl EFECTODESIGNE,TENORANEl DERECHOA SUPERVISAREN TODOTIEMPO LOSTRABAJOSOBJETODE ESTE

CONTRATO Y DARÁ A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONESY OBSERVACIONESQU ESTIMEPERTINENTESRELACIONADASCONSU EJECUCiÓN,A FIN DEQUESEAJUSTEAl PROYECTOY MODIFICACIONE QUESECONSIDEREN PERTINENTESDE CONFORMIDADCON El ARTíCULO 109 DEL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICA RA ElMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

IGÉSIMAQUINTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTADDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" llEVAR A CA O LASPECCIÓNY PRUEBASNECESARIASDETODOS LOSMATERIALESQUEVAYANA USAREN LA EJECUCiÓNDE lA O R,A.,

Y SEA EN El lUGAR DE ESTÁO EN lOS lUGARES DEADQUISICiÓNO FABRICACiÓN,CONCARGOA "EL CONTRATiStA"ECONFORMIDADCONEl ARTícULO 216 DELA lEY DEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

IGÉSIMASEXTA. RESIDENTEDE OBRA. POR SU PARTE" EL CONTRATISTA" SE OBLIGAA TENEREN El lUGAR DE lOSTRABAJOSA UN PROFESIONALQUE lO REPRESENTEEl CUAL DEBERÁSER ESPECIALISTAEN LA MATERIA, El QUEDEBERÁPREVIAMENTESERACEPTADOPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL"Y CUYAACEPTACiÓNLA PODRÁREVOCARA SUCRITERIO.El REPRESENTANTEDE "EL CONTRATISTA" DEBERÁESTARFACULTADOPARA EJECUTARlOS TRABAJOSAQUE SE REFIERE ESTE CONTRATO,Así COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONESDE OBRA QUE SEFORMULENY ENGENERALPARAACTUARA NOMBREY PORCUENTA DE"EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VERIFICACiÓN DE AVANCE DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" VERIFICARÁ QU l\ TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO ON

PROGRAMADEOBRAAPROBADO,PARALO CUALCOMPROBARÁPERiÓDICAMENTEEl AVANCEDE lOS TRABA SINTELIGENCIADEQUEEl TRABAJOMALEJECUTADOSETENDRÁPORNOREALIZADO.

VIGÉSIMAOCTAVA. PENA POR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYALA OBFECHASEÑALADAEN El PROGRAMA,CUBRIRÁCOMOPENACONVENCIONAL, El 5% (CINCOPORCIENTO)DEL .'DE lOS TRABAJOSQUENOSE HAYANREALIZADOENLA FECHADETERMINACiÓNSEÑALADAENEl PROGRAMA,EN

.'A LASIGUIENTEFÓRMULA:

SANCiÓNPOR INCUMPLIMIENTOENTIEMPO= O.05X(IC-IE)

IC= INVERSiÓNCONTRATADAIE= INVERSiÓNEJECUTADAA LA FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADA

ENCASODE PRESENTARSEESTESUPUESTO,El SUPERVISORA QUE SE REFIERELA cLÁUSULA VIGÉSIMACUARTADELPRESENTE CONTRATO, DEBERÁ lEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA El DíA EN QUE CONCLUYA El PLAZO DEEJECUCiÓN,TOMANDOEN CUENTAEl DIFERIMIENTOY/O LA(S) PRÓRROGA(S)AUTORIZADASEN El MISMO, DE(fIEN OASENTARLOSTRABAJOSPENDIENTESPORREALIZARPARALATOTALCONCLUSiÓNDELAOBRA

Hoja 5 de 9

CONTRATO NO. FAISM 11/2018CON DICHAACTA, LA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDADPROCEDERÁA DETERMINARLAPENAA APLICARSEY GESTIONARÁANTE El ÓRGANODECONTRAlORíA CIUDADANAy ANTE LAHACIENDAMUNICIPALSUAPLICACiÓN,MEDIANTELADEDUCTIVAQUE PROCEDA.

VIGÉSIMA NOVENA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.ADEMÁS DE LA PENAPLICARÁUNASANCIÓNPORATRASOEN LA ENTREGAFlslCA DE LAOBRAQUEENQUE "EL CONTRATISTA"NO ENTREGUETOTALMENTETERMINADALAOBRALASIGUIENTEFORMULA:SANCiÓNPORATRASOEN lA ENTREGADE LAOBRA= O.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/

IC= INVERSiÓNCONTRATADA ,JIE= INVERSiÓNEJECUTADA t;< LA FECHADETERMINACiÓNAUTORIZA7~FTR=FECHADETERMINACI9N REAL DE LA OBRA IFTA=FECHADETERMINACIONAUTORIZADADELA OBRA .'

EN ESTECASO,SERÁ LA MISMACOORDINACiÓNGENERALDEGES IÓN INDETERMINARLA PENA A APLICARSE Y GESTIONARÁANTE El ÓRHACIENDAMUNICIPALSUAPLICACiÓN,MEDIANTELADEDUCTIVAQUEPRO

TRIGÉSIMA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. "EL CONTRATISTA" SE BLI A A PRESENTARLA DOC MENTACIÓNCOMPLETADE FINIQUITODE LA OBRA A LA COORDINACiÓNGENERAL D GE TIÓN INTEGRALDE LA CI DAD A MÁSTARDAR 15 (QUINCE) DíAS NATURALESA LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACiÓN. EN CASO CON ARIO SER'CONSIDERADOEN ESTADO DE MORA CONFORMEAl ARTíCULO 43 DE lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DJALISCO, PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACiÓNTARDíA DE FI IQUITOS CAUSA GRAVE PER ICIO EN ICUENTAPÚBLICAY SECORREEl RIESGODELACANCELACiÓNDE lOS REC RSOSPARAPAGO.

\DICHASANCiÓNSERA DETERMINADAPOR lA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CI DAD, MIS 1QUE PODRÁ CONllEVAR LA SUSPENSiÓN O CANCELACiÓN DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTR TISTASGOBIERNOMUNICIPAL,CONFORMEA lOS ARTíCULOS68 FRACCiÓN 111Y 69 FRACCiÓN11DEL REGLAME O DE OBRPÚBLICAPARAEl MUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

PARA DETERMINARLA APLICACiÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADASNO SE TOMARAN EN CUENTA S DEMORMOTIVADASPORCASO FORTUITOO FUERZAMAYORO PORCUALQUIEROTRACAUSA,QUEA JUICIO DE " GOBIERMUNICIPAL", NOSEA IMPUTABLEA "EL CONTRATISTA".

OR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO, SEIRA INCREMENTANDOEN LAMEDIDAHASANCiÓNSE CALCULARÁSEGÚN

DE LA CIUDADLAQUE PROCEDERÁAONTRAlORíA CIUDADAN.AjY ANTE LA

I

INDEPENDIENTEMENTEDE LASAPLICACIONESDE LASPENASSEÑALADASANTERIORMENTE"EL GOBIERNOPODRÁ EXIGIR El CUMPLIMIENTOFORZOSODEL CONTRATO,O HACERLOEJECUTARPOR UN TERCEROTOTALA "EL CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA El IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN E TÉRM{NODISPUE~TOPOR "El GOBIERNOMUNICIPAL",ESTE ÚlTIMO PODRÁHACER EFECTIVALA FIANZADE CUMPLI IENTO/ENGARANTIADEDICHOPAGO. J:

GÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDADDE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA", NO PODRÁ DISPONERPA sí OA OTRO, DE lOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR lOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGA POR

C AlQUIER MEDIODE INFORMACiÓNO FORMAlOS RESULTADOSDE lOS MISMOS,SIN LAAUTORIZACiÓNPORESCRITOD "EL GOBIERNOMUNICIPAL", MISMOSQUESERÁNDESU EXCLUSIVAPROPIEDAD.

RIGÉSIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" RECONOCENQUE El INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁN lOS TRABAJOS AJECUTARPOR PARTEDE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRAA SU ENTERADISPONIBILIDADPARA LA EJECUCiÓNDE

lOS MISMOS.

TRIGÉSIMATERCERA.RESCISiÓN.LAS PARTESCONVIENENENQUE El PRESENTECONTRATOPODRÁSER RESCI OEN CASO DE INCUMPLIMIENTOY Al RESPECTOACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL GOBIERNO MUNICIPAL" l QDETERMINE RESCINDIRlO, DICHA RESCISiÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DE LARAC.LJUDICIAL;SI ES "EL CONTRATISTA"QUIENDECIDERESCINDIRlO, SERÁNECESARIOQUEACUDAANTE El TRIBUJUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCOY OBTENGALADECLARACiÓNCORRESPONDIENTE. \ 11/TRIGÉSIMACUARTA.CAUSAS DE RESCISiÓN.LASCAUSASQUEPUEDENDAR lUGAR A LA RESCISiÓNPORPAGOBIERNOMUNICIPAL" Y QUE SON IMPUTABLESA "EL CONTRATISTA"SIN NECESIDADDE DECLARACiÓNJU I ¡

LASQUEA CONTINUACiÓNSE SEÑALAN,Así COMOLASDISPUESTASPOREl ARTíCULO89 DE lA lEY DEOBRA ÚDELESTADODEJALISCO.

1. LA MUERTEO INCAPACIDADSOBREVENIDADEL CONTRATISTAINDIVIDUALO LA EXTINCiÓNDE lA PERSONAJURíDICACONTRATISTA;

2. LA DECLARACiÓNENCONCURSOMERCANTil O DEQUIEBRA;3. LA FALTADE PRESTACiÓNPOR El CONTRATISTADE LAS GARANTíASEN PLAZO,EN lOS CASOSPREVISTOS

ENLA lEY;4. LA DEMORAPOR PARTE DEL CONTRATISTAEN El CUMPLIMIENTODE LAS OBLIGACIONESDENTRODE lOS

PLAZOSESTABLECIDOS;5. El INCUMPLIMIENTOPARAEl INICIODE LA EJECUCiÓNDE LA OBRA EN El PLAZOSEÑALADO,SALVOQUE LA

MISMA NO SE INICIE POR CAUSASAJENASA LAS PARTESCONTRATANTESY Así SE HAGACONSTAREN RESOlFUNDADAY MOTIVADA;

Hoja 6 de 9

CONTRATO NO. FAISM 11/20186. LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS

PÚBLICAS;7. LA SUSPENSiÓN DE LA INICIACiÓN DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A SEIS MESES POR PARTE DEL

ENTE PÚBLICO;8. EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSiÓN DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR A OCHO MESES ACORDADA POR

EL ENTE PÚBLICO;9. LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O PRESUPUESTO ELABORADO POR EL

ENTE PÚBLICO QUE AFECTEN AL PRESUPUESTO DE LA OBRA, AL MENOS, EN UN VEINTICINCO POR CIENTO;10. LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN AISLADA O

CONJUNTAMENTE ALTERACIONES AL PRECIO DEL CONTRATO EN CUANTíA SUPERIOR, EN MÁS O MENOS, AL TREINTAPOR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO, O REPRESENTE UNA ALTERACiÓN SUSTANCIAL DEL PROYECTOINICIAL.

SE CONSIDERARÁ ALTERACiÓN SUSTANCIAL, LA MODIFICACiÓN DE LOS FINES Y CARACTERíSTICAS BÁSICASDEL PROYECTO INICIAL, Así COMO LA SUSTITUCiÓN DE UNIDADES QUE AFECTEN AL MENOS AL TREINTA POR CIENTODEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO.

EN LA SUSPENSiÓN DE LA INICIACiÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO, CUANDO ÉSTE DEJENSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE LA MISMA SIN DICTAR ACUERDO SOBRE DICHA SITUACiÓN Y NO IFICARLO ALTRATISTA, ÉSTE TIENE DERECHO A LA RESCISiÓN DEL CONTRATO.

11. SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO N LA FECHA

A. ~ I12. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGU A PARTE DE "QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ,

13. SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICA ,NO ACAT . .ORDENES DADAS POR ESCRITO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL". ' :

14. SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". \

15. SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSiÓN DE PAGOS O SI HACE CESiÓN DE BIENES EN FORMA QUE 'A ESTE CONTRAT9, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SI DICALES Y ¡ \LES DE CUALQUIER INDOLE. i 1\16. SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTR TO, O tos,

ERECH S DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". j

17. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES Q E TENG~ 1,

F ULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCiÓN, VIGILANCIA Y SUPE VISiÓN DLO MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

\ 18. SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE (SU PATRIMONIO EN EL CASO DE PERSONA FíSICA) N FOR ANOTAi?LE QUE A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLlGACI NES EESTE CONTRATO.

19. CUANDO "EL CONTRATISTA" ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA

20. LAS DEMÁS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y, EN GENERAL, POR CUAL.: IERTRA CAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

TRIGÉSIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN. SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA RESCISiÓN DELCONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" PACTARÁ CON "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DE COMÚN ACUERDO, LLEVAR A CABO LA RESCISiÓN DEL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR ELARTíCULOS 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACiÓNA LOS ARTíCULOS 79 Y 92 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIM

l. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" NOTIFIQUE A "EL CONTRATISTA" DEL INCUMPL lENDEL HECHO EN QUE HAYA INCURRIDO CONFORME A LO PREVISTO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, PARA UEPLAZO DE 10 (DIEZ) DíAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LA PQUE ESTIME PERTINENTES.

11.TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERÁ LO CONDUCENTE CONSILOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE HECHO VALER.

111.LA DETERMINACiÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUN A A YMOTIVADA, Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DíAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUÉL EN QUE,SE HAYA EMITIDO.

IV. CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECIDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DAR AVISO PORESCRITO, MEI?IANTE OFICIO, A "EL CONTRATISTA", CON UN MíNIMO DE 10 (DIEZ) DíAS NATURALES DE ANTICIPACiÓN ALA FECHA SENALADA PARA LLEVAR A CABO LA RESCISiÓN DEL CONTRATO, SEÑALANDO DíA Y HORA, PARA LEVANTAREL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACiÓN, MEDICiÓN Y LIQUIDACiÓN DE LA OBRA REALIZADA.

V. EL DíA SEÑALADO, SE LEVANTARÁ EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE EN EL LUGAR DONDE SEJECUTE LA OBRA (IN SITU), MISMA A TRAVÉS DE LA CUAL SE RECIBIRÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOS PO~"ELCONTRATISTA", EN EL ESTADO EN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DEBIÉNDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LPORMENORES DE LA SITUACiÓN QUE GUARDA LA OBRA.

Hoja 7 de 9

CONTRATO NO. FAISM 11/2018VI. LA NOTIFICACiÓNDELOFICIOSEÑALADOEN EL PUNTO"1"DE LA PRESENTEcLÁUSULA, SURTIRÁEFECTOS,PARAELCONTRATISTA",DECITATORIOPARAEL LEVANTAMIENTODELACTASEÑALADA, DEBIÉNDOSECITARA LACONTRALORíACIUDADANA,PORCONDUCTODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" PARAQUE ESTÉPRESENTEEN EL LEVANTAMIENTODE LAREFERIDAACTA.VII. EN VIRTUD DE LA RESCISiÓN DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTACIRCUNSTANCIADA SEÑALADA EN EL PUNTO "11", DE ESTA cLÁUSULA, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TOMARÁINMEDIATAMENTELA POSESiÓNLEGALY MATERIALDE LA OBRAMATERIADEL PRESENTECONTRATO,CONFORMEA LODISPUESTOPORELARTíCULO79 DE LA LEYDEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.VIII. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESiÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SEÑALADA EN EL PRESENTECONTRATO, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", QUEDARÁ LIBERADODE CUALESQUIEROBLIGACiÓNCONTRACTU L QUE LOUNECON "EL CONTRATISTA", MEDIANTEEL PRESENTECONTRATO,A EXCEPCiÓNDE LA OBLIGACiÓNDE PA O DE LASESTIMACIONESQUESE ENCUENTRENENTRÁMITEY EL FINIQUITOCORRESPONDIENTEQUEAL EFECTOSE R ALlCE, ENLOSTÉRMINOSSEÑALADOSPORLA LEYDEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

IX. A PARTIRDE LA FECHA EN QUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" TENGA LA POSESiÓNLEGALY MATERIALD LA OBRAQUESE DETALLAEN EL PRESENTECONTRATO,ÉSTETENDRÁLASMÁSAMPLIASFACULTADESPARAQUEDE CUERDOALO ESTABLECIDOEN LA LEY DE OBRA PÚBLICADEL ESTADODE JALISCO, PUEDACONTINUARLA OBRA A RAVÉS DEOTROCONTRATISTAO REALIZARPORADMINISTRACiÓNDIRECTALA OBRAQUE NO HAYASIDOEJECUTADA, N VIRTUDDELARESCISiÓNADMINISTRATIVADELCONTRATO.

SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA RESCISiÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A P GAR POONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONALQUE PODRÁ SER A JUICIO DE "EL GOBIERN

M ICIPAL", HASTAEL MONTODE LA GARANTíAOTORGADA,LOANTERIORCONFORMEAL ARTíCULO102 DE LA LEY IOB PÚBLICADELESTADODEJALISCO.

É A SEXTA. CAUSAS DE TERMINACiÓNANTICIPADA. "EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y "EL CONTRATIST " PODRÁNPORTERMINADOANTICIPADAMENTEELPRESENTECONTRATOCUANDOPORCASOFORTUITOO FUERZA AYORSE

OSIBILlTE LA CONTINUACiÓNDE LOS TRABAJOS, LO ANTERIORCONFORMEA LO DISPUESTOPOR EL AR íCULO 53L REGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE. I

RI ÉSIMA SÉPTIMA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LO PLANoslCOR ESPONDIENTESA LA CONSTRUCCiÓN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONESQUE FUERON A L1CADOSUR.AlTE SU EJECUCiÓN, Así COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACiÓN Y MANTE IMIENTORR SPONDIENTESY LOSCERTIFICADOSDEGARANTíADECALIDADY FUNCIONAMIENTODELOSBIENESINST LADOS.¡

TR ÉSIMA OCTAVA. RECEPCiÓNDE OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RECIBIRÁ LOS TRABAJOSOBJETO EST~CO RATOHASTAQUE SEANTERMINADOSEN SU TOTALIDAD,SI LOSMISMOSFUERONREALIZADOSDEACUER O CONLAS PECIFICACIONESCONVENIDASY DEMÁSESTIPULACIONESDEESTECONTRATO,SEGÚNLOSIGUIENTE: /

) CUANDOSIN ESTARTERMINADALA TOTALIDADDE LA OBRA, LAS PARTESDE LOSTRABAJOSEJECUTA~sSE AJUS EN A LO CONVENIDOY PUEDA SER UTILIZADAA JUICIO DE "EL GOBIERNOMUNICIPAL", EN ESTE CASO SELIQUIDAR A "EL CONTRATISTA"LOEJECUTADO.

/" b) ANDO DE COMÚNACUERDO "EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA"CONVENGANEN DAR POR/T~ MINADO1\ TICIPADAMENTE EL CONTRATO,EN ESTECASO, LA OBRAQUE SE RECIBASE LIQUIDARÁEN LA FORMA

/9 LASPARTESCONVENGAN,CONFORMEA LO ESTABLECIDOEN ESTECONTRATO.

I e) CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LAS cLÁUSULAST IGÉSIMATERCERA, TRIGÉSIMACUARTAY TRIGÉSIMAQUINTA, EN ESTECASO LA RECEPCiÓNPARCIALQUEDARÁA

ICIODEESTEY LIQUIDARÁEL IMPORTEDELOSTRABAJOSQUEDECIDARECIBIR.

\l- d) CUANDO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVADEL ESTADO DE JALISCO DECLARERESCINDIDOELAl CONTRATO,ENESTECASO,SE ESTARÁA LODISPUESTOPORLARESOLUCiÓNRESPECTIVA.

e) "EL CONTRATISTA"AVISARÁPOR ESCRITOA "EL GOBIERNOMUNICIPAL" LA FECHADETERMINACI DEOBRAY ÉSTESEOBLIGAA RECIBIRLAEN UN PLAZOQUE NO EXCEDERÁDE 30 (TREINTA)DíASNATURALESA R RLA FECHADETERMINACiÓNSIEMPREY CUANDOESTÉTOTALMENTECONCLUIDALAOBRA

AL TÉRMINODE LA OBRASE LEVANTARAACTA DE RECEPCiÓNCON LOCUAL SE DARÁPORTERMINADAY E'~'¡'M;"Al'I'''',LA OBRA. LA RECEPCiÓNPARCIALO TOTAL DE LOSTRABAJOSY LA LIQUIDACiÓNDE SU IMPORTE,SE EFECT'PERJUICIODE LOS DESCUENTOSQUE DEBAN HACERSEPOR CONCEPTODE SANCIONESEN LOS TÉRMINOSDCONTRATO.

A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES VIGENTES PARA LA OPERACiÓN DEL FONDO DEAPORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL, AL CONCLUIR LA OBRA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA ACOLOCARENUNLUGARVISIBLEDE LAMISMA,UNAPLACAQUECONTENGAAL MENOSLASIGUIENTEFRASE:"ESTAOBRASE REALIZÓ CON RECURSOS DEL FAIS". LA PLACA TENDRÁ LAS CARACTERíSTICASFíSICAS QUE DISPONGA LASECRETARíADE DESARROLLOSOCIAL POR CONDUCTODE LA DIRECCiÓNGENERALDE POLíTICASPÚBLICASO DE LACOORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓNINTEGRALDE LACIUDADDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL".

TRIGÉSIMA NOVENA. DEDUCCiÓN DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL RECIBIRSE LA OBRA Y EFECTUARSE LALIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTEEXISTIERAN DEDUCTIVASO CUALQUIER OTRA OBLIGACiÓN O RESPONSABILIDAPARACON "EL GOBIERNO,MUNICIPAL", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTEDE LA MISMASE DEDUCIR.~ÁDLAS CANTIDADESA CUBRIRSELEPOR TRABAJOS EJECUTADOSY SI NO FUERENSUFICIENTESSE HARÁ EFEFIANZAOTORGADAPORESTOSCONCEPTOSPOR"EL CONTRATISTA".

H~a8de9

, '. CONTRATO NO. FAISM 11/2018

CUADRAGÉSIMA.REGISTRODE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓNDE "EL CONTRATISTA", REGISTRARLA OBRA ANTE LASAUTORIDADESRESPECTIVAS,ENTREGÁNDOLECOPIA DEL PROYECTODE LA OBRA, DATOSDE IDENTIFICACiÓNFISCALDE LAEMPRESAY TODOSAQUELLOSQUELESOLICITELAAUTORIDADCOMPETENTEPARAELCASO.

CUADRAGÉSIMAPRIMERA.CUANDOPOR CAUSAS INJUSTIFICADASLOSTRABAJOSOBJETODEL PRESENTECONTRATONO SE ENTREGUENEN EL PLAZO ESTABLECIDOEN EL PROGRAMAAUTORIZADO,TODO GASTO POR CONCEPTODESUPERVISiÓNADICIONALY SERVICIOSDEAPOYOA LA OBRA SERÁCON CARGOA "EL CONTRATISTA". EL IMPORTEDEDICHOSGASTOSSERÁDEDUCIDODELOSPAGOSQUE"EL GOBIERNOMUNICIPAL" DEBAHACERA "EL CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMASEGUNDA. "EL CONTRATISTA" DECLARAESTARDE ACUERDODE QUE, CUALQUIERMODIFICACiÓNDELOSCONCEPTOSY FECHASDE CONTRATOQUE SEASENTARÁNEN BITÁCORAY DE LO CUALESTUVIERAENTERADOELSUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACIÓN POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOSEXTRAORDINARIOS,MODIFICACIONESAL PROYECTO,A LAS ESPECIFICACIONES,ETC., NO TENDRÁN VALIDEZ SI NOCUENTANCON SOLICITUDFORMALA "EL GOBIERNOMUNICIPAL" POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y APROBACiÓNPOR ESCRITO POR PARTE DEL COORDINADORGENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULARREPRESENTANTEDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". CUALQUIERAUTORIZACiÓNVERBAL O ESCRITA EN BITÁCORANOSERÁRECONOCIDASI NOCUMPLELA FORMALIDADOFICIALANTERIOR.

CUADRAGÉSIMA TERCERA. CONTROVERSIASY JURISDICCiÓN. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA OCONTROVERSIASOBRE LA APLICACIÓN, INTERPRETACIÓNY/O CUMPLIMIENTODEL PRESENTECONTRATOACUERDANRESOLVERLODECOMÚNACUERDOY ENCASODENO LLEGARAL MISMODETERMINANSOMETERSEA LA JURISDICCiÓNY COMPETENCIADELTRIBUNALDEJUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCO,CONRESIDENCIAEN LACIUDADDE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTEAL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERACORRESPONDERLES.LAS PARTESCONVIENENQUE PARATODO LO NO PREVISTO EL PRESENTECONTRATO,ESTARÁNA LO DISPUESTOPOREL REGLAMENTODEOBRA PÚBLICAPARA EL MUNICIPIOD SAN PEDROTLAQUEPAQUE,Y DEMÁSDISPOSICIONESRELATIVASAPLICABLES.

LEíDOQUE FUE EL PRESENTECONTRATOY ENTERADACIUDADDESANPEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO,EL 16 lEC

/

"EL CONTRATISTA"EDIFICADORAFORTE,S.A. DEC.V.

L.C.P. JUAN HUMBERTOTOPETERAMíREZ

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON NÚMERO FAISM 11/2018, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNOMUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, y LA EMPRESA EDIFICADORA FORTE, S.A. DE C.V., REFERENTE A LA OBRA AMPLIACiÓN DE

\ LA RED DE ELECTRIFICACiÓN EN MEDIA ~ BAJA TENSiÓN CON ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES GUSTAVO DiAZ ORDAZ, NIÑOS HÉROES,'V CALLE SIN NOMB~!!, 2,3 Y 4, LUCIO CABANAS, MARIANO MATAMOROS, PUESTA DE SOL, HILARlO REYES, PROL. EDUCACiÓN Y PORVENIR, EN LA;-\ . COLONIA SANTIBANg EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

Hoja 9 de 9